Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Fourniture, pose et mise en service de deux ascenseurs (nord et sud) sur la future passerelle de la gare d'Hazebrouck
M20.017”
Produits/services: Travaux d'installation d'ascenseurs📦
Brève description:
“Fourniture, pose et mise en service de deux ascenseurs (nord et sud) sur la future passerelle de la gare d'Hazebrouck.”
Valeur estimée hors TVA: EUR 500 000 💰
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'ascenseurs📦
Lieu d'exécution: Nord🏙️
Site principal ou lieu d'exécution:
“Passerelle piétonne en gare d'Hazebrouck entre le boulevard de l'Abbé Lemire et la rue de la Gare, 59190 Hazebrouck.”
Description du marché:
“Fourniture, pose et mise en service de deux ascenseurs (nord et sud) sur la future passerelle de la gare d'Hazebrouck.” Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 500 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Description
Durée de l'accord: 620
Champ d'application du marché
Informations sur les fonds de l'Union européenne:
“Le marché s'inscrit dans un projet ou un programme financé par des fonds communautaires:
Le présent marché s'intègre dans le projet «Passerelle en gare...”
Informations sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet ou un programme financé par des fonds communautaires:
Le présent marché s'intègre dans le projet «Passerelle en gare d'Hazebrouck» qui fait l'objet de financement FEDER pour la démolition de la passerelle actuelle et la construction de la future passerelle.
Afficher plus Description
Informations complémentaires
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection: Indications concernant le chiffre d'affaires annuel général sur trois ans.
Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— mention des références travaux sur une période de trois ans;
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et le nombre de cadres...”
Liste et brève description des critères de sélection
— mention des références travaux sur une période de trois ans;
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et le nombre de cadres pendant les trois dernières années.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-11-02
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2020-11-02
15:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Ccfi.
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Informations complémentaires
“Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande...”
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande uniquement au moyen du profil d'acheteur, https://www.marches-securises.fr au plus tard dix jours avant la date limite de remise des offres.
Chaque concurrent sera informé de l'ensemble des questions posées et des réponses données.
Autres informations:
Le marché est conclu à compter de sa date de notification et ce jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement des travaux.
Le délai global du marché est de 620 jours calendaires (période d'études et de préparation comprise).
Le délai d'exécution des travaux part de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de la commencer.
Une période d'études/préparation de 145 jours calendaires est prévue à compter du 8.3.2021 jusqu'au 30.7.2021 (ces dates pourront être ajustées en fonction de l'avancée des travaux de la passerelle).
Cette période de préparation sera déclenchée par l'émission d'un ordre de service indiquant la date de démarrage des prestations.
La date prévisionnelle/butoir de démarrage des travaux est prévue au 8.3.2021 pour s'achever au 18.11.2022 selon le planning prévisionnel des travaux (joint au présent DCE).
Ces dates pourront être ajustées durant l'exécution des travaux en fonction de l'avancement du marché de travaux de la passerelle.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 5 rue Geoffroy-Saint-Hilaire, CS 62039
Commune postale: Lille Cedex
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 359542342📞
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr📧
Fax: +33 359542445 📠
URL: http://lille.tribunal-administratif.fr🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 5 rue Geoffroy-Saint-Hilaire, CS 62039
Commune postale: Lille Cedex
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 359542342📞
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr📧
Fax: +33 359542445 📠
URL: http://lille.tribunal-administratif.fr🌏
Source: OJS 2020/S 193-465428 (2020-09-30)