Le marché concerne le contrôle d'accès et le gardiennage d'un chantier de construction d'un nouveau bâtiment.
Les prestations concernent l'ouverture et la fermeture de la zone chantier, le contrôle d’accès du chantier et la gestion des badges chantier, le recueil des informations de tout nouvel entrant, la consignation des entrées/sorties, la ronde de surveillance du chantier.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-11-13.
L'appel d'offres a été publié le 2020-10-01.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre: Contrôle d'accès et gardiennage d'un chantier de construction
B20-06317
Produits/services: Services de gardiennage📦
Brève description:
“Le marché concerne le contrôle d'accès et le gardiennage d'un chantier de construction d'un nouveau bâtiment.
Les prestations concernent l'ouverture et la...”
Brève description
Le marché concerne le contrôle d'accès et le gardiennage d'un chantier de construction d'un nouveau bâtiment.
Les prestations concernent l'ouverture et la fermeture de la zone chantier, le contrôle d’accès du chantier et la gestion des badges chantier, le recueil des informations de tout nouvel entrant, la consignation des entrées/sorties, la ronde de surveillance du chantier.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Services de sécurité📦
Produits/services supplémentaires: Services de surveillance📦
Lieu d'exécution: France🏙️
Description du marché:
“Le marché concerne le contrôle d'accès et le gardiennage d'un chantier de construction d'un nouveau bâtiment.
Les missions sont les suivantes:
— mission 1:...”
Description du marché
Le marché concerne le contrôle d'accès et le gardiennage d'un chantier de construction d'un nouveau bâtiment.
Les missions sont les suivantes:
— mission 1: ouverture et fermeture de la zone chantier;
— mission 2: contrôle d’accès du chantier et gestion des badges chantier;
— mission 3: recueil des informations de tout nouvel entrant;
— mission 4: consignation des entrées/sorties;
— mission 5: ronde de surveillance du chantier.
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 45
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Le marché comprend une tranche ferme de cinq mois et une tranche optionnelle de 24 mois.
Il prévoit également des options:
— option 1: prolongation des...”
Description des options
Le marché comprend une tranche ferme de cinq mois et une tranche optionnelle de 24 mois.
Il prévoit également des options:
— option 1: prolongation des prestations de la tranche ferme pour une durée d'un mois. Cette option peut être levée au maximum quatre fois;
— option 2: prolongation des prestations de la tranche optionnelle pour une durée d'un mois. Cette option peut être levée au maximum douze fois.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“1) présentation des candidatures:
Le candidat doit remettre un dossier de candidature contenant:
— DC1 (lettre de candidature et désignation du mandataire...”
Liste et brève description des conditions
1) présentation des candidatures:
Le candidat doit remettre un dossier de candidature contenant:
— DC1 (lettre de candidature et désignation du mandataire par ses cotraitants) ou équivalent,
— DC2 (déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement) ou équivalent.
Ces formulaires sont disponibles sur le site internet du ministère de l'économie, des finances, de l'action et des comptes publics: https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
— la copie du ou des jugements prononcés s'il est en redressement judiciaire ou dans une procédure étrangère équivalente;
— pour information, les attestations de régularité fiscales et sociales.
Le candidat peut présenter sa candidature sous la forme d'un Document unique de marché européen (DUME) en lieu et place des documents mentionnés à l'article R. 2143-3 du CCP, téléchargeable à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=fr
Il est interdit de cumuler les candidatures:
— en tant que candidat individuel et membre d'un ou plusieurs groupements y compris en tant que mandataire;
— en tant que membre d'un groupement et mandataire d'un autre.
Les entreprises nouvellement créés sont autorisées à présenter leur candidature. Si elles ne sont pas en mesure de produire certains des documents demandés dans le présent avis de marché, elles peuvent justifier de leurs capacités financières et professionnelles par d'autres moyens que ceux indiqués dans le présent avis de marché et notamment par la présentation de titres ou de l'expérience professionnelle du ou de leurs responsables.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Un dossier de présentation du candidat, et le cas échéant, de chaque cotraitant, comprenant en autres:
— les caractéristiques de l'entreprise: un extrait du...”
