Construction d'un centre d'exploitation — commune de Beauvois-en-Cambrésis

Noréade

Construction d'un centre d'exploitation — commune de Beauvois-en-Cambrésis.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2020-12-03. L'appel d'offres a été publié le 2020-10-09.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Coexia aménagement intérieur
• SDS2 Steelcase solutions Nord
• Société Cathelain SAS
• Société Deltour paysages groupes Terenvi SARL
• Société MRB Caloresco SASU
• Société Nord Carrelage
• société nouvelle Sobatal
• Société Ramery Batiment
• Société Ramery enveloppe
• Société SARL entreprise Picarde de Peinture Malliard
• Société SARL LBS démolition
• Société SAS Loison
• Société SAS sueur
• Société SNC Eiffage
• Société Spie industrie & tertiaire
• Spacing Nord

Qui ?

• Noréade

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Nord-Pas de Calais › Nord

Historique des marchés publics

Date	Document
2020-10-09	Avis de marché
2020-10-19	Informations complémentaires
2020-10-23	Informations complémentaires
2021-05-28	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2020-10-09)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: 20 E 35 FL - ED
Brève description: Construction d'un centre d'exploitation — commune de Beauvois-en-Cambrésis.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Services de désamiantage 📦
Travaux de gros œuvre 📦
Travaux de charpente 📦
Travaux d'étanchéification 📦
Travaux de bardage 📦
Travaux de menuiserie 📦
Serrurerie 📦
Travaux de cloisonnement 📦
Carrelages 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Services d'électricité 📦
Travaux de peinture 📦
Services de voirie 📦
Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Mobilier de bureau 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Nord 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Service d'utilité publique
Nom du pouvoir adjudicateur: Noréade
Adresse postale: 23 avenue de la Marne — CS 90101
Code postal: 59443
Commune postale: Wasquehal Cedex
Contact
Adresse Internet: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_80dGGp4fVh 🌏
Courrier électronique: marches@noreade.fr 📧
Téléphone: +33 320664423 📞
Fax: +33 320802522 📠
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_80dGGp4fVh 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_80dGGp4fVh 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-10-09 📅
Date limite de soumission: 2020-12-03 📅
Date de publication: 2020-10-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 200-486260
Numéro JO-S: 200
Informations complémentaires

