Construction du nouvel EHAPD «Louis Caiveau» et restructuration de l'EHPAD existant en résidence autonomie, Rue de la Faye à Saint-Hilaire-de-Riez

OPH Vendée Habitat

Construction du nouvel EHAPD «Louis Caiveau» et restructuration de l'EHPAD existant en résidence autonomie, Rue de la Faye à Saint-Hilaire-de-Riez. Les travaux sont décomposés en 2 phases intitulées comme suit:
— phase 1: construction d'un EHPAD,
— phase 2: restructuration d'un EHPAD en résidence autonomie.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2020-03-31. L'appel d'offres a été publié le 2020-02-14.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• OPH Vendée Habitat

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles › Travaux de construction de logements-foyers

Où ?

• Pays de la Loire › Vendée

Historique des marchés publics

Date	Document
2020-02-14	Avis de marché
2020-03-16	Informations complémentaires
2020-03-19	Informations complémentaires
2020-12-15	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2020-02-14)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de logements-foyers
Numéro de référence: JUR1738
Brève description:

Construction du nouvel EHAPD «Louis Caiveau» et restructuration de l'EHPAD existant en résidence autonomie, Rue de la Faye à Saint-Hilaire-de-Riez. Les travaux sont décomposés en 2 phases intitulées comme suit: — phase 1: construction d'un EHPAD, — phase 2: restructuration d'un EHPAD en résidence autonomie.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de logements-foyers 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction de logements-foyers 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Vendée 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Agence/office régional(e) ou local(e
Nom du pouvoir adjudicateur: OPH Vendée Habitat
Adresse postale: CS 60045 — 28 rue Benjamin Franklin
Code postal: 85002
Commune postale: La Roche-sur-Yon
Contact
Adresse Internet: http://www.vendeehabitat.fr 🌏
Courrier électronique: marchespublics@vendeehabitat.fr 📧
Téléphone: +33 251098585 📞
URL des documents: http://www.vendeehabitat.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.vendeehabitat.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-02-14 📅
Date limite de soumission: 2020-03-31 📅
Date de publication: 2020-02-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 034-078974
Numéro JO-S: 34
Informations complémentaires

Marché public de travaux divisés en 2 phases juridiques: — phase 1: construction d'un EHPAD, — phase 2: restructuration d'un EHPAD en résidence autonomie. Division en lots — possibilité de soumissionner pour plusieurs lots. Variantes libres interdites. Prestations supplémentaires ou alternatives prévues au CCTP et dans le règlement de consultation. Les prestations alternatives sont les suivantes: PA nº 1: mains courantes bois des circulations, en remplacement des mains courantes polyamide (bâtiment extension) — lot 12 PA nº 2: remplacement des plinthes bois médium + finition peinture, par des plinthes bois dur (exotique ou autre) + finition lasure pour certains locaux des parties communes (bâtiments extension et existant) — lot 12 et lot 18 PA nº 3: remplacement des revêtements muraux papiers peints par des revêtements muraux papiers intissé + peinture (chambres bâtiment extension et logements bâtiment existant résidence autonomie) — lot 18: délai global d'exécution: 36 mois, y compris congés payés et période de préparation de 30 jours. Ce délai est décomposé ainsi: — phase 1: 24 mois, — phase 2: 12 mois. Le délai d'exécution de chaque lot est mentionné dans l'acte d'engagement. Date prévisionnelle de commencement des travaux: juillet 2020. Visite sur site obligatoire pour le candidat des lots 1-2-3-6-7-8-9-10-11-13-14-15-16-17-18-19-20-21-23-24-25-26-27. À l'issue de cette visite, le candidat devra faire signer et produire avec son offre, une attestation de visite (modèle joint au DCE) par le représentant de Vendée Habitat. En cas de non production de cette attestation de visite dûment complétée, l'offre sera considérée comme non-conforme et sera rejetée. Critères d'attribution: l'offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous: — prix des prestations: sur 10 points, — valeur technique: sur 10 points. Examen des capacités des candidats par l'expérience, les capacités financières, professionnelles et techniques. Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de remise des offres. L'opération est financée par subventions des collectivités locales et emprunts bancaires. Le règlement des comptes s'effectuera par versement d'acompte. Les travaux seront rémunérés par application d'un prix global forfaitaire. Les marchés sont traités à prix révisables. Le délai de règlement est fixé à 30 jours à compter de la date de remise du projet de décompte au maître d'œuvre ou de la mise à disposition de la facture sur Chorus Pro. Marché passé selon la procédure d'appel d'offres ouvert en application des articles L. 2124-1, L. 2124-2 de l'ordonnance nº 2018-1074 du 26.11.2018 portant partie législative du code de la commande publique et aux articles R. 2124-1, R. 2124-2-1º, R. 2161-2 à R. 2161-5, du décret nº 2018-1075 du 3.12.2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique. Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur le montant des sommes dues à valeur marché. La retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie à première demande. S'il peut prétendre au versement d'une avance, le titulaire du marché ou le sous-traitant ne pourra la percevoir qu'après production d'une garantie à première demande s'engageant à rembourser, s'il y a lieu, l'intégralité du montant de l'avance consentie. Le dossier de consultation sera remis gratuitement aux candidats, uniquement par voie électronique en téléchargement sur la plate-forme de dématérialisation de Vendée Habitat: www.vendeehabitat.fr — espace «entreprises». Les candidats devront transmettre leur candidature et leur offre par l'intermédiaire de la plate-forme de dématérialisation de Vendée Habitat: www.vendeehabitat.fr — espace «entreprises».

Informations complémentaires

Marché public de travaux divisés en 2 phases juridiques:

— phase 1: construction d'un EHPAD,

— phase 2: restructuration d'un EHPAD en résidence autonomie.

Division en lots — possibilité de soumissionner pour plusieurs lots. Variantes libres interdites. Prestations supplémentaires ou alternatives prévues au CCTP et dans le règlement de consultation. Les prestations alternatives sont les suivantes: PA nº 1: mains courantes bois des circulations, en remplacement des mains courantes polyamide (bâtiment extension) — lot 12 PA nº 2: remplacement des plinthes bois médium + finition peinture, par des plinthes bois dur (exotique ou autre) + finition lasure pour certains locaux des parties communes (bâtiments extension et existant) — lot 12 et lot 18 PA nº 3: remplacement des revêtements muraux papiers peints par des revêtements muraux papiers intissé + peinture (chambres bâtiment extension et logements bâtiment existant résidence autonomie) — lot 18: délai global d'exécution: 36 mois, y compris congés payés et période de préparation de 30 jours. Ce délai est décomposé ainsi:

— phase 1: 24 mois,

— phase 2: 12 mois.

Le délai d'exécution de chaque lot est mentionné dans l'acte d'engagement. Date prévisionnelle de commencement des travaux: juillet 2020. Visite sur site obligatoire pour le candidat des lots 1-2-3-6-7-8-9-10-11-13-14-15-16-17-18-19-20-21-23-24-25-26-27. À l'issue de cette visite, le candidat devra faire signer et produire avec son offre, une attestation de visite (modèle joint au DCE) par le représentant de Vendée Habitat. En cas de non production de cette attestation de visite dûment complétée, l'offre sera considérée comme non-conforme et sera rejetée. Critères d'attribution: l'offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous:

— prix des prestations: sur 10 points,

— valeur technique: sur 10 points.

Examen des capacités des candidats par l'expérience, les capacités financières, professionnelles et techniques. Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de remise des offres. L'opération est financée par subventions des collectivités locales et emprunts bancaires. Le règlement des comptes s'effectuera par versement d'acompte. Les travaux seront rémunérés par application d'un prix global forfaitaire. Les marchés sont traités à prix révisables. Le délai de règlement est fixé à 30 jours à compter de la date de remise du projet de décompte au maître d'œuvre ou de la mise à disposition de la facture sur Chorus Pro. Marché passé selon la procédure d'appel d'offres ouvert en application des articles L. 2124-1, L. 2124-2 de l'ordonnance nº 2018-1074 du 26.11.2018 portant partie législative du code de la commande publique et aux articles R. 2124-1, R. 2124-2-1º, R. 2161-2 à R. 2161-5, du décret nº 2018-1075 du 3.12.2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique. Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur le montant des sommes dues à valeur marché. La retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie à première demande. S'il peut prétendre au versement d'une avance, le titulaire du marché ou le sous-traitant ne pourra la percevoir qu'après production d'une garantie à première demande s'engageant à rembourser, s'il y a lieu, l'intégralité du montant de l'avance consentie. Le dossier de consultation sera remis gratuitement aux candidats, uniquement par voie électronique en téléchargement sur la plate-forme de dématérialisation de Vendée Habitat: www.vendeehabitat.fr — espace «entreprises». Les candidats devront transmettre leur candidature et leur offre par l'intermédiaire de la plate-forme de dématérialisation de Vendée Habitat: www.vendeehabitat.fr — espace «entreprises».

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

— phase 1: construction d'un EHPAD,

— phase 2: restructuration d'un EHPAD en résidence autonomie.

Intitulé du lot: Désamiantage
Numéro du lot: 01
Brève description: Désamiantage.
Durée de l'accord: 30 jours
Description des options:

PSE nº 5: suppression gaine amiantée, remplacée par gaine plâtre CF (local chaufferie existante) (bâtiment existant résidence autonomie).

Intitulé du lot: Voirie — réseaux divers
Numéro du lot: 02
Brève description: Voirie — réseaux divers.
Durée de l'accord: 320 jours
Description des options:

PSE nº 1: bordures bois pour allées piétonnières (annexes blocs 3 et 4 + verger (secteur NO du projet).

Intitulé du lot: Gros œuvre
Numéro du lot: 03
Brève description: Gros œuvre.
Durée de l'accord: 435 jours
Intitulé du lot: Ravalements extérieurs
Numéro du lot: 04
Brève description: Ravalements extérieurs.
Durée de l'accord: 55 jours
Intitulé du lot: Charpente bois
Numéro du lot: 05
Brève description: Charpente bois.
Durée de l'accord: 60 jours
Intitulé du lot: Couverture tuiles — couverture zinc
Numéro du lot: 06
Brève description: Couverture tuiles — couverture zinc.
Durée de l'accord: 140 jours
Intitulé du lot: Étanchéité
Numéro du lot: 07
Brève description: Étanchéité.
Durée de l'accord: 135 jours
Intitulé du lot: ITE — bardages bois
Numéro du lot: 08
Brève description: ITE — bardages bois.
Durée de l'accord: 125 jours
Intitulé du lot: ITE — parement résine siloxane
Numéro du lot: 09
Brève description: ITE — parement résine siloxane.
Durée de l'accord: 430 jours
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures alu — vitreries
Numéro du lot: 10
Brève description: Menuiseries extérieures alu — vitreries.
Durée de l'accord: 175 jours
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures PVC — vitreries — fermetures
Numéro du lot: 11
Brève description: Menuiseries extérieures PVC — vitreries — fermetures.
Intitulé du lot: Menuiseries intérieures bois
Numéro du lot: 12
Brève description: Menuiseries intérieures bois.
Durée de l'accord: 235 jours
Intitulé du lot: Cloisons sèches
Numéro du lot: 13
Brève description: Cloisons sèches.
Durée de l'accord: 345 jours
Intitulé du lot: Plafonds acoustiques
Numéro du lot: 14
Brève description: Plafonds acoustiques.
Durée de l'accord: 150 jours
Intitulé du lot: Panneaux isolants — portes (isothermes — services)
Numéro du lot: 15
Brève description: Panneaux isolants — portes (isothermes — services).
Durée de l'accord: 35 jours
Intitulé du lot: Carrelages — faïences
Numéro du lot: 16
Brève description: Carrelages — faïences.
Durée de l'accord: 145 jours
Description des options:

PSE nº 2: étanchéité totale en sol des locaux du secteur cuisine (bâtiment extension EHPAD).

Intitulé du lot: Revêtements de sols collés
Numéro du lot: 17
Brève description: Revêtements de sols collés.
Durée de l'accord: 255 jours
Description des options:

PSE nº 3: revêtements muraux PVC de protection, en partie basse des murs et cloisons des circulations et des dégagements (bâtiment extension).

Intitulé du lot: Peinture — revêtements muraux
Numéro du lot: 18
Brève description: Peinture — revêtements muraux.
Durée de l'accord: 370 jours
Intitulé du lot: Métallerie
Numéro du lot: 19
Brève description: Métallerie.
Durée de l'accord: 115 jours
Intitulé du lot: Nettoyage de livraison
Numéro du lot: 20
Brève description: Nettoyage de livraison.
Durée de l'accord: 80 jours
Intitulé du lot: Ascenseurs
Numéro du lot: 21
Brève description: Ascenseurs.
Durée de l'accord: 50 jours
Description des options: PSE nº 4: pour ascenseur d'air à flux d'air maîtrisé (bâtiment extension EHPAD).
Intitulé du lot: Électricité — courants faibles — courants forts
Numéro du lot: 22
Brève description: Électricité — courants faibles — courants forts.
Durée de l'accord: 450 jours
Description des options:

PSE nº 6: éclairage collectif type lampadaire style ancien pour place du marché (cœur d'animation);

PSE nº 7: 2

PSE nº 9: équipement de sonorisation (salle de restauration et salle d'activité).

Intitulé du lot: Chauffage — ventilation — climatisation — désenfumage
Numéro du lot: 23
Brève description: Chauffage — ventilation — climatisation — désenfumage.
Durée de l'accord: 410 jours
Intitulé du lot: Plomberie sanitaires
Numéro du lot: 24
Brève description: Plomberie sanitaires.
Durée de l'accord: 300 jours
Intitulé du lot: Équipements cuisines et buanderie
Numéro du lot: 25
Brève description: Équipements cuisines et buanderie.
Intitulé du lot: Espaces verts — paysages
Numéro du lot: 26
Brève description: Espaces verts — paysages.
Durée de l'accord: 130 jours
Description des options: PSE nº 8: arrosage automatique (goutte à goutte) pour végétaux.
Intitulé du lot: Traitement des bois
Numéro du lot: 27
Brève description: Traitement des bois.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

1) lettre de candidature établie selon imprimé «DC1» ou renseignements équivalents;

2) déclaration du candidat établie selon l'imprimé référencé «DC2» ou renseignements équivalents;

3) liste de références de travaux de construction ou de restructuration de logements exécutés au cours des 5 dernières années avec indication notamment du lieu et de la date d'exécution, du montant et du nom du maître d'ouvrage. Pour les travaux les plus importants, cette liste peut être accompagnée des certificats de bonne exécution portant les indications précitées et éventuellement des certificats de qualification professionnelle ou tout autre moyen prouvant sa capacité;

4) déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années;

5) déclaration indiquant l'outillage, le matériel, et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;

6) attestation sur l'honneur au regard des articles L. 2141-1 à L. 2141-5 du code de la commande publique;

7) la copie du jugement en cas de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire, le cas échéant;

8) pour le lot 1 «désamiantage»: certification et attestations de formation individuelles, en cours de validité, opérateur, encadrement technique et encadrement de chantier (arrêté du 23.2.2012) du personnel amené à intervenir dans le cadre du chantier; pour travaux en sous-section 3. Pour chaque lot, le marché sera conclu avec un seul opérateur économique ou un groupement d'opérateur économiques; la forme du groupement (groupement conjoint ou solidaire) n'étant pas imposée par le pouvoir adjudicateur. Quel que soit le type de groupement choisi, un mandataire devra être désigné dans l'acte d'engagement. Les candidats ne peuvent pas présenter pour le marché ou un de ces lots, plusieurs offres en agissant à la fois, en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements. De même, les opérateurs économiques peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots relevant de leur compétence. En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaires des autres membres du groupement. Important: un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché (article R. 2142-23 du code de la commande publique). La DC1, DC2, le modèle d'attestation sur l'honneur, la déclaration de sous-traitance sont disponibles en téléchargement sur le site internet de Vendée Habitat: www.vendeehabitat.fr — Espace «Entreprises». En cas de présentation d'un sous-traitant par le titulaire, le sous-traitant devra présenter un dossier de candidature selon les pièces susmentionnées. En cas de groupement d'opérateurs économiques, les pièces précitées devront impérativement être produites par le mandataire et par ses cotraitants ou par le sous-traitant.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 11:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2020-04-07 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:30

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 27850001200184
Contact
Point de contact: Le directeur général
Adresse du profil d'acheteur: http://www.vendeehabitat.fr 🌏
URL des documents: http://www.vendeehabitat.fr 🌏
Adresse postale: 28 rue Benjamin Franklin — CS 60045
Commune postale: La Roche-sur-Yon Cedex
Point de contact: M. Damien Grégoire — service construction
Téléphone: +33 251098633 📞
Courrier électronique: marchespublics@vendeehabitat.fr 📧
Pays: Vendée 🏙️

Référence
Informations complémentaires

Marché public de travaux divisés en 2 phases juridiques:

— phase 1: construction d'un EHPAD,

— phase 2: restructuration d'un EHPAD en résidence autonomie.

Division en lots — possibilité de soumissionner pour plusieurs lots. Variantes libres interdites. Prestations supplémentaires ou alternatives prévues au CCTP et dans le règlement de consultation. Les prestations alternatives sont les suivantes: PA nº 1: mains courantes bois des circulations, en remplacement des mains courantes polyamide (bâtiment extension) — lot 12 PA nº 2: remplacement des plinthes bois médium + finition peinture, par des plinthes bois dur (exotique ou autre) + finition lasure pour certains locaux des parties communes (bâtiments extension et existant) — lot 12 et lot 18 PA nº 3: remplacement des revêtements muraux papiers peints par des revêtements muraux papiers intissé + peinture (chambres bâtiment extension et logements bâtiment existant résidence autonomie) — lot 18: délai global d'exécution: 36 mois, y compris congés payés et période de préparation de 30 jours. Ce délai est décomposé ainsi:

— phase 1: 24 mois,

— phase 2: 12 mois.

Le délai d'exécution de chaque lot est mentionné dans l'acte d'engagement. Date prévisionnelle de commencement des travaux: juillet 2020. Visite sur site obligatoire pour le candidat des lots 1-2-3-6-7-8-9-10-11-13-14-15-16-17-18-19-20-21-23-24-25-26-27. À l'issue de cette visite, le candidat devra faire signer et produire avec son offre, une attestation de visite (modèle joint au DCE) par le représentant de Vendée Habitat. En cas de non production de cette attestation de visite dûment complétée, l'offre sera considérée comme non-conforme et sera rejetée. Critères d'attribution: l'offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous:

— prix des prestations: sur 10 points,

— valeur technique: sur 10 points.

Examen des capacités des candidats par l'expérience, les capacités financières, professionnelles et techniques. Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de remise des offres. L'opération est financée par subventions des collectivités locales et emprunts bancaires. Le règlement des comptes s'effectuera par versement d'acompte. Les travaux seront rémunérés par application d'un prix global forfaitaire. Les marchés sont traités à prix révisables. Le délai de règlement est fixé à 30 jours à compter de la date de remise du projet de décompte au maître d'œuvre ou de la mise à disposition de la facture sur Chorus Pro. Marché passé selon la procédure d'appel d'offres ouvert en application des articles L. 2124-1, L. 2124-2 de l'ordonnance nº 2018-1074 du 26.11.2018 portant partie législative du code de la commande publique et aux articles R. 2124-1, R. 2124-2-1º, R. 2161-2 à R. 2161-5, du décret nº 2018-1075 du 3.12.2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique. Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur le montant des sommes dues à valeur marché. La retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie à première demande. S'il peut prétendre au versement d'une avance, le titulaire du marché ou le sous-traitant ne pourra la percevoir qu'après production d'une garantie à première demande s'engageant à rembourser, s'il y a lieu, l'intégralité du montant de l'avance consentie. Le dossier de consultation sera remis gratuitement aux candidats, uniquement par voie électronique en téléchargement sur la plate-forme de dématérialisation de Vendée Habitat: www.vendeehabitat.fr — espace «entreprises». Les candidats devront transmettre leur candidature et leur offre par l'intermédiaire de la plate-forme de dématérialisation de Vendée Habitat: www.vendeehabitat.fr — espace «entreprises».

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif (TA) de Nantes
Adresse postale: 6 allée de l'Île-Gloriette — BP 24111
Commune postale: Nantes Cedex 1
Code postal: 44041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 240994600 📞
Courrier électronique: greffe.ta-nantes@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://www.nantes.tribunal-administratif.fr 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:

— un recours en référé précontractuel peut être introduit avant la conclusion du contrat (conformément aux délais et aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative),

— un référé contractuel peut être exercé conformément aux dispositions des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative. En application de l'arrêt du Conseil d'État «Département du Tarn-et-Garonne» du 4.4.2014 (nº 358994), toute personne justifiant d'un intérêt dispose d'un recours de plein contentieux contre le marché. Le recours doit être intenté devant le tribunal administratif de Nantes dans le délai de 2 mois à compter de la date de publication de la décision de signer le contrat (avis d'information) (liste consultable sur www.vendeehabitat.fr — espace «entreprises»). Il vous est également possible de demander au préfet de déférer cet acte au tribunal administratif dans le délai de 2 mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire. Un recours indemnitaire peut enfin être intenté.

Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends, direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte)
Adresse postale: Immeuble Skyline — 22 mail Pablo Picasso — BP 24209
Code postal: 44042
Téléphone: +33 253467900 📞
Courrier électronique: paysdl.polec@direccte.gouv.fr 📧
Fax: +33 253467998 📠
Source: OJS 2020/S 034-078974 (2020-02-14)

Informations complémentaires (2020-03-16)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Construction du nouvel EHAPD «Louis Caiveau» et restructuration de l'EHPAD existant en résidence autonomie, rue de la Faye à Saint-Hilaire-de-Riez. Les travaux sont décomposés en deux phases intitulées comme suit: — phase 1: construction d'un EHPAD; — phase 2: restructuration d'un EHPAD en résidence autonomie.

Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: CS 60045, 28 rue Benjamin Franklin

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-03-16 📅
Date limite de soumission: 2020-04-30 📅
Date de publication: 2020-03-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 056-131893
Se réfère à l'avis: 2020/S 034-078974
Numéro JO-S: 56

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

— phase 1: construction d'un EHPAD;

Source: OJS 2020/S 056-131893 (2020-03-16)

Informations complémentaires (2020-03-19)
Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-03-19 📅
Date de publication: 2020-03-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 058-138023
Numéro JO-S: 58
Source: OJS 2020/S 058-138023 (2020-03-19)

Avis d'attribution de marché (2020-12-15)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Construction du nouvel EHAPD «Louis-Caiveau» et restructuration de l'EHPAD existant en résidence autonomie, rue de la Faye à Saint-Hilaire-de-Riez. Les travaux sont décomposés en deux phases intitulées comme suit: — phase 1: construction d'un EHPAD, — phase 2: restructuration d'un EHPAD en résidence autonomie.

Valeur totale du marché: 9911926.68 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: CS 60045, 28 rue Benjamin-Franklin

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-12-15 📅
Date de publication: 2020-12-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 247-609908
Numéro JO-S: 247

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Description des options: PSE n
Brève description: charpente bois.
Intitulé du lot: Panneaux isolants — portes (isothermes, services)
Brève description: Panneaux isolants — portes (isothermes, services).
Description des options: — PSE n

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 10
Prix (pondération): 10

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2020-10-20 📅
Nom: Watt installation
Adresse postale: 6 rue Lavoisier
Commune postale: Bressuire
Code postal: 79000
Pays: France 🇫🇷
Deux-Sèvres 🏙️
Adresse Internet: https://watt-installation.fr/ 🌏
Valeur totale du marché: 27 678 EUR 💰
Nom: Charier TP
Adresse postale: 180 route de Beauvoir
Commune postale: Sallertaine
Code postal: 85300
Pays: Vendée 🏙️
Adresse Internet: https://www.charier.fr/ 🌏
Valeur totale du marché: 509574.35 EUR 💰
Nom: Voisin Construction
Adresse postale: 5 rue du Cormier
Commune postale: Soullans
Adresse Internet: http://www.voisin-constructions.fr/ 🌏
Nom: Cantin
Adresse postale: 7 rue des Artisans
Commune postale: Landevieille
Code postal: 85220
Adresse Internet: http://www.cantin-construction.fr/ 🌏
Valeur totale du marché: 2 368 000 EUR 💰
Nom: Alves Ravalement
Adresse postale: 36 rue des Vignerons
Commune postale: Pouzauges
Code postal: 85700
Adresse Internet: https://www.alves-ravalement.fr/ 🌏
Valeur totale du marché: 30 837 EUR 💰
Nom: Smac
Adresse postale: 95 rue Pierre-Gilles-de-Gennes
Commune postale: La Roche-sur-Yon
Code postal: 85000
Adresse Internet: https://www.smac-sa.com/ 🌏
Valeur totale du marché: 142679.86 EUR 💰
Nom: Roger SAS
Adresse postale: Route de la Roche
Commune postale: St-Gilles-Croix-de-Vie
Code postal: 85800
Adresse Internet: https://roger-sas.fr/ 🌏
Valeur totale du marché: 448532.44 EUR 💰
Nom: Mcpa
Adresse postale: ZA espace vie atlantique nord
Commune postale: Aizenay
Code postal: 85190
Adresse Internet: http://www.mcp-agencements.com/ 🌏
Valeur totale du marché: 651070.22 EUR 💰
Nom: Guigne
Adresse postale: ZI de la Bégaudière
Adresse Internet: https://guignesarl.fr/ 🌏
Valeur totale du marché: 657437.44 EUR 💰
Nom: Ouest Iso Frigo
Adresse postale: ZA du Chaillot
Commune postale: Nesmy
Code postal: 85310
Valeur totale du marché: 112790.71 EUR 💰
Nom: Barbeau
Adresse postale: ZA Pôle Odyssée
Commune postale: Coëx
Valeur totale du marché: 241035.08 EUR 💰
Nom: Calandreau
Adresse postale: Rue de Grange
Commune postale: Chantonnay
Code postal: 85110
Valeur totale du marché: 320783.96 EUR 💰
Nom: Gauvrit Jean-Luc
Adresse postale: 20 rue de la Roche-sur-Yon
Commune postale: Challans
Valeur totale du marché: 408673.59 EUR 💰
Nom: Pasquiet Équipements
Adresse postale: ZA de la Busenière
Commune postale: Les Herbiers
Code postal: 85500
Valeur totale du marché: 118 848 EUR 💰
Nom: Samsic
Adresse postale: ZI Belle-Place
Valeur totale du marché: 21539.9 EUR 💰
Nom: Nsa
Adresse postale: ZE du Grand-Large
Commune postale: St-Benoît
Code postal: 85280
Valeur totale du marché: 109 650 EUR 💰
Nom: Menuet
Adresse postale: PA les Judices-Sud
Valeur totale du marché: 198686.12 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 67

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 6 allée de l'Île-Gloriette, BP 24111
Informations sur les délais d'introduction des recours:

— Un recours en référé précontractuel peut être introduit avant la conclusion du contrat (conformément aux délais et aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative);

— Un référé contractuel peut être exercé conformément aux dispositions des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative. En application de l'arrêt du Conseil d'État «Département du Tarn-et-Garonne» du 4.4.2014 (n

— Un recours indemnitaire peut enfin être intenté.

Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: Immeuble Skyline, 22 mail Pablo-Picasso, BP 24209
Source: OJS 2020/S 247-609908 (2020-12-15)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles (>20)