Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Construction d'un centre d'exploitation — commune de Beauvois-en-Cambrésis
20 E 35 FL - ED”
Produits/services: Travaux de construction📦
Brève description: Construction d'un centre d'exploitation — commune de Beauvois-en-Cambrésis.
Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Services de désamiantage📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de démolition📦
Lieu d'exécution: Nord🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Commune de Beauvois-en-Cambrésis (Département du Nord).
Description du marché: Désamiantage — démolitions.
Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 23
2️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de gros œuvre📦
Description du marché: Fondations — gros-œuvre.
3️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de charpente📦
Description du marché: Charpente bois — panneau préfabriqué bois.
4️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'étanchéification📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de couverture📦
Produits/services supplémentaires: Matériel de désenfumage📦
Description du marché: Couverture — étanchéité — désenfumage.
5️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de bardage📦
Description du marché: Bardage hybride — brise soleil.
6️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie📦
Description du marché: Menuiseries extérieures aluminium.
7️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 7
Description
Produits/services supplémentaires: Serrurerie📦
Description du marché: Serrurerie — métallerie.
8️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 8
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de cloisonnement📦
Description du marché:
“Lot 8 — agencement intérieur — corps d'état 01: cloison modulaire aluminium — corps d'état 02: cloisons — doublage — faux plafond plâtre — corps d'état 03:...”
Description du marché
Lot 8 — agencement intérieur — corps d'état 01: cloison modulaire aluminium — corps d'état 02: cloisons — doublage — faux plafond plâtre — corps d'état 03: menuiserie bois intérieure — corps d'état 04: faux-plafond dalle minérale.
1️⃣1️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 11
Description
Produits/services supplémentaires: Services d'électricité📦
Description du marché: Électricité courants forts et courants faibles.
1️⃣2️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 12
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de peinture📦
Description du marché: Peintures — revêtements muraux.
1️⃣3️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 13
Description
Produits/services supplémentaires: Services de voirie📦
Description du marché: Voiries et réseaux divers.
1️⃣4️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 14
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts📦
Description du marché: Espaces verts — plantations.
1️⃣5️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 15
Description
Produits/services supplémentaires: Mobilier de bureau📦
Description du marché: Mobilier.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— une lettre de candidature, établie sur imprimé (DC1 version du 1.4.2019 ou équivalent);
— l'imprimé DC2, (DC2 version du 1.4.2019 ou équivalent);
—...”
Liste et brève description des conditions
— une lettre de candidature, établie sur imprimé (DC1 version du 1.4.2019 ou équivalent);
— l'imprimé DC2, (DC2 version du 1.4.2019 ou équivalent);
— l'imprimé DC4, (DC4 version du 1.4.2019 ou équivalent);
— extrait Kbis datant de moins trois mois, les formulaires DC1, DC2 et le DC4 joints au dossier ou téléchargeables sur le portail du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi à l'adresse internet suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant l'objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant l'objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
— bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi. En application de l'article 3 de l'ordonnance du 17.6.2020, le SIDEN-SIAN et ses Régies Noréade ne tiennent pas compte de la baisse du chiffre d'affaires intervenue au titre du ou des exercices sur lesquels s'imputent les conséquences de la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19. Cette disposition s'applique jusqu'au 31.12.2023.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Conditions de participation
Dépôts et garanties exigés:
“Le marché prévoit une retenue de garantie dont le montant est fixé à 5 % du montant total du marché toutes taxes comprises (TTC), augmenté, le cas échéant,...”
Dépôts et garanties exigés
Le marché prévoit une retenue de garantie dont le montant est fixé à 5 % du montant total du marché toutes taxes comprises (TTC), augmenté, le cas échéant, du montant des avenants, également (TTC). La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une caution personnelle et solidaire.
Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
“Le financement se fera par les budgets eau, assainissement et principal de SIDEN-SIAN et ses Régies Noréade.
Modalités de paiement: le règlement...”
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent
Le financement se fera par les budgets eau, assainissement et principal de SIDEN-SIAN et ses Régies Noréade.
Modalités de paiement: le règlement s'effectuera par mandat administratif (virement bancaire) suivant les règles de la comptabilité publique. Le délai global de paiement sera celui en vigueur à la date du paiement. Il débutera à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande d'acompte mensuel ou du décompte général définitif établi et transmis par l'entrepreneur.
Intérêts moratoires: tout dépassement des délais contractuels et légaux de paiement constitue un retard de paiement donnant lieu à versement d'intérêts moratoires. Le montant sera calculé conformément aux décrets nº 2013-269 du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans la commande publique et au décret nº 2018-1075 du 3.12.2018 portant sur la partie réglementaire du code de la commande publique.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
“Les candidats individuels ou des groupements solidaires ou conjoints sont acceptés. Toutefois, si le marché est attribué à un groupement conjoint, le...”
