Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Fourniture de wagons de chantier pour le renouvellement de la voie du Train de la Rhune
Wagons-LaRhune”
Produits/services: Véhicules d'entretien ou de services des voies ferrées, et wagons de marchandises📦
Brève description:
“Fourniture de wagons de chantier spécifiques à voie métrique à crémaillère pour les travaux de renouvellement de la voie du train de la Rhune.”
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Véhicules d'entretien ou de services des voies ferrées, et wagons de marchandises📦
Lieu d'exécution: Pyrénées-Atlantiques🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Département des Pyrnées-Atlantiques (La Rhune).
Description du marché:
“La consultation a pour objet: l'acquisition de trois wagons de travaux à crémaillère entre 2020 et 2021 (wagon plate-forme et secours, wagon trémie, wagon...”
Description du marché
La consultation a pour objet: l'acquisition de trois wagons de travaux à crémaillère entre 2020 et 2021 (wagon plate-forme et secours, wagon trémie, wagon grue polyvalente). Les prestations comprennent: la conception, la construction, le transport, la livraison, les essais constructeur, la mise au point pour la mise en service du matériel sur la ligne du train de la Rhune, la certification du matériel, la fourniture des pièces de rechange, outillage et accessoires, la formation du personnel qui sera chargé de l'utiliser.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 16
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— engagement: le candidat produit si nécessaires les pouvoirs des personnes habilitées à l'engager juridiquement;
— engagement juridique des opérateurs...”
Liste et brève description des conditions
— engagement: le candidat produit si nécessaires les pouvoirs des personnes habilitées à l'engager juridiquement;
— engagement juridique des opérateurs invoqués à l'appui de la candidature: pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique;
— formulaire DC1 ou équivalent: lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses cotraitants;
— déclaration sur l'honneur: le candidat produit une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-11 du code de la commande publique.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— formulaire DC2 ou équivalent: déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement;
— déclaration de chiffre d'affaires: déclaration concernant...”
Liste et brève description des critères de sélection
— formulaire DC2 ou équivalent: déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement;
— déclaration de chiffre d'affaires: déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique;
— attestation d'assurance: déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“Références de service ou fournitures similaires:
— présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des...”
Liste et brève description des critères de sélection
Références de service ou fournitures similaires:
— présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-10-23
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Conditions d'ouverture des offres: 2020-10-23
12:30 📅
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Informations complémentaires
“Le délai d'exécution est fixé à seize mois, hors année de parfait achèvement. Il commencera à courir à compter de la notification du marché. Prestations...”
Le délai d'exécution est fixé à seize mois, hors année de parfait achèvement. Il commencera à courir à compter de la notification du marché. Prestations réglées sur les crédits du budget annexes stations d'altitude (imputation: 23-2315). Prix global et forfaitaire révisable. Délai global de paiement de 30 jours. Avance de 5 %, 10 % pour les PME. Les réponses électroniques sont obligatoires pour la présente consultation. La signature électronique est facultative. Les modalités de téléchargement de l'intégralité du DCE et de transmission des réponses électroniques sont celles offertes par la plate-forme de dématérialisation des marchés publics du Département des Pyrénées-Atlantiques: https://eadministration.lafibre64.fr (référence de la consultation: Wagons-Larhune). L'accès à cette plate-forme est gratuit. Pour accéder aux documents du DCE, les soumissionnaires doivent disposer d'un utilitaire permettant de lire les formats compressés «.Zip». Cet outil est accessible en téléchargement gratuit sur la plate-forme. Les candidats peuvent transmettre au pouvoir adjudicateur, sur support papier ou support électronique, une copie de sauvegarde à l'adresse suivante: Département des Pyrénées-Atlantiques — Hôtel du Département — DGS — Direction juridique et de la commande publique — Mission marchés — 64 avenue Jean Biray — 64058 Pau Cedex 9.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Pau
Adresse postale: Villa Noulibos — 50 cours Lyautey, BP 543
Commune postale: Pau
Code postal: 64010
Pays: France 🇫🇷 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom:
“Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de Bordeaux”
Adresse postale: 4 B esplanade Charles-de-Gaulle
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33077
Pays: France 🇫🇷 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Pau
Adresse postale: Villa Noulibos — 50 cours Lyautey, BP 543
Commune postale: Pau
Code postal: 64010
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2020/S 187-448912 (2020-09-21)
Avis d'attribution de marché (2020-12-24) Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“Fourniture de wagons de chantier spécifiques à voie métrique à crémaillère pour les travaux de renouvellement de la voie du Train de la Rhune.”
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 1 428 000 💰
Description
Description du marché:
“La consultation a pour objet: l'acquisition de trois wagons de travaux à crémaillère entre 2020 et 2021 (wagon plate-forme et secours, wagon trémie, wagon...”
Description du marché
La consultation a pour objet: l'acquisition de trois wagons de travaux à crémaillère entre 2020 et 2021 (wagon plate-forme et secours, wagon trémie, wagon grue polyvalente). Les prestations comprennent: la conception, la construction, le transport, la livraison, les essais constructeur, la mise au point pour la mise en service du matériel sur la ligne du Train de la Rhune, la certification du matériel, la fourniture des pièces de rechange, outillage et accessoires, la formation du personnel qui sera chargé de l'utiliser.
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2020/S 187-448912
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 2020111
Titre:
“Fourniture de wagons de chantier spécifiques à voie métrique à crémaillère pour les travaux de renouvellement de la voie du Train de La Rhune”
Date de conclusion du contrat: 2020-12-07 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nom et adresse du contractant
Nom: Métalliance
Adresse postale: Zone industrielle La Soule
Commune postale: Saint-Vallier
Code postal: 71230
Pays: France 🇫🇷
Région: Bourgogne-Franche-Comté🏙️
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1 428 000 💰
“Le contrat est consultable en application de la loi du 17.7.1978 à l'Hôtel du Département — DGS-DJCP — mission marchés publics — 64 avenue Jean Biray,...”
Le contrat est consultable en application de la loi du 17.7.1978 à l'Hôtel du Département — DGS-DJCP — mission marchés publics — 64 avenue Jean Biray, 64058, Pau Cedex 9 (horaires: 8h30-12h00/14h00-17h00) — tél. +33 559114347.
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse postale: Villa Noulibos — 50 cours Lyautey BP 543
Source: OJS 2020/S 253-638463 (2020-12-24)