Le projet consiste en la réalisation d'un ensemble immobilier d'environ 6 000 m, composé de deux bâtiments principaux, qui accueillera un collège et un réfectoire (nommé demi-pension) pour 800 élèves dans la commune de Chelles (77). Le projet comprend:
— un bâtiment enseignement R+2:
—— des salles de classes,
—— un pôle administratif au RDC,
—— quatre logements de fonction au R+2 du bâtiment enseignement,
— un bâtiment «demi-pension» de plain-pied,
— un parking aérien 60 places,
— un parvis d'entrée et une cour intérieure,
— des espaces verts clôturés.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-07-16.
L'appel d'offres a été publié le 2020-06-09.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre: Construction d'un collège 800 à Chelles
CHELLES_TRX_COLLEGE
Produits/services: Travaux de préparation de chantier📦
Brève description:
“Le projet consiste en la réalisation d'un ensemble immobilier d'environ 6 000 m, composé de deux bâtiments principaux, qui accueillera un collège et un...”
Brève description
Le projet consiste en la réalisation d'un ensemble immobilier d'environ 6 000 m, composé de deux bâtiments principaux, qui accueillera un collège et un réfectoire (nommé demi-pension) pour 800 élèves dans la commune de Chelles (77). Le projet comprend:
— un bâtiment enseignement R+2:
—— des salles de classes,
—— un pôle administratif au RDC,
—— quatre logements de fonction au R+2 du bâtiment enseignement,
— un bâtiment «demi-pension» de plain-pied,
— un parking aérien 60 places,
— un parvis d'entrée et une cour intérieure,
— des espaces verts clôturés.
Afficher plus Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
Champ d'application du marché
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants: Néant.
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Gros œuvre VRD
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil📦
Lieu d'exécution: Seine-et-Marne 🏙️
Description du marché:
“Le présent macro-lot comporte les travaux suivants:
— nettoyage-installation de chantier,
— échafaudage,
— VRD,
— gros-œuvre,
— charpente métallique,
—...”
Description du marché
Le présent macro-lot comporte les travaux suivants:
— nettoyage-installation de chantier,
— échafaudage,
— VRD,
— gros-œuvre,
— charpente métallique,
— étanchéité,
— couverture,
— façades et revêtement de façades,
— menuiserie extérieure,
— menuiserie intérieure,
— quincaillerie,
— plafond suspendu,
— cloison légère,
— serrurerie,
— métallerie,
— revêtement de sol souple,
— revêtement de sol dur,
— peinture,
— mobilier.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 20
Informations complémentaires:
“Il sera obligatoirement réservé à l'insertion sociale au minimum 7 074 heures du temps total de main d'œuvre nécessaire à la production des prestations à...”
Informations complémentaires
Il sera obligatoirement réservé à l'insertion sociale au minimum 7 074 heures du temps total de main d'œuvre nécessaire à la production des prestations à l'occasion de l'exécution du marché.
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Logements modulaires à ossatures bois
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Matériaux divers de construction en bois📦
Description du marché: Logements modulaires à ossatures bois.
Informations complémentaires:
“Il sera obligatoirement réservé à l'insertion sociale au minimum 433 heures du temps total de main d'œuvre nécessaire à la production des prestations à...”
Informations complémentaires
Il sera obligatoirement réservé à l'insertion sociale au minimum 433 heures du temps total de main d'œuvre nécessaire à la production des prestations à l'occasion de l'exécution du marché.
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: CVC — plomberie — production frigorifique
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de plomberie📦
Description du marché: CVC — plomberie — production frigorifique.
Informations complémentaires:
“Il sera obligatoirement réservé à l'insertion sociale au minimum 1 359 heures du temps total de main d'œuvre nécessaire à la production des prestations à...”
Informations complémentaires
Il sera obligatoirement réservé à l'insertion sociale au minimum 1 359 heures du temps total de main d'œuvre nécessaire à la production des prestations à l'occasion de l'exécution du marché.
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Électricité CFO — CFA — VDI — SSI
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'équipement électrique📦
Description du marché: Électricité CFO — CFA — VDI — SSI.
Informations complémentaires:
“Il sera obligatoirement réservé à l'insertion sociale au minimum 977 heures du temps total de main d'œuvre nécessaire à la production des prestations à...”
Informations complémentaires
Il sera obligatoirement réservé à l'insertion sociale au minimum 977 heures du temps total de main d'œuvre nécessaire à la production des prestations à l'occasion de l'exécution du marché.
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Ascenseur
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Produits/services supplémentaires: Ascenseurs📦
Description du marché: Ascenseur.
Informations complémentaires:
“Il sera obligatoirement réservé à l'insertion sociale au minimum 130 heures du temps total de main d'œuvre nécessaire à la production des prestations à...”
Informations complémentaires
Il sera obligatoirement réservé à l'insertion sociale au minimum 130 heures du temps total de main d'œuvre nécessaire à la production des prestations à l'occasion de l'exécution du marché.
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Équipement cuisine
Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Produits/services supplémentaires: Équipement de restauration📦
Description du marché: Équipement cuisine (compris panneaux industrialisés, équipements spécifiques).
Informations complémentaires:
“Il sera obligatoirement réservé à l'insertion sociale au minimum 94 heures du temps total de main d'œuvre nécessaire à la production des prestations à...”
Informations complémentaires
Il sera obligatoirement réservé à l'insertion sociale au minimum 94 heures du temps total de main d'œuvre nécessaire à la production des prestations à l'occasion de l'exécution du marché.
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Espaces verts
Titre
Numéro d'identification du lot: 7
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts📦
Description du marché: Création d'espaces verts et clôtures.
Informations complémentaires:
“Il sera obligatoirement réservé à l'insertion sociale au minimum 647 heures du temps total de main d'œuvre nécessaire à la production des prestations à...”
Informations complémentaires
Il sera obligatoirement réservé à l'insertion sociale au minimum 647 heures du temps total de main d'œuvre nécessaire à la production des prestations à l'occasion de l'exécution du marché.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“1) conformité administrative au regard des pièces exigées à l'appui de la candidature (DC1, DC2, ou équivalents);
2) capacité professionnelle et financière...”
Liste et brève description des conditions
1) conformité administrative au regard des pièces exigées à l'appui de la candidature (DC1, DC2, ou équivalents);
2) capacité professionnelle et financière au regard des pièces exigées à l'appui de la candidature (références, chiffres d'affaires, effectifs globaux, matériel).
Afficher plus Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-07-16
16:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 8
Conditions d'ouverture des offres: 2020-07-17
10:00 📅
“Pour ces marchés, le département a un mandataire représenté par asciste. Date prévisionnelle de début des prestations: octobre 2020 avance: une avance sera...”
Pour ces marchés, le département a un mandataire représenté par asciste. Date prévisionnelle de début des prestations: octobre 2020 avance: une avance sera versée au titulaire et aux sous traitants si ceux-ci l'acceptent. Le titulaire du marché peut refuser le versement de l'avance. Les modalités de versement, de montant et de remboursement de l'avance sont déterminées par application des articles R. 2191-3 à R. 2191-19 du code de la commande publique. Le montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d'une clause de variation de prix. Lorsque la durée du marché est inférieure ou égale à douze mois, le montant de l'avance est fixé à 10 % du montant initial toutes taxes comprises du marché. Lorsque la durée du marché est supérieure à douze mois (période de préparation + délai d'exécution des travaux), le montant de l'avance est fixé à 10 % d'une somme égale à douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois. Pour chaque sous-traitant pouvant prétendre à l'avance, le montant de celle-ci est égal à 10 % du montant du montant prévisionnel des sommes à payer tel qu'il figure dans le marché ou dans l'acte spécial de sous-traitance, dans la limite des prestations à exécuter par le sous-traitant au cours des douze premiers mois suivant la date de commencement de leur exécution. Le mandatement de l'avance au titulaire ou à un sous-traitant est subordonné à la constitution par l'entreprise concernée d'une garantie à première demande du montant de l'avance. Le remboursement de l'avance débute lorsque le montant des prestations exécutées par le bénéficiaire atteint 65 % des sommes qui lui sont dues et doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le bénéficiaire atteint 80 % des sommes qui lui sont dues. Forme du marche: prix global et forfaitaire. Durée du marche: les travaux concernant l'ensemble des lots seront exécutés dans un délai global de 18 mois (hors période de préparation). Ce délai suppose des interventions pendant toute la durée des congés scolaires, y compris les mois de juillet et d'août. Il est fixé une période de préparation d'une durée de deux mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant son démarrage. Cette période de préparation n'est pas comprise dans le délai d'exécution des travaux. Modalité essentielles de financement: budget départemental — ressources propres. Critères de jugement des offres:
1) prix (pondération 60 points),
2) valeur technique (pondération 40 points).
La valeur technique de l'offre sera jugée au regard de la clarté et de la pertinence des informations contenues dans le mémoire technique du soumissionnaire et notée conformément aux sous-critères détaillés ci-dessous:
— sous-critère 1 (pondération 30): les moyens techniques, organisationnels et humains proposés (personnel d'encadrement affecté en permanence au chantier) pour l'exécution des prestations au regard des impératifs de l'opération en termes de délais, d'organisation du phasage de l'opération et de sécurité;
— sous-critère 2 (pondération 10): la démarche qualité envisagée afin de respecter la charte chantier à faible nuisance.
Modalités d'ouverture des offres: la date et l'heure d'ouverture des offres sont communiqués à titre strictement indicatif. La séance d'ouverture des offres n'est pas publique. Autres: conformément à l'article L. 2141-7 du code de la commande publique le département se réserve la possibilité d'exclure de la procédure un soumissionnaire qui n'aurait pas correctement exécuté ses obligations contractuelles découlant d'un précédent marché dans le cadre de la dématérialisation des procédures, l'adresse email que vous indiquez dans votre acte d'engagement sera utilisée pour toutes communications tant au niveau de la consultation, de la notification éventuelle que de l'exécution des prestations.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle, case postale nº 8630
Commune postale: Melun
Code postal: 77008
Pays: France 🇫🇷 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom:
“Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Paris, préfecture de la région Île-de-France...”
Nom
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Paris, préfecture de la région Île-de-France préfecture de Paris
Afficher plus
Adresse postale: 5 rue Leblanc
Commune postale: Paris Cedex 15
Code postal: 75911
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 182524267📞 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Un recours contentieux peut être adressé au tribunal administratif de Melun, par le biais d'une requête remise ou envoyée au greffe du tribunal...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Un recours contentieux peut être adressé au tribunal administratif de Melun, par le biais d'une requête remise ou envoyée au greffe du tribunal administratif, ou via l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr — délais d'introduction des recours:
— référé précontractuel: recours possible jusqu'à la signature du marché;
— référé contractuel: recours possible dans un délai 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché au JOUE ou à défaut six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat recours de plein contentieux: recours dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché.
Afficher plus
Source: OJS 2020/S 112-270860 (2020-06-09)
Avis d'attribution de marché (2020-11-27) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse postale:
“Direction de l'architecture, des bâtiments et des collèges, Hôtel du Département, CS 50377”
Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“Le projet consiste en la réalisation d'un ensemble immobilier d'environ 6 000 m, composé de deux bâtiments principaux, qui accueillera un collège et un...”
Brève description
Le projet consiste en la réalisation d'un ensemble immobilier d'environ 6 000 m, composé de deux bâtiments principaux, qui accueillera un collège et un réfectoire (nommé demi-pension) pour 800 élèves dans la commune de Chelles (77).
Le projet comprend:
— un bâtiment enseignement R+2:
—— des salles de classes;
—— un pôle administratif au RDC;
—— quatre logements de fonction au R+2 du bâtiment enseignement;
— un bâtiment «demi-pension» de plain-pied;
— un parking aérien 60 places;
— un parvis d'entrée et une cour intérieure;
— des espaces verts clôturés.
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 17367554.83 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Champ d'application du marché
Titre: Gros œuvre — VRD
Description
Description du marché:
“Le présent macro-lot comporte les travaux suivants:
— nettoyage,
— installation de chantier,
— échafaudage,
— VRD,
— gros œuvre,
— charpente métallique,
—...”
Description du marché
Le présent macro-lot comporte les travaux suivants:
— nettoyage,
— installation de chantier,
— échafaudage,
— VRD,
— gros œuvre,
— charpente métallique,
— étanchéité,
— couverture,
— façades et revêtement de façades,
— menuiserie extérieure,
— menuiserie intérieure,
— quincaillerie,
— plafond suspendu,
— cloison légère,
— serrurerie,
— métallerie,
— revêtement de sol souple,
— revêtement de sol dur,
— peinture,
— mobilier.
Afficher plus Champ d'application du marché
Titre: CVC/plomberie/production frigorifique
Description
Description du marché: CVC/plomberie/production frigorifique.
Champ d'application du marché
Titre: Électricité CFO/CFA/VDI/SSI
Description
Description du marché: Électricité CFO/CFA/VDI/SSI.
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2020/S 112-270860
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 2020-ABC18
Numéro d'identification du lot: 1
Titre:
“Nettoyage — installation de chantier — échafaudage — VRD — gros œuvre — charpente métallique — étanchéité — couverture — façades et revêtement de façades”
Date de conclusion du contrat: 2020-11-13 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 8
Nom et adresse du contractant
Nom: Eiffage Construction Seine-et-Marne
Adresse postale: 38 avenue Franklin Roosevelt, Immeuble Le Savoy
Commune postale: Avon
Code postal: 77210
Pays: France 🇫🇷
Région: Seine-et-Marne 🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 12 889 913 💰
2️⃣
Numéro de contrat: 2020-ABC20
Numéro d'identification du lot: 3
Titre: CVC/plomberie/production frigorifique
Date de conclusion du contrat: 2020-11-16 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nom et adresse du contractant
Nom: Rce
Adresse postale: 53 avenue de Villiers
Commune postale: Crécy-la-Chapelle
Code postal: 77580
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 2 379 464 💰
3️⃣
Numéro de contrat: 2020-ABC21
Numéro d'identification du lot: 4
Titre: Électricité CFO/CFA/VDI/SSI
Nom et adresse du contractant
Nom: Cegelec Champagne Ardenne
Adresse postale: zone industrielle des Écrevolles, 4 rue Armand Poron
Commune postale: Troyes
Code postal: 10000
Région: Aube🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1 080 000 💰
4️⃣
Numéro de contrat: 2020-ABC23
Numéro d'identification du lot: 6
Titre: Équipement cuisine
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 7
Nom et adresse du contractant
Nom: Industrielle du froid et de cuisson (IDFC)
Adresse postale: 1270 avenue Saint-Just, zone industrielle de Vaux-le-Pénil
Commune postale: Melun
Code postal: 77000
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 469 994 💰
5️⃣
Numéro de contrat: 2020-ABC24
Numéro d'identification du lot: 7
Titre: Création d'espaces verts et clôtures
Nom et adresse du contractant
Nom: Max TP
Adresse postale: 9 rue de Lamirault, bâtiment 7
Commune postale: Collégien
Code postal: 77090
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 548183.83 💰
“Modalités de consultation des pièces du marché: sur demande, auprès de la Direction de l'architecture, des bâtiments et des collèges, à l'adresse suivante:...”
Modalités de consultation des pièces du marché: sur demande, auprès de la Direction de l'architecture, des bâtiments et des collèges, à l'adresse suivante: Département de Seine-et-Marne, Direction de l'architecture, des bâtiments et des collèges, Hôtel du Département, CS 50377, 77010 Melun Cedex.
Afficher plus Organisme responsable des procédures de médiation
Nom:
“Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Paris, Préfecture de la région...”
Nom
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Paris, Préfecture de la région Île-de-France, Préfecture de Paris
Afficher plus Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Un recours contentieux peut être adressé au tribunal administratif de Melun, par le biais d'une requête remise ou envoyée au greffe du tribunal...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Un recours contentieux peut être adressé au tribunal administratif de Melun, par le biais d'une requête remise ou envoyée au greffe du tribunal administratif, ou via l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr — Délais d'introduction des recours: référé contractuel: recours possible dans un délai 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché au JOUE ou à défaut six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat recours de plein contentieux: recours dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché.
Afficher plus
Source: OJS 2020/S 235-579296 (2020-11-27)
Avis d'attribution de marché (2020-12-08) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse postale:
“Département de Seine-et-Marne, direction de l'architecture, des Bâtiments et des collèges, Hôtel du Département, CS 50377”
Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“Le projet consiste en la réalisation d'un ensemble immobilier d'environ 6 000 m, composé de deux bâtiments principaux, qui accueillera un collège et un...”
Brève description
Le projet consiste en la réalisation d'un ensemble immobilier d'environ 6 000 m, composé de deux bâtiments principaux, qui accueillera un collège et un réfectoire (nommé demi-pension) pour 800 élèves dans la commune de Chelles (77). Le projet comprend:
— un bâtiment enseignement R+2;
—— des salles de classes;
—— un pôle administratif au RDC;
—— quatre logements de fonction au R+2 du bâtiment enseignement;
— un bâtiment «demi-pension» de plain-pied;
— un parking aérien 60 places;
— un parvis d'entrée et une cour intérieure;
— des espaces verts clôturés.
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 77 770 💰
Attribution du marché
Numéro de contrat: 2020-ABC22
Numéro d'identification du lot: 5
Titre: Ascenseur
Date de conclusion du contrat: 2020-11-30 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nom et adresse du contractant
Nom: L2V Ascenseurs
Adresse postale: 4 avenue des Marronniers, bâtiment 13
Commune postale: Bonneuil-sur-Marne
Code postal: 94380
Région: Val-de-Marne🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 77 770 💰
“Modalités de consultation des pièces du marché: sur demande, auprès de la direction de l'architecture, des bâtiments et des collèges, à l'adresse suivante:...”
Modalités de consultation des pièces du marché: sur demande, auprès de la direction de l'architecture, des bâtiments et des collèges, à l'adresse suivante: Département de Seine-et-Marne, direction de l'architecture, des bâtiments et des collèges Hôtel du Département, CS 50377, 77010 Melun Cedex.
Afficher plus Organisme responsable des procédures de médiation
Nom:
“Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Paris, préfecture de la région...”
Nom
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Paris, préfecture de la région Île-de-France, préfecture de Paris
Afficher plus Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Un recours contentieux peut être adressé au tribunal administratif de Melun, par le biais d'une requête remise ou envoyée au greffe du tribunal...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Un recours contentieux peut être adressé au tribunal administratif de Melun, par le biais d'une requête remise ou envoyée au greffe du tribunal administratif, ou via l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr Délais d'introduction des recours: référé précontractuel: recours possible jusqu'à la signature du marché, référé contractuel: recours possible dans un délai 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché au JOUE ou à défaut six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat recours de plein contentieux: recours dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché.
Afficher plus
Source: OJS 2020/S 242-595689 (2020-12-08)