Marché de construction en entreprise générale d'un bâtiment à usage mixte dans le cadre de l'opération «Lieu à usages multiples innovants (LUMI)» à Bordeaux
Le présent marché de travaux tout corps d'état a pour objet la construction d'un bâtiment à usage mixte pour le bailleur social Clairsienne à Bordeaux. L'ensemble immobilier, d'environ 22 000 m, comprend des bureaux, dont le siège social du bailleur, des résidences locatives, un programme d'accession sociale, une crèche, des espaces partagés, des jardins et des lieux de travail mutualisés. une partie des travaux ayant déjà été réalisée dans le cadre d'un précédent marché, un audit technique de l'existant devra être réalisé par le soumissionnaire préalablement à la remise d'une offre.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-11-16.
L'appel d'offres a été publié le 2020-10-14.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de construction en entreprise générale d'un bâtiment à usage mixte dans le cadre de l'opération «Lieu à usages multiples innovants (LUMI)» à Bordeaux”
Produits/services: Travaux de construction de bâtiments📦
Brève description:
“Le présent marché de travaux tout corps d'état a pour objet la construction d'un bâtiment à usage mixte pour le bailleur social Clairsienne à Bordeaux....”
Brève description
Le présent marché de travaux tout corps d'état a pour objet la construction d'un bâtiment à usage mixte pour le bailleur social Clairsienne à Bordeaux. L'ensemble immobilier, d'environ 22 000 m, comprend des bureaux, dont le siège social du bailleur, des résidences locatives, un programme d'accession sociale, une crèche, des espaces partagés, des jardins et des lieux de travail mutualisés. une partie des travaux ayant déjà été réalisée dans le cadre d'un précédent marché, un audit technique de l'existant devra être réalisé par le soumissionnaire préalablement à la remise d'une offre.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de gros œuvre📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'équipement du bâtiment📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de parachèvement de bâtiment📦
Lieu d'exécution: Gironde🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Gironde.
Description du marché:
“Le présent marché de travaux tout corps d'état a pour objet la construction d'un bâtiment à usage mixte pour le bailleur social Clairsienne à Bordeaux....”
Description du marché
Le présent marché de travaux tout corps d'état a pour objet la construction d'un bâtiment à usage mixte pour le bailleur social Clairsienne à Bordeaux. L'ensemble immobilier, d'environ 22 000 m, comprend des bureaux, dont le siège social du bailleur, des résidences locatives, un programme d'accession sociale, une crèche, des espaces partagés, des jardins et des lieux de travail mutualisés. une partie des travaux ayant déjà été réalisés dans le cadre d'un précédent marché, un audit technique de l'existant devra être réalisé par le soumissionnaire préalablement à la remise d'une offre.
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 22
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre minimum envisagé: 3
Nombre maximum: 3
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“Références pour des opérations de travaux de bâtiment mixte (bureaux, logements, ERP), de taille et de montant comparables, intégrant le BIM et des...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
Références pour des opérations de travaux de bâtiment mixte (bureaux, logements, ERP), de taille et de montant comparables, intégrant le BIM et des exigences environnementales (ex: Breeam, Bepos, etc.), sur les cinq dernières années (le fait de présenter des références comportant une reprise de chantier (travaux existants) sera valorisée): 60 % effectifs du candidat: nombre, IMS (Indice de Masse Salariale) et taux d'encadrement sur les 3 dernières années: 40 %.
Afficher plus Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Options: il est prévu des tranches optionnelles, celles ci seront décrites en phase offres de la présente consultation.”
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Liste et description succincte des conditions:
1) le formulaire DC1 ou équivalent (Lettre de candidature) dûment rempli; dans le cas où le candidat fourni...”
Liste et brève description des conditions
Liste et description succincte des conditions:
1) le formulaire DC1 ou équivalent (Lettre de candidature) dûment rempli; dans le cas où le candidat fourni une simple lettre de candidature, il devra produire:
— l'identification des membres du groupement, s'il y a lieu, la nature de ce groupement ainsi que l'identification du mandataire;
— une déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée, pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la commande publique et notamment qu'il est en règle au regard des articles L 5212-1 à L 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés;
— les noms, coordonnées téléphoniques, télécopies, postales et courriels d'un responsable de ce dossier de candidature dans l'entreprise candidate;
2) la déclaration du candidat (ou DC2), dûment remplie;
3) les pouvoirs de la personne habilitée à engager la société;
4) une attestation d'assurance, en cours de validité et émanant d'une compagnie d'assurance notoirement solvable, garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, du fait ou à l'occasion des travaux, précisant le domaine d'activité couvert, et le ou les plafonds de garantie. Le cas échéant, le jugement d'ouverture d'un redressement judiciaire, habilitant le candidat à poursuivre son activité pendant la durée prévisible du présent marché.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“5) déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché...”
Liste et brève description des critères de sélection
5) déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
Afficher plus Conditions de participation
CA supérieur à 50 000 000 EUR sur la dernière année.
Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“6) une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Le...”
Liste et brève description des critères de sélection
6) une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, l'acheteur peut indiquer que les éléments de preuve relatifs à des travaux exécutés il y a plus de cinq ans seront pris en compte. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
7) une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement (nombre et taux d'encadrement) ainsi que l'IMS (Indice de masse salariale) sur les trois dernières années;
8) une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public.
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat: Clause d'insertion sociale comprenant 3 670 h à réaliser.