Les prestations donneront lieu, par lot, à un prix global et forfaitaire. 2) s'agissant du critère d'attribution: — critère 1: prix des prestations pour 60 %, — critère 2: valeur technique de l'offre pour 40 %. Le critère «valeur technique de l'offre» est décomposé en quatre sous-critères: — sous-critère 1: «mémoire technique»: 16 %, — sous-critère 2: «mémoire d'exécution»: 10 %, — sous-critère 3: «planning d'exécution»: 8 %, — sous-critère 4: «qualité des documents constituant l'offre»: 6 %; 3) modalités de transmission des candidatures ou des offres: la remise des plis par voie électronique s'effectue uniquement au travers de la plate-forme de dématérialisation: https://www.achatpublic.com — Tout autre mode de transmission dématérialisée (notamment par courriel ou télécopie) est proscrit pour la présente consultation. Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT + 01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid; 4) durée d'exécution du marché: 23 (vingt-trois) mois à compter de l'ordre de service qui prescrira de commencer les travaux. Le présent marché est divisé en dix phases: — phase 1: désamiantage intérieur et extérieur puis démolition des bâtiments A et B et aménagement d'un local provisoire dans la zone en enrobé à l'arrière du bâtiment (localisation suivant plan de phasage) — (durée: trois semaines dont un pour le transfert du magasin.); — phase 2: création d'une clôture pour séparer la zone de chantier avec la zone du centre d'exploitation et intervention de l'INRAP sur la zone chantier pour la campagne de sondages archéologiques (durée: quatre semaines); — phase 3: modification de la zone de clôture, création d'un parking provisoire personnel Noréade et transfert d'une partie stockage matériaux de remblai (durée: quatre semaines); — phase 4: réalisation des pieux du bâtiment et de l'aire de stockage, création d'un mur de soutènement, création des nouvelles zones de stockage et réalisation partielle de la voirie de la nouvelle zone de stockage matériau (zone 1) (durée: deux mois); — phase 5: modification de la clôture de chantier pour libérer l'accès à la nouvelle zone de stockage, construction du nouveau centre et réalisation de la zone de stationnement véhicule de service (zone 2) (durée: treize mois); — phase 6: réception du nouveau centre et voiries attenantes (zone 2) et transfert dans les nouveaux locaux (durée: un mois); — phase 7: modification clôture de chantier, dépose du bâtiment provisoire B, désamiantage et démolition des bâtiments C et D, enlèvement d'un bâtiment modulaire (durée: un mois); — phase 8: campagne de fouille archéologique réalisée par l'INRAP sur l'emprise de l'ancien centre démoli: phase à confirmer en fonction des résultats de la première campagne (durée: trois semaines); — phase 9: réalisation des zones de stationnement personnel (zone 3) et camions (zone 4) (durée: six semaines); — phase 10: suppression de la zone de stationnement provisoire, création du parking visiteurs/publics, réalisation des espaces verts paysagés et réception générale des espaces extérieurs (durée: six semaines); 5) durée de préparation: 60 jours à compter de l'ordre de service qui prescrira la préparation des travaux (détail au règlement de la consultation); 6) la présente consultation est organisée sur appel d'offres ouvert applicable aux entités adjudicatrices passée en application de l'article L. 2124-2 de l'ordonnance nº 2018-1074 du 26.11.2018 portant partie législative du code de la commande publique et de l'article R. 2124-2 du décret nº 2018-1075 du 3.12.2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique. Le déroulement de la procédure formalisée est organisé sur appel d'offres ouvert passée en application des articles R. 2161-2, R. 2161-3, R. 2161-4 et R. 2161-5 et 68 du décret nº 2018-1075 du 3.12.2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique.

Informations complémentaires

Les prestations donneront lieu, par lot, à un prix global et forfaitaire.

2) s'agissant du critère d'attribution:

— critère 1: prix des prestations pour 60 %,

— critère 2: valeur technique de l'offre pour 40 %.

Le critère «valeur technique de l'offre» est décomposé en quatre sous-critères:

— sous-critère 1: «mémoire technique»: 16 %,

— sous-critère 2: «mémoire d'exécution»: 10 %,

— sous-critère 3: «planning d'exécution»: 8 %,

— sous-critère 4: «qualité des documents constituant l'offre»: 6 %;

3) modalités de transmission des candidatures ou des offres: la remise des plis par voie électronique s'effectue uniquement au travers de la plate-forme de dématérialisation: https://www.achatpublic.com — Tout autre mode de transmission dématérialisée (notamment par courriel ou télécopie) est proscrit pour la présente consultation. Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT + 01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid;

4) durée d'exécution du marché: 23 (vingt-trois) mois à compter de l'ordre de service qui prescrira de commencer les travaux. Le présent marché est divisé en dix phases:

— phase 1: désamiantage intérieur et extérieur puis démolition des bâtiments A et B et aménagement d'un local provisoire dans la zone en enrobé à l'arrière du bâtiment (localisation suivant plan de phasage) — (durée: trois semaines dont un pour le transfert du magasin.);

— phase 2: création d'une clôture pour séparer la zone de chantier avec la zone du centre d'exploitation et intervention de l'INRAP sur la zone chantier pour la campagne de sondages archéologiques (durée: quatre semaines);

— phase 3: modification de la zone de clôture, création d'un parking provisoire personnel Noréade et transfert d'une partie stockage matériaux de remblai (durée: quatre semaines);

— phase 4: réalisation des pieux du bâtiment et de l'aire de stockage, création d'un mur de soutènement, création des nouvelles zones de stockage et réalisation partielle de la voirie de la nouvelle zone de stockage matériau (zone 1) (durée: deux mois);

— phase 5: modification de la clôture de chantier pour libérer l'accès à la nouvelle zone de stockage, construction du nouveau centre et réalisation de la zone de stationnement véhicule de service (zone 2) (durée: treize mois);

— phase 6: réception du nouveau centre et voiries attenantes (zone 2) et transfert dans les nouveaux locaux (durée: un mois);

— phase 7: modification clôture de chantier, dépose du bâtiment provisoire B, désamiantage et démolition des bâtiments C et D, enlèvement d'un bâtiment modulaire (durée: un mois);

— phase 8: campagne de fouille archéologique réalisée par l'INRAP sur l'emprise de l'ancien centre démoli: phase à confirmer en fonction des résultats de la première campagne (durée: trois semaines);

— phase 9: réalisation des zones de stationnement personnel (zone 3) et camions (zone 4) (durée: six semaines);

— phase 10: suppression de la zone de stationnement provisoire, création du parking visiteurs/publics, réalisation des espaces verts paysagés et réception générale des espaces extérieurs (durée: six semaines);

5) durée de préparation: 60 jours à compter de l'ordre de service qui prescrira la préparation des travaux (détail au règlement de la consultation);

6) la présente consultation est organisée sur appel d'offres ouvert applicable aux entités adjudicatrices passée en application de l'article L. 2124-2 de l'ordonnance nº 2018-1074 du 26.11.2018 portant partie législative du code de la commande publique et de l'article R. 2124-2 du décret nº 2018-1075 du 3.12.2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique. Le déroulement de la procédure formalisée est organisé sur appel d'offres ouvert passée en application des articles R. 2161-2, R. 2161-3, R. 2161-4 et R. 2161-5 et 68 du décret nº 2018-1075 du 3.12.2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique.

Objet
Champ d'application du marché
Numéro du lot: 1
Brève description: Désamiantage — démolitions.
Durée de l'accord: 23 mois
Numéro du lot: 2
Brève description: Fondations — gros-œuvre.
Numéro du lot: 3
Brève description: Charpente bois — panneau préfabriqué bois.
Numéro du lot: 4
Brève description: Couverture — étanchéité — désenfumage.
Numéro du lot: 5
Brève description: Bardage hybride — brise soleil.
Numéro du lot: 6
Brève description: Menuiseries extérieures aluminium.
Numéro du lot: 7
Brève description: Serrurerie — métallerie.
Numéro du lot: 8
Brève description:

Lot 8 — agencement intérieur — corps d'état 01: cloison modulaire aluminium — corps d'état 02: cloisons — doublage — faux plafond plâtre — corps d'état 03: menuiserie bois intérieure — corps d'état 04: faux-plafond dalle minérale.

Numéro du lot: 9
Brève description: Carrelage — faïences.
Numéro du lot: 10
Brève description:

Chauffage — ventilation — plomberie — sanitaires — corps d'état 01: chauffage — ventilation — climatisation — corps d'état 02: plomberie — sanitaires.

Numéro du lot: 11
Brève description: Électricité courants forts et courants faibles.
Numéro du lot: 12
Brève description: Peintures — revêtements muraux.
Numéro du lot: 13
Brève description: Voiries et réseaux divers.
Numéro du lot: 14
Brève description: Espaces verts — plantations.
Numéro du lot: 15
Brève description: Mobilier.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Commune de Beauvois-en-Cambrésis (Département du Nord).

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— une lettre de candidature, établie sur imprimé (DC1 version du 1.4.2019 ou équivalent);

— l'imprimé DC2, (DC2 version du 1.4.2019 ou équivalent);

— l'imprimé DC4, (DC4 version du 1.4.2019 ou équivalent);

— extrait Kbis datant de moins trois mois, les formulaires DC1, DC2 et le DC4 joints au dossier ou téléchargeables sur le portail du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi à l'adresse internet suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat

Situation économique et financière:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant l'objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;

— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;

— bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi. En application de l'article 3 de l'ordonnance du 17.6.2020, le SIDEN-SIAN et ses Régies Noréade ne tiennent pas compte de la baisse du chiffre d'affaires intervenue au titre du ou des exercices sur lesquels s'imputent les conséquences de la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19. Cette disposition s'applique jusqu'au 31.12.2023.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Le marché prévoit une retenue de garantie dont le montant est fixé à 5 % du montant total du marché toutes taxes comprises (TTC), augmenté, le cas échéant, du montant des avenants, également (TTC). La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une caution personnelle et solidaire.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Le financement se fera par les budgets eau, assainissement et principal de SIDEN-SIAN et ses Régies Noréade.

