La présente consultation est passée selon la procédure concurrentielle en application des articles L. 2124-3 et R. 2124-3 du CPP. Il s'agit d'un marché de travaux comportant des prestations de conception ayant pour objet la réhabilitation du Collecteur intercommunal de doublement (CID) et la réalisation d'une station de pompage provisoire assurant la continuité de service durant les travaux — secteur des Coteaux à Athis-Mons (91).
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-02-01.
L'appel d'offres a été publié le 2020-12-29.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de conception — réalisation de la réhabilitation du Collecteur intercommunal de doublement (CID) secteur des Coteaux à Athis-Mons (91)”
Produits/services: Travaux d'assainissement📦
Produits/services: IA27
📦
Produits/services: IA40
📦
Produits/services: IA01
📦
Brève description:
“La présente consultation est passée selon la procédure concurrentielle en application des articles L. 2124-3 et R. 2124-3 du CPP. Il s'agit d'un marché de...”
Brève description
La présente consultation est passée selon la procédure concurrentielle en application des articles L. 2124-3 et R. 2124-3 du CPP. Il s'agit d'un marché de travaux comportant des prestations de conception ayant pour objet la réhabilitation du Collecteur intercommunal de doublement (CID) et la réalisation d'une station de pompage provisoire assurant la continuité de service durant les travaux — secteur des Coteaux à Athis-Mons (91).
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux d'assainissement📦
Produits/services supplémentaires: IA27
📦
Produits/services supplémentaires: IA40
📦
Produits/services supplémentaires: IA01
📦
Lieu d'exécution: Essonne🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Secteur des Coteaux à Athis-Mons (91).
Description du marché:
“Les prestations correspondant au marché portent essentiellement sur:
— les études de conception,
— les études d'exécution,
— les installations de...”
Description du marché
Les prestations correspondant au marché portent essentiellement sur:
— les études de conception,
— les études d'exécution,
— les installations de chantier,
— la réalisation des travaux,
— la mise au point et la mise en régime de l'installation,
— l'élaboration des dossiers des ouvrages exécutés,
— la maîtrise d'œuvre des travaux.
Les travaux consisteront en:
—la création d'un ouvrage génie civil de pompage temporaire sous-terrain (terrassement, fondations, GC);
— la mise en place des équipements de pompage et équipements associés (pompes, dégrilleur tuyauterie, robinetterie…);
— la mise en place d'une/de deux canalisation(s) temporaire(s) de refoulement flottante(s) le long de l'Orge, de la rive gauche jusqu'à la rive droite en aval du réseau à réhabiliter;
— la bifurcation des effluents du CID et la mise en route du pompage temporaire;
— les travaux de curage et mise hors d'eau du CID;
— la réhabilitation des 730 ml de réseau CID en coque PRV;
— la remise en route du réseau et le démantèlement de la station.
En complément, les travaux en prestations supplémentaires éventuelles consisteront en:
— l'option d'achat de l'acquisition des tuyauteries de refoulement au titre de ce chantier, et stockage longue durée consécutif à la fin des travaux.
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 6 000 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 16
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre minimum envisagé: 3
Nombre maximum: 3
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“— capacité administrative et juridique: 10 points;
— capacité économique et financière proportionnée à l'objet du marché: 10 points;
— capacités...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
— capacité administrative et juridique: 10 points;
— capacité économique et financière proportionnée à l'objet du marché: 10 points;
— capacités techniques(moyens humains et matériels appropriés et proportionnés à l'objet du marché): 40 points;
— capacités professionnelles(références et qualifications appropriés et proportionnés à l'objet du marché): 40 points.
Afficher plus Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Elle consiste en l'acquisition des tuyauteries de refoulement au titre de ce chantier, et stockage longue durée consécutif à la fin des travaux. Elle est...”
Description des options
Elle consiste en l'acquisition des tuyauteries de refoulement au titre de ce chantier, et stockage longue durée consécutif à la fin des travaux. Elle est décrite dans un chapitre dédié du mémoire technique.
Afficher plus Description
Informations complémentaires:
“Les soumissionnaires non retenus ayant remis une offre finale peuvent percevoir soit une prime d'un montant maximal soit de 8 000 EUR TTC soit 10 000 EUR...”
Informations complémentaires
Les soumissionnaires non retenus ayant remis une offre finale peuvent percevoir soit une prime d'un montant maximal soit de 8 000 EUR TTC soit 10 000 EUR TTC selon les cas. (cf le règlement de consultation).
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions: Cf. le RC.
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection: Cf. le RC.
Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection: Cf. le RC et le CCAP.
Informations sur le personnel chargé de l'exécution du contrat
Obligation d'indiquer les noms et les qualifications professionnelles du personnel affecté à l'exécution du contrat
Procédure Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres au cours de la négociation ou du dialogue
Recours à une procédure par étapes pour réduire progressivement le nombre de solutions à discuter ou d'offres à négocier
Informations sur les négociations
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-02-01
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Le paiement électronique sera utilisé
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 avenue de Saint-Cloud
Commune postale: Versailles
Code postal: 78011
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 139205487📞
Courrier électronique: greffe.ta-versailles@juradm.fr📧
URL: http://www.ta-versailles.juradm.fr🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 avenue de Saint-Cloud
Commune postale: Versailles
Code postal: 78001
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 139205487📞
Courrier électronique: greffe.ta-versailles@juradm.fr📧
URL: http://www.ta-versailles.juradm.fr🌏
Source: OJS 2020/S 255-639337 (2020-12-29)