Procédure Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations sur les négociations
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-11-16
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
Le paiement électronique sera utilisé
Informations complémentaires
“Dans le cadre de cette première phase de la procédure, le nombre de candidats admis à soumissionner sera de 3 (trois), sous réserve d'un nombre suffisant de...”
Dans le cadre de cette première phase de la procédure, le nombre de candidats admis à soumissionner sera de 3 (trois), sous réserve d'un nombre suffisant de candidatures recevables et dont les capacités seront jugées satisfaisantes. A l'issue de la présente consultation, il sera attribué une prime de 50 000 EUR HT à chaque soumissionnaire ayant remis une offre recevable. Concernant l'attributaire du marché, cette prime est considérée comme étant incluse dans le montant de son offre et sera déduite de sa première situation. Il est prévu une tranche ferme et plusieurs tranches optionnelles qui seront indiquées dans les pièces du DCE phase offres. Il sera laissé la possibilité aux soumissionnaires de présenter des variantes libres.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal de commerce de Bordeaux
Adresse postale: 2 place Gabriel
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33064
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 55601817📞
Courrier électronique: accueil@greffe-tc-bordeaux.fr📧
Fax: +33 55652882 📠
URL: http://www.greffe-tc-bordeaux.fr/🌏 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Tribunal de commerce de Bordeaux
Adresse postale: 2 place Gabriel
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33064
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 55601817📞
Courrier électronique: accueil@greffe-tc-bordeaux.fr📧
Fax: +33 55652882 📠
URL: http://www.greffe-tc-bordeaux.fr/🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal de commerce de Bordeaux
Adresse postale: 2 place Gabriel
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33064
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 55601817📞
Courrier électronique: accueil@greffe-tc-bordeaux.fr📧
Fax: +33 55652882 📠
URL: http://www.greffe-tc-bordeaux.fr/🌏
Source: OJS 2020/S 203-492380 (2020-10-14)
Avis d'attribution de marché (2021-09-10) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Clairsienne - Construction (33)
Adresse postale: 233 avenue Emile Counord
Adresse du profil d'acheteur: http://marchesecurise.fr🌏 Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Sa hlm
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“MARCHE DE CONSTRUCTION EN ENTREPRISE GENERALE D'UN BATIMENT A USAGE MIXTE DANS LE CADRE DE L'OPERATION « LIEU A USAGES MULTIPLES INNOVANTS (LUMI) » A BORDEAUX”
Brève description:
“Le présent marché de travaux tout corps d'état a pour objet la construction d'un bâtiment à usage mixte pour le bailleur social CLAIRSIENNE à Bordeaux....”
Brève description
Le présent marché de travaux tout corps d'état a pour objet la construction d'un bâtiment à usage mixte pour le bailleur social CLAIRSIENNE à Bordeaux. L'ensemble immobilier, d'environ 22 000 M2, comprend des bureaux, dont le siège social du bailleur, des résidences locatives, un programme d'accession sociale, une crèche, des espaces partagés, des jardins et des lieux de travail mutualisés.
Une partie des travaux ayant déjà été réalisée dans le cadre d'un précédent marché, un audit technique de l'existant devra être réalisé par le soumissionnaire préalablement à la remise d'une offre.
Afficher plus Description
Site principal ou lieu d'exécution: Gironde
Description du marché:
“Le présent marché de travaux tout corps d'état a pour objet la construction d'un bâtiment à usage mixte pour le bailleur social CLAIRSIENNE à Bordeaux....”
Description du marché
Le présent marché de travaux tout corps d'état a pour objet la construction d'un bâtiment à usage mixte pour le bailleur social CLAIRSIENNE à Bordeaux. L'ensemble immobilier, d'environ 22 000 M2, comprend des bureaux, dont le siège social du bailleur, des résidences locatives, un programme d'accession sociale, une crèche, des espaces partagés, des jardins et des lieux de travail mutualisés.
Une partie des travaux ayant déjà été réalisés dans le cadre d'un précédent marché, un audit technique de l'existant devra être réalisé par le soumissionnaire préalablement à la remise d'une offre.
Afficher plus Critères d'attribution
Prix
Informations sur les options
Description des options:
“Options : il est prévu des tranches optionnelles, celles ci seront décrites en phase offres de la présente consultation.”
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2020/S 203-492380
Attribution du marché
1️⃣
Titre: Déclaration sans suite
Informations sur les non-lauréats
Autres raisons (interruption de la procédure)
“En l'absence d'offre acceptable, la procédure est déclarée sans suite en vue de relancer une nouvelle consultation sur la base d'un nouveau cahier des charges.” Organe de révision
Nom: Tribunal Judiciaire
Adresse postale: 30 rue des Frères Bonie
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33000
Téléphone: +33 054733900📞
Courrier électronique: ti-bordeaux@justice.fr📧
Fax: +33 054733918 📠
URL: http://www.justice.gouv.fr/🌏 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Tribunal Judiciaire
Adresse postale: 30 rue des Frères Bonie
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33000
Téléphone: +33 054733900📞
Courrier électronique: ti-bordeaux@justice.fr📧
Fax: +33 054733918 📠
URL: http://www.justice.gouv.fr/🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal Judiciaire
Adresse postale: 30 rue des Frères Bonie
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33000
Téléphone: +33 054733900📞
Courrier électronique: ti-bordeaux@justice.fr📧
Fax: +33 054733918 📠
URL: http://www.justice.gouv.fr/🌏
Source: OJS 2021/S 179-465055 (2021-09-10)