Modalités de paiement: le règlement s'effectuera par mandat administratif (virement bancaire) suivant les règles de la comptabilité publique. Le délai global de paiement sera celui en vigueur à la date du paiement. Il débutera à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande d'acompte mensuel ou du décompte général définitif établi et transmis par l'entrepreneur.

Intérêts moratoires: tout dépassement des délais contractuels et légaux de paiement constitue un retard de paiement donnant lieu à versement d'intérêts moratoires. Le montant sera calculé conformément aux décrets nº 2013-269 du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans la commande publique et au décret nº 2018-1075 du 3.12.2018 portant sur la partie réglementaire du code de la commande publique.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Les candidats individuels ou des groupements solidaires ou conjoints sont acceptés. Toutefois, si le marché est attribué à un groupement conjoint, le mandataire sera solidaire.

Procédure
Base juridique: 32014L0025
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2020-12-04 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:00

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 20001759800034
Contact
Point de contact: Monsieur le président du SIDEN-SIAN
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_80dGGp4fVh 🌏
URL de l’outil de passation des marchés: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_80dGGp4fVh 🌏

Référence
Informations complémentaires

Les prestations donneront lieu, par lot, à un prix global et forfaitaire.

2) s'agissant du critère d'attribution:

— critère 1: prix des prestations pour 60 %,

— critère 2: valeur technique de l'offre pour 40 %.

Le critère «valeur technique de l'offre» est décomposé en quatre sous-critères:

— sous-critère 1: «mémoire technique»: 16 %,

— sous-critère 2: «mémoire d'exécution»: 10 %,

— sous-critère 3: «planning d'exécution»: 8 %,

— sous-critère 4: «qualité des documents constituant l'offre»: 6 %;

3) modalités de transmission des candidatures ou des offres: la remise des plis par voie électronique s'effectue uniquement au travers de la plate-forme de dématérialisation: https://www.achatpublic.com — Tout autre mode de transmission dématérialisée (notamment par courriel ou télécopie) est proscrit pour la présente consultation. Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT + 01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid;

4) durée d'exécution du marché: 23 (vingt-trois) mois à compter de l'ordre de service qui prescrira de commencer les travaux. Le présent marché est divisé en dix phases:

— phase 1: désamiantage intérieur et extérieur puis démolition des bâtiments A et B et aménagement d'un local provisoire dans la zone en enrobé à l'arrière du bâtiment (localisation suivant plan de phasage) — (durée: trois semaines dont un pour le transfert du magasin.);

— phase 2: création d'une clôture pour séparer la zone de chantier avec la zone du centre d'exploitation et intervention de l'INRAP sur la zone chantier pour la campagne de sondages archéologiques (durée: quatre semaines);

— phase 3: modification de la zone de clôture, création d'un parking provisoire personnel Noréade et transfert d'une partie stockage matériaux de remblai (durée: quatre semaines);

— phase 4: réalisation des pieux du bâtiment et de l'aire de stockage, création d'un mur de soutènement, création des nouvelles zones de stockage et réalisation partielle de la voirie de la nouvelle zone de stockage matériau (zone 1) (durée: deux mois);

— phase 5: modification de la clôture de chantier pour libérer l'accès à la nouvelle zone de stockage, construction du nouveau centre et réalisation de la zone de stationnement véhicule de service (zone 2) (durée: treize mois);

— phase 6: réception du nouveau centre et voiries attenantes (zone 2) et transfert dans les nouveaux locaux (durée: un mois);