Liste et brève description des critères de sélection
Un dossier de présentation du candidat, et le cas échéant, de chaque cotraitant, comprenant en autres:
— les caractéristiques de l'entreprise: un extrait du Kbis ou équivalent, un organigramme, effectif total, représentants engageant l'entreprise;
— une attestation d'assurance en cours de validité pour le candidat et chaque cotraitant;
— le chiffre d'affaires global et le CA concernant les services, objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
— lorsqu'il appartient à un groupe, une attestation certifiant de son autonomie commerciale et de sa situation de concurrence vis-à-vis des autres entreprises du groupe.
Si le candidat recourt à la sous-traitance, il doit produire les mêmes renseignements et documents concernant son/ses sous-traitants. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de ce(s) sous-traitant(s) pour l'exécution du marché, il apporte la preuve par tout moyen approprié. La sous-traitance totale est interdite.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“Chaque entreprise candidate (le mandataire et chacun des cotraitants dans le cadre d'un groupement) devra présenter:
— l'organisation pressentie et le...”
Liste et brève description des critères de sélection
Chaque entreprise candidate (le mandataire et chacun des cotraitants dans le cadre d'un groupement) devra présenter:
— l'organisation pressentie et le montage industriel pour ce type de prestation, avec le cas échéant l'organisation au sein du groupement et la démonstration de sa capacité à maîtriser la sous-traitance;
— une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années;
— les moyens techniques de l'entreprise;
— l'organisation et la qualité (procédures, assurance qualité, certifications ou qualifications en cours de validité);
— un dossier précis et détaillé des références, au cours des trois dernières années, de l'entreprise et/ou de l'établissement susceptible d'intervenir, concernant des opérations identiques ou pouvant être assimilées notamment en termes de technicité et d'enjeu.
Devront notamment être précisés: la nature du projet, la date, le lieu d'exécution, les références du client correspondant avec ses coordonnées postales et téléphoniques ainsi que celle de la personne en charge du projet, un descriptif précis des responsabilités exercées et des actions conduites par le candidat dans le projet.
Si le candidat recourt à la sous-traitance, il doit produire les mêmes documents concernant ce sous-traitant.
En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de ce sous-traitant pour l'exécution du marché, il apporte la preuve par tout moyen approprié.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-11-13
16:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2020-11-16
10:00 📅
“Le dossier de consultation des entreprises est accessible pour information des candidats, sur la plate-forme PLACE (https://www.marches-publics.gouv.fr).
1)...”
Le dossier de consultation des entreprises est accessible pour information des candidats, sur la plate-forme PLACE (https://www.marches-publics.gouv.fr).
1) remise de la candidature et des offres:
La candidature et l'offre contiendront tous les éléments demandés dans le présent avis de marché ainsi que dans le dossier de consultation des entreprises. Tout dossier transmis incomplet pourra être écarté.
Les candidatures et les offres doivent être remises par voie électronique;
2) formalisme pour la remise de la candidature et de l'offre par voie électronique:
a) afin de répondre de façon électronique, les soumissionnaires doivent déposer leur candidature et leur offre sur la plate-forme de dématérialisation (https://www.marches-publics.gouv.fr) en suivant les étapes décrites dans le guide d'utilisation en ligne (rubrique aide). La plate-forme est dotée d'outils de signature et de chiffrement agréés. En cas de réponse électronique, la signature électronique est recommandée;
b) le soumissionnaire doit avoir au préalable fait l'acquisition d'un certificat électronique. Obtenir un certificat électronique prend plusieurs jours, voire plusieurs semaines;
c) dans le cas d'un envoi du soumissionnaire de plusieurs réponses électroniques, à un même avis de marché, celui-ci peut remettre au CEA plusieurs réponses électroniques pour un même avis de marché, notamment en cas d'oubli, de correction, de complément et cela, avant la date limite de réponse telle que définie dans le présent avis de marché dans ces conditions, le CEA ne prendra en compte que la dernière réponse reçue; les envois précédents n'étant pas ouverts.
