Déconstruction et démolition partielle du hangar H45 sur la zone portuaire de Bassens

Grand port maritime de Bordeaux

Au sein du site industrialo-portuaire de Bassens, le port de Bordeaux dispose d'un hangar d'une surface au sol de 13 300 m construit dans les années 80.
Il est composé d'une charpente métallique de 60 m de portée, le bardage latéral et la couverture sont constitués de bacs alu et les portes coulissantes en métal sont disposées sur les deux pignons ainsi que sur les pans latéraux.
Le port envisage de développer une nouvelle activité qui a pour incidence la reconfiguration des terre-pleins et notamment ce hangar en le réduisant d'environ de moitié de sa surface totale, en fonction du compartimentage des cellules qui le compose.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2020-07-28. L'appel d'offres a été publié le 2020-06-23.

Qui ?

• Grand port maritime de Bordeaux

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de préparation de chantier › Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement

Où ?

• Aquitaine › Gironde

Historique des marchés publics

Date	Document
2020-06-23	Avis de marché
2021-01-06	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2020-06-23)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement
Brève description:

Au sein du site industrialo-portuaire de Bassens, le port de Bordeaux dispose d'un hangar d'une surface au sol de 13 300 m Il est composé d'une charpente métallique de 60 m de portée, le bardage latéral et la couverture sont constitués de bacs alu et les portes coulissantes en métal sont disposées sur les deux pignons ainsi que sur les pans latéraux. Le port envisage de développer une nouvelle activité qui a pour incidence la reconfiguration des terre-pleins et notamment ce hangar en le réduisant d'environ de moitié de sa surface totale, en fonction du compartimentage des cellules qui le compose.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Gironde 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Service d'utilité publique
Nom du pouvoir adjudicateur: Grand port maritime de Bordeaux
Adresse postale: 152 quai de Bacalan, CS 41320
Code postal: 33082
Commune postale: Bordeaux Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.bordeaux-port.fr 🌏
Courrier électronique: postoffice@bordeaux-port.fr 📧
URL des documents: https://marches.bordeaux-port.fr 🌏
URL pour la participation: https://marches.bordeaux-port.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-06-23 📅
Date limite de soumission: 2020-07-28 📅
Date de publication: 2020-06-26 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 122-300135
Numéro JO-S: 122
Informations complémentaires

La remise des offres est subordonnée à la visite du site. Dates pour la visite obligatoire: les jeudi 02, 09 et 16.7.2020 (9h00) Contact précisé dans le règlement de la consultation. Le délai de 13 semaines est un délai plafond, les soumissionnaires doivent proposer leur délai d'exécution à l'acte d'engagement.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Au sein du site industrialo-portuaire de Bassens, le port de Bordeaux dispose d'un hangar d'une surface au sol de 13 300 m

Il est composé d'une charpente métallique de 60 m de portée, le bardage latéral et la couverture sont constitués de bacs alu et les portes coulissantes en métal sont disposées sur les deux pignons ainsi que sur les pans latéraux.

Le port envisage de développer une nouvelle activité qui a pour incidence la reconfiguration des terre-pleins et notamment ce hangar en le réduisant d'environ de moitié de sa surface totale, en fonction du compartimentage des cellules qui le compose.

Le présent projet consiste en la démolition/déconstruction d'une partie du Hangar 45, situé sur le site du Grand port maritime à

Bassens (33).

La démolition/déconstruction concerne:

— la partie nord du hangar, depuis les files 1 à 22;

— la partie bâtiment annexe bureaux/locaux sociaux, depuis les files 42 à 44.

La partie du hangar située entre les files 22 à 44 est conservée.

Durée de l'accord: 91 jours
Informations complémentaires:

La remise des offres est subordonnée à la visite du site.

Dates pour la visite obligatoire: les jeudi 02, 09 et 16.7.2020 (9h00) Contact précisé dans le règlement de la consultation.

Le délai de 13 semaines est un délai plafond, les soumissionnaires doivent proposer leur délai d'exécution à l'acte d'engagement.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Zone portuaire de Bassens.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— lettre de candidature (DC1 ou équivalent);

— une déclaration sur l'honneur du candidat pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à 5 et L. 2141-7 à 10 du code de la commande publique et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-10 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés;

— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. Déclaration du candidat (DC2 ou équivalent). Pour apprécier l'aptitude à exercer l'activité professionnelle concernée par le contrat.

Situation économique et financière:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat ainsi que le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles;

— l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité.

Capacité technique et professionnelle:

— une déclaration indiquant les effectifs du candidat et l'importance du personnel d'encadrement, pour chacune des trois dernières années;

— une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour l'exécution du marché;

— liste des travaux similaires exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Le cas échéant, les éléments de preuve relatifs à des travaux exécutés il y a plus de cinq ans seront pris en compte. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Retenue de garantie ou garantie à 1
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: Financement: 63 % fonds propres du GPMB, 23 % région et 14 % état.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Pas de forme imposée. En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en application de l'article R. 2142-24 du code de la commande publique.

Procédure
Base juridique: 32014L0025
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2020-07-28 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 30
Prix (pondération): 50

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://marches.bordeaux-port.fr 🌏
URL des documents: https://marches.bordeaux-port.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

Conformément aux dispositions de l'article R. 2132-7 du code de la commande publique, les candidats doivent déposent leur pli, comprenant leur candidature et leur offre, par voie électronique à l'adresse suivante: https://marches.bordeaux-port.fr Parallèlement à l'envoi électronique de leur dossier sur le profil acheteur, les candidats peuvent faire parvenir une copie de sauvegarde, transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique (CD —clé USB) ou sur support papier à l'adresse précisée au règlement de la consultation.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Bordeaux
Adresse postale: 9 rue Tastet, CS 21490
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33063
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 556993800 📞
Courrier électronique: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr 📧
Fax: +33 556243903 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:

— référé précontractuel: avant la signature du contrat dont la passation est contestée (article L. 551-1 du code de justice administrative);

— recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de décisions préalables au contrat et qui en sont détachables: deux mois à compter de la notification de la décision contestée et avant signature du contrat considéré (article R. 421-1 du code de justice administrative);

— référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du code de justice administrative, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du code de justice administrative;

— recours de pleine juridiction pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

Source: OJS 2020/S 122-300135 (2020-06-23)

Avis d'attribution de marché (2021-01-06)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Au sein du site industrialo-portuaire de Bassens, le Port de Bordeaux dispose d'un hangar d'une surface au sol de 13 300 m Il est composé d'une charpente métallique de 60 m de portée, le bardage latéral et la couverture sont constitués de bacs alu et les portes coulissantes en métal sont disposées sur les deux pignons ainsi que sur les pans latéraux. Le port envisage de développer une nouvelle activité qui a pour incidence la reconfiguration des terre-pleins et notamment ce hangar en le réduisant d'environ de moitié de sa surface totale, en fonction du compartimentage des cellules qui le compose.

Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Grand Port Maritime de Bordeaux

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-01-06 📅
Date de publication: 2021-01-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 006-010093
Se réfère à l'avis: 2020/S 122-300135
Numéro JO-S: 6

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Au sein du site industrialo-portuaire de Bassens, le Port de Bordeaux dispose d'un hangar d'une surface au sol de 13 300 m

Le présent projet consiste en la démolition/déconstruction d'une partie du hangar 45, situé sur le site du Grand Port Maritime à Bassens (33). La démolition/déconstruction concerne:

Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours:

— référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du code de justice administrative et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du code de justice administrative;

Source: OJS 2021/S 006-010093 (2021-01-06)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)