— phase 7: modification clôture de chantier, dépose du bâtiment provisoire B, désamiantage et démolition des bâtiments C et D, enlèvement d'un bâtiment modulaire (durée: un mois);

— phase 8: campagne de fouille archéologique réalisée par l'INRAP sur l'emprise de l'ancien centre démoli: phase à confirmer en fonction des résultats de la première campagne (durée: trois semaines);

— phase 9: réalisation des zones de stationnement personnel (zone 3) et camions (zone 4) (durée: six semaines);

— phase 10: suppression de la zone de stationnement provisoire, création du parking visiteurs/publics, réalisation des espaces verts paysagés et réception générale des espaces extérieurs (durée: six semaines);

5) durée de préparation: 60 jours à compter de l'ordre de service qui prescrira la préparation des travaux (détail au règlement de la consultation);

6) la présente consultation est organisée sur appel d'offres ouvert applicable aux entités adjudicatrices passée en application de l'article L. 2124-2 de l'ordonnance nº 2018-1074 du 26.11.2018 portant partie législative du code de la commande publique et de l'article R. 2124-2 du décret nº 2018-1075 du 3.12.2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique. Le déroulement de la procédure formalisée est organisé sur appel d'offres ouvert passée en application des articles R. 2161-2, R. 2161-3, R. 2161-4 et R. 2161-5 et 68 du décret nº 2018-1075 du 3.12.2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 143 rue Jacquemars-Giélée
Commune postale: Lille Cedex
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://lille.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2020/S 200-486260 (2020-10-09)

Informations complémentaires (2020-10-19)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de peinture 📦

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 23 avenue de la Marne, CS 90101

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-10-19 📅
Date de publication: 2020-10-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 207-505663
Se réfère à l'avis: 2020/S 200-486260
Numéro JO-S: 207
Source: OJS 2020/S 207-505663 (2020-10-19)

Informations complémentaires (2020-10-23)
Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-10-23 📅
Date de publication: 2020-10-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 210-514286
Numéro JO-S: 210
Informations complémentaires

Intégration de la notion des visites obligatoires pour les lots 1, 2, 13 et 14 via l'avis rectificatif en date du 19.10.2020, modification des informations concernant les modalités des visites obligatoires via ce nouvel avis rectificatif.

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le président du SIDEN SIAN
Source: OJS 2020/S 210-514286 (2020-10-23)

Avis d'attribution de marché (2021-05-28)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 3503581.71 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: SIDEN-SIAN Noréade eau

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-05-28 📅
Date de publication: 2021-06-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 105-277633
Numéro JO-S: 105
Informations complémentaires

S'agissant de la durée du marché: 23 mois à compter de l'ordre de service qui prescrira de commencer les travaux. Les travaux se feront conformément au calendrier d'exécution et au phasage élaborés par le maître d'œuvre dans le DCE. Les délais d'exécution propres à chacun des lots s'insèrent dans le délai d'ensemble conformément au calendrier d'exécution du DCE. En concertation avec les titulaires des différents lots, le calendrier détaillé d'exécution sera élaboré par la maîtrise d'œuvre qui assurera la mission OPC.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Désamiantage — démolitions

Fondations — gros œuvre.

Lot 8 — agencement intérieur:

— corps d'état 01: cloison modulaire aluminium;

— corps d'état 02: cloisons — doublage — faux plafond plâtre ;

— corps d'état 03: menuiserie bois intérieure;

— corps d'état 04: faux-plafond, dalle minérale.

Chauffage — ventilation — plomberie — sanitaires:

— corps d'état 01: chauffage — ventilation — climatisation;

— corps d'état 02: plomberie — sanitaires.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-04-21 📅
Nom: Société SARL LBS démolition
Adresse postale: 10 rue de Madrid
Commune postale: Les Attaques
Code postal: 62730
Pays: France 🇫🇷
Pas-de-Calais 🏙️
Valeur totale du marché: 84 980 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2021-04-20 📅
Nom: Société Ramery bâtiment
Adresse postale: agence Région Nord 334 rue de l'Alloeu
Commune postale: Erquinghem-Lys
Code postal: 59193
Pays: Nord 🏙️
Valeur totale du marché: 1466223.93 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2021-04-14 📅
Nom: Société SAS sueur
Adresse postale: 6 route de Haute-Avesnes
Commune postale: Acq
Code postal: 62144
Valeur totale du marché: 192899.20 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2021-04-16 📅
Nom: Société Cathelain SAS
Adresse postale: 19 rue de la Gare — CS 60004
Commune postale: Hermies
Code postal: 62147
Valeur totale du marché: 182724.73 EUR 💰
Nom: Société Ramery enveloppe
Adresse postale: agence Avesnois 28 rue Charles Sery
Commune postale: Avesnelles
Code postal: 59400
Valeur totale du marché: 216870.71 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2021-04-29 📅
Nom: Société nouvelle Sobatal
Adresse postale: 1800 avenue du Cateau
Commune postale: Cambra
Valeur totale du marché: 104 000 EUR 💰
Nom: Société SAS Loison
Adresse postale: ZI rue Deux Ponts — BP 61
Commune postale: Armentières Cedex
Code postal: 59427
Valeur totale du marché: 75 342 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2021-04-30 📅
Nom: Coexia aménagement intérieur
Adresse postale: parc de la Croisette — rue Alexis Halette
Commune postale: Lens
Code postal: 62300
Nom: Spacing Nord
Adresse postale: 5 004F rue Louis Bouquet
Commune postale: Fleurbaix
Code postal: 62840
Valeur totale du marché: 262364.29 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2021-04-28 📅
Nom: Société Nord carrelage
Adresse postale: 1 rue Jules Noutour
Commune postale: Lomme
Code postal: 59160
Valeur totale du marché: 121359.81 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2021-04-19 📅
Nom: Société MRB Caloresco SASU
Adresse postale: 172 rue Henri Durre
Commune postale: Raismes
Code postal: 59590
Valeur totale du marché: 342 500 EUR 💰
Nom: Société SPIE Industrie & Tertiaire
Adresse postale: Division tertiaire — 2 rue Lucien Sampaix
Commune postale: Proville
Code postal: 59267
Valeur totale du marché: 205 000 EUR 💰
Nom: Société SARL entreprise Picarde de Peinture Malliard
Adresse postale: 2 bis rue Edouard Herriot
Commune postale: Saint-Quentin
Code postal: 02100
Pays: Aisne 🏙️
Valeur totale du marché: 42406.29 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2021-04-22 📅
Nom: Société SNC Eiffage
Adresse postale: route Nord-Est Hainaut Sud — 2 rue Louise Michel
Commune postale: Escaudœuvres
Code postal: 59161
Valeur totale du marché: 891043.45 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2021-04-26 📅
Nom: Société Deltour paysages groupes Terenvi SARL
Adresse postale: 405 rue Jacques Boutry — ZI de Cantimpré
Commune postale: Cambrai
Valeur totale du marché: 79859.52 EUR 💰
Nom: SDS2 Steelcase solutions Nord
Adresse postale: 13 rue John Hadley
Commune postale: Villeneuve-d'Ascq
Code postal: 59650
Valeur totale du marché: 127051.23 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
3
11
8
2
5
7
10

Référence
Informations complémentaires

S'agissant de la durée du marché: 23 mois à compter de l'ordre de service qui prescrira de commencer les travaux.

Les travaux se feront conformément au calendrier d'exécution et au phasage élaborés par le maître d'œuvre dans le DCE.

Les délais d'exécution propres à chacun des lots s'insèrent dans le délai d'ensemble conformément au calendrier d'exécution du DCE.

En concertation avec les titulaires des différents lots, le calendrier détaillé d'exécution sera élaboré par la maîtrise d'œuvre qui assurera la mission OPC.

Source: OJS 2021/S 105-277633 (2021-05-28)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)