Maintenance globale et travaux sur les installations d'éclairage public et illuminations

Commune de Lambersart

La présente consultation concerne la maintenance globale et travaux sur les installations d'éclairage public et illuminations sur le territoire de la Commune de Lambersart (définis au CCTP. Les prestations sont réparties en deux lots:
— lot 1: maintenance globale et travaux sur les installations d'éclairage public, et
— lot 2: fourniture d'illuminations de Noël.
Durée: période initiale de deux ans reconductible une fois deux ans.
L'accord-cadre est conclu à compter du 1.2.2021 (ou à la date de notification du marché si celle-ci est postérieure) jusqu'au 1.2.2025 (réajusté si la date de notification du marché est postérieure au 1.2.2021).

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2020-11-30. L'appel d'offres a été publié le 2020-10-30.

Qui ?

• Commune de Lambersart

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Nord-Pas de Calais › Nord

Historique des marchés publics

Date	Document
2020-10-30	Avis de marché
2020-11-16	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2020-10-30)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'installation de systèmes d'illumination et de signalisation
Numéro de référence: 2020-Mai-0031/Jo
Brève description:

La présente consultation concerne la maintenance globale et travaux sur les installations d'éclairage public et illuminations sur le territoire de la Commune de Lambersart (définis au CCTP. Les prestations sont réparties en deux lots: — lot 1: maintenance globale et travaux sur les installations d'éclairage public, et — lot 2: fourniture d'illuminations de Noël. Durée: période initiale de deux ans reconductible une fois deux ans. L'accord-cadre est conclu à compter du 1.2.2021 (ou à la date de notification du marché si celle-ci est postérieure) jusqu'au 1.2.2025 (réajusté si la date de notification du marché est postérieure au 1.2.2021).

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'installation de systèmes d'illumination et de signalisation 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'installation de systèmes d'illumination et de signalisation 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Nord 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Commune de Lambersart
Adresse postale: 19 avenue Clemenceau
Code postal: 59831
Commune postale: Lambersart
Contact
Adresse Internet: http://www.lambersart.fr 🌏
Courrier électronique: achatspublics@ville-lambersart.fr 📧
Téléphone: +33 359016551 📞
Fax: +33 320084402 📠
URL des documents: http://agysoft.marches-publics.info 🌏
URL pour la participation: http://agysoft.marches-publics.info 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-10-30 📅
Date limite de soumission: 2020-11-30 📅
Date de publication: 2020-11-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 215-525972
Numéro JO-S: 215
Informations complémentaires
Aucune.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

— lot 1: maintenance globale et travaux sur les installations d'éclairage public, et

— lot 2: fourniture d'illuminations de Noël.

Durée: période initiale de deux ans reconductible une fois deux ans.

L'accord-cadre est conclu à compter du 1.2.2021 (ou à la date de notification du marché si celle-ci est postérieure) jusqu'au 1.2.2025 (réajusté si la date de notification du marché est postérieure au 1.2.2021).

Intitulé du lot: Maintenance globale et travaux sur les installations d'éclairage public
Numéro du lot: 1
Brève description: Maintenance globale et travaux sur les installations d'éclairage public.
Durée de l'accord: 24 mois
Description des renouvellements:

Nombre de périodes de reconduction fixé à un, durée de chaque période de reconduction de deux ans, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de quatre ans.

Informations complémentaires: Aucune.
Intitulé du lot: Fourniture d'illuminations de Noël
Numéro du lot: 2
Brève description: Fourniture d'illuminations de Noël.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner.

Situation économique et financière:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles;

— preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 11:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2020-11-30 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60.0
Prix (pondération): 40.0
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 20.0
Prix (pondération): 80.0

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21590328700013
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://agysoft.marches-publics.info 🌏
URL des documents: http://agysoft.marches-publics.info 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Lambersart: achats publics
Téléphone: +33 320084444 📞
Courrier électronique: correspondre@aws-france.com 📧
Pays: Nord 🏙️
Adresse Internet: http://agysoft.marches-publics.info 🌏

Référence
Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://agysoft.marches-publics.info — La candidature peut être présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr), soit sous la forme d'un Document unique de marché européen (DUME). La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur. Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. À ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT + 01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré «hors délai» si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé USB) ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli portant la mention «copie de sauvegarde», ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants:

— lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique;

— lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition que sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis.

La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l'adresse suivante: Hôtel de Ville, 19 avenue Georges Clémenceau, BP 90019, 59831 Lambersart Cedex. Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles. La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation. Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants: après attribution, l'offre électronique retenue sera transformée en offre papier pour donner lieu à la signature manuscrite de l'accord-cadre par les parties. Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le règlement de la consultation. Numéro de la consultation: 2020-mai-0031. Une visite sur site est préconisée. Les conditions de visites sont les suivantes: il est possible, pour le candidat, de demander une visite préalable (qui est facultative) auprès de représentant de la ville s'occupant de ce marché, celle-ci sera limitée à une heure maximale. Les candidats sont invités à s'inscrire à la visite auprès de M. Thomas Duval par courriel: tduval@villelambersart.fr ou par téléphone: +33 320084444 (poste 415) ou au +33 613166109.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille: greffe du tribunal
Adresse postale: 143 rue Jacquemars Giélée
Commune postale: Lille
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 320631300 📞
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
Fax: +33 320631347 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2020/S 215-525972 (2020-10-30)

Avis d'attribution de marché (2020-11-16)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-11-16 📅
Date de publication: 2020-11-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 227-555730
Se réfère à l'avis: 2020/S 215-525972
Numéro JO-S: 227
Informations complémentaires

Certaines dispositions de la consultation doivent être modifiées. Elles sont considérées comme des éléments substantiels du marché telle que la durée d'exécution par conséquent la consultation doit être relancée dans son intégralité.

Source: OJS 2020/S 227-555730 (2020-11-16)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux d'équipement du bâtiment (>20)

Travaux d'équipement électrique (>20)

Travaux d'installation de systèmes d'illumination et de signalisation (19)