En conséquence, le soumissionnaire prendra toutes les dispositions utiles pour envoyer un dossier complet à chaque réponse, dans les délais impartis.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif d'Orléans
Adresse postale: 28 rue de la Bretonnerie
Commune postale: Orléans
Code postal: 45000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 238775900📞 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Le référé précontractuel peut être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché.
Le référé contractuel peut être...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Le référé précontractuel peut être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché.
Le référé contractuel peut être introduit dans les conditions des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative.
Le recours en contestation de la validité du marché par un tiers peut être intenté dans un délai de deux mois à compter des mesures de publicité appropriées.
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif d'Orléans
Adresse postale: 28 rue de la Bretonnerie
Commune postale: Orléans
Code postal: 45000
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2020/S 194-469455 (2020-10-01)
Avis d'attribution de marché (2021-02-17) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse postale: Place Raoul-Dautry, BP16
Objet Champ d'application du marché
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 233760.16 💰
Description
Lieu d'exécution: Indre-et-Loire🏙️
Description du marché:
“Le marché concerne le contrôle d'accès et le gardiennage d'un chantier de construction d'un nouveau bâtiment.
Les missions sont les suivantes:
— mission 1:...”
Description du marché
Le marché concerne le contrôle d'accès et le gardiennage d'un chantier de construction d'un nouveau bâtiment.
Les missions sont les suivantes:
— mission 1: ouverture et fermeture de la zone chantier,
— mission 2: contrôle d’accès du chantier et gestion des badges chantier,
— mission 3: recueil des informations de tout nouvel entrant,
— mission 4: consignation des entrées/sorties,
— mission 5: ronde de surveillance du chantier.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Pertinence technique
Critère de qualité (pondération): 30
Critère de qualité (nom): Qualité, sécurité et environnement
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de coût (nom): Conditions financières — part forfaitaire
Critère de coût (pondération): 40
Critère de coût (nom): Conditions financières — Part BPU sur la base du DQE fourni au DCE
Critère de coût (pondération): 10
Informations sur les options
Description des options:
“Le marché comprend une tranche ferme de cinq mois et une tranche optionnelle de vingt-quatre mois.
Il prévoit également des options:
— option 1:...”
Description des options
Le marché comprend une tranche ferme de cinq mois et une tranche optionnelle de vingt-quatre mois.
Il prévoit également des options:
— option 1: prolongation des prestations de la tranche ferme pour une durée d'un mois. Cette option peut être levée au maximum quatre fois.
— option 2: prolongation des prestations de la tranche optionnelle pour une durée d'un mois. Cette option peut être levée au maximum douze fois.
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2020/S 194-469455
Attribution du marché
1️⃣
Titre: Contrôle d'accès et gardiennage d'un chantier de construction
Date de conclusion du contrat: 2021-01-18 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 8
Nom et adresse du contractant
Nom: Challancin Prévention et Sécurité
Adresse postale: 9/11 avenue Michelet
Commune postale: Saint-Ouen-sur-seine
Code postal: 93400
Pays: France 🇫🇷
Région: Ile-de-France🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 233760.16 💰
Informations complémentaires Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“— Le référé précontractuel peut être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché,
— Le référé contractuel peut...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
— Le référé précontractuel peut être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché,
— Le référé contractuel peut être introduit dans les conditions des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative,
— Le recours en contestation de la validité du marché par un tiers peut être intenté dans un délai de deux mois à compter des mesures de publicité appropriées.
Afficher plus
Source: OJS 2021/S 036-090691 (2021-02-17)