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché
Les candidats individuels ou des groupements solidaires ou conjoints sont acceptés. Toutefois, si le marché est attribué à un groupement conjoint, le mandataire sera solidaire.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-12-03
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2020-12-04
12:00 📅
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Informations complémentaires
“Les prestations donneront lieu, par lot, à un prix global et forfaitaire.
2) s'agissant du critère d'attribution:
— critère 1: prix des prestations pour 60...”
Les prestations donneront lieu, par lot, à un prix global et forfaitaire.
2) s'agissant du critère d'attribution:
— critère 1: prix des prestations pour 60 %,
— critère 2: valeur technique de l'offre pour 40 %.
Le critère «valeur technique de l'offre» est décomposé en quatre sous-critères:
— sous-critère 1: «mémoire technique»: 16 %,
— sous-critère 2: «mémoire d'exécution»: 10 %,
— sous-critère 3: «planning d'exécution»: 8 %,
— sous-critère 4: «qualité des documents constituant l'offre»: 6 %;
3) modalités de transmission des candidatures ou des offres: la remise des plis par voie électronique s'effectue uniquement au travers de la plate-forme de dématérialisation: https://www.achatpublic.com — Tout autre mode de transmission dématérialisée (notamment par courriel ou télécopie) est proscrit pour la présente consultation. Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT + 01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid;
4) durée d'exécution du marché: 23 (vingt-trois) mois à compter de l'ordre de service qui prescrira de commencer les travaux. Le présent marché est divisé en dix phases:
— phase 1: désamiantage intérieur et extérieur puis démolition des bâtiments A et B et aménagement d'un local provisoire dans la zone en enrobé à l'arrière du bâtiment (localisation suivant plan de phasage) — (durée: trois semaines dont un pour le transfert du magasin.);
— phase 2: création d'une clôture pour séparer la zone de chantier avec la zone du centre d'exploitation et intervention de l'INRAP sur la zone chantier pour la campagne de sondages archéologiques (durée: quatre semaines);
— phase 3: modification de la zone de clôture, création d'un parking provisoire personnel Noréade et transfert d'une partie stockage matériaux de remblai (durée: quatre semaines);
— phase 4: réalisation des pieux du bâtiment et de l'aire de stockage, création d'un mur de soutènement, création des nouvelles zones de stockage et réalisation partielle de la voirie de la nouvelle zone de stockage matériau (zone 1) (durée: deux mois);
— phase 5: modification de la clôture de chantier pour libérer l'accès à la nouvelle zone de stockage, construction du nouveau centre et réalisation de la zone de stationnement véhicule de service (zone 2) (durée: treize mois);
— phase 6: réception du nouveau centre et voiries attenantes (zone 2) et transfert dans les nouveaux locaux (durée: un mois);
— phase 7: modification clôture de chantier, dépose du bâtiment provisoire B, désamiantage et démolition des bâtiments C et D, enlèvement d'un bâtiment modulaire (durée: un mois);
— phase 8: campagne de fouille archéologique réalisée par l'INRAP sur l'emprise de l'ancien centre démoli: phase à confirmer en fonction des résultats de la première campagne (durée: trois semaines);
— phase 9: réalisation des zones de stationnement personnel (zone 3) et camions (zone 4) (durée: six semaines);
— phase 10: suppression de la zone de stationnement provisoire, création du parking visiteurs/publics, réalisation des espaces verts paysagés et réception générale des espaces extérieurs (durée: six semaines);
5) durée de préparation: 60 jours à compter de l'ordre de service qui prescrira la préparation des travaux (détail au règlement de la consultation);
6) la présente consultation est organisée sur appel d'offres ouvert applicable aux entités adjudicatrices passée en application de l'article L. 2124-2 de l'ordonnance nº 2018-1074 du 26.11.2018 portant partie législative du code de la commande publique et de l'article R. 2124-2 du décret nº 2018-1075 du 3.12.2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique. Le déroulement de la procédure formalisée est organisé sur appel d'offres ouvert passée en application des articles R. 2161-2, R. 2161-3, R. 2161-4 et R. 2161-5 et 68 du décret nº 2018-1075 du 3.12.2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 143 rue Jacquemars-Giélée
Commune postale: Lille Cedex
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr📧
URL: http://lille.tribunal-administratif.fr/🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 143 rue Jacquemars-Giélée
Commune postale: Lille Cedex
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 320631300📞
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr📧
Fax: +33 320631347 📠
URL: http://lille.tribunal-administratif.fr/🌏
Source: OJS 2020/S 200-486260 (2020-10-09)
Informations complémentaires (2020-10-19) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse postale: 23 avenue de la Marne, CS 90101
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2020/S 200-486260
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: VI.3)
Emplacement du texte à modifier: Informations complémentaires
Vider l'ancienne valeur
Nouvelle valeur
Texte:
“Visites obligatoire pour les lots 1, 2, 13 et 14: avant d'établir son offre les candidats sont tenus de reconnaître les lieux où seront implantés les...”
Texte
Visites obligatoire pour les lots 1, 2, 13 et 14: avant d'établir son offre les candidats sont tenus de reconnaître les lieux où seront implantés les travaux. Pour réaliser l'étude de prix, les entreprises devront par conséquent obligatoirement se rendre sur le site pour les lots suivants:
— lot 1: désamiantage — démolitions;
— lot 2: fondations — gros œuvre;
— lot 13: voiries et réseaux divers;
— lot 14: espaces verts — plantations.
À l'issue de cette visite une attestation de visite sera délivrée, ce document sera à joindre à l'offre. Les candidats devront donc contacter, par courriel, auprès de M. Charles Renard à l'adresse: renard.charles@wanadoo.fr et à M. Éric Dehondt à l'adresse: e.dehondt@noreade.fr pour fixer un rendez-vous.
Afficher plus
Source: OJS 2020/S 207-505663 (2020-10-19)
Informations complémentaires (2020-10-23) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Personne de contact: M. le président du SIDEN SIAN
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: VI.3)
Emplacement du texte à modifier: Informations complémentaires
Ancienne valeur
Texte: Éléments manquants dans l'AAPC.
Nouvelle valeur
Texte:
“10) Visites obligatoire pour les lots 1, 2, 13 et 14: avant d'établir son offre les candidats sont tenus de reconnaître les lieux où seront implantés les...”
Texte
10) Visites obligatoire pour les lots 1, 2, 13 et 14: avant d'établir son offre les candidats sont tenus de reconnaître les lieux où seront implantés les travaux. Pour réaliser l'étude de prix, les entreprises devront par conséquent obligatoirement se rendre sur le site pour les lots suivants:
— lot 1: désamiantage — démolitions;
— lot 2: fondations — gros-œuvre;
— lot 13: voiries et réseaux divers;
— lot 14: espaces verts — plantations.
À l'issue de cette visite, une attestation de visite sera délivrée, ce document sera à joindre à l'offre. Les visites seront organisées les 29 octobre et 5 novembre sur site à:
— 9h00 pour le lot 1: désamiantage — démolitions;
— 10h30 pour le lot 2: fondations — gros-œuvre;
— 13h30 pour le lot 13: VRD;
— 15h00 pour le lot 14: espaces verts.
Attention à bien prendre rendez-vous préalablement auprès du SIDEN-SIAN et ses Régies Noréade par courriel à l'adresse: e.dehondt@noreade.fr
“Intégration de la notion des visites obligatoires pour les lots 1, 2, 13 et 14 via l'avis rectificatif en date du 19.10.2020, modification des informations...”
Intégration de la notion des visites obligatoires pour les lots 1, 2, 13 et 14 via l'avis rectificatif en date du 19.10.2020, modification des informations concernant les modalités des visites obligatoires via ce nouvel avis rectificatif.
Afficher plus
Source: OJS 2020/S 210-514286 (2020-10-23)
Avis d'attribution de marché (2021-05-28) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: SIDEN-SIAN Noréade eau
Objet Champ d'application du marché
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 3503581.71 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Description
Description du marché: Désamiantage — démolitions
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Description
Description du marché: Fondations — gros œuvre.
Description du marché:
“Lot 8 — agencement intérieur:
— corps d'état 01: cloison modulaire aluminium;
— corps d'état 02: cloisons — doublage — faux plafond plâtre ;
— corps d'état...”
Description du marché
Lot 8 — agencement intérieur:
— corps d'état 01: cloison modulaire aluminium;
— corps d'état 02: cloisons — doublage — faux plafond plâtre ;
— corps d'état 03: menuiserie bois intérieure;
— corps d'état 04: faux-plafond, dalle minérale.
Afficher plus
Description du marché:
“Chauffage — ventilation — plomberie — sanitaires:
— corps d'état 01: chauffage — ventilation — climatisation;
— corps d'état 02: plomberie — sanitaires.”
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2020/S 200-486260
Attribution du marché
1️⃣
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: Désamiantage — démolitions
Date de conclusion du contrat: 2021-04-21 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nom et adresse du contractant
Nom: Société SARL LBS démolition
Adresse postale: 10 rue de Madrid
Commune postale: Les Attaques
Code postal: 62730
Pays: France 🇫🇷
Région: Pas-de-Calais🏙️
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 84 980 💰
Informations sur la sous-traitance
Le contrat est susceptible d'être sous-traité
2️⃣
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: Fondations — gros œuvre
Date de conclusion du contrat: 2021-04-20 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: Société Ramery bâtiment
Adresse postale: agence Région Nord 334 rue de l'Alloeu
Commune postale: Erquinghem-Lys
Code postal: 59193
Région: Nord🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1466223.93 💰
3️⃣
Numéro d'identification du lot: 3
Titre: Charpente bois — panneau préfabriqué bois
Date de conclusion du contrat: 2021-04-14 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 11
Nom et adresse du contractant
Nom: Société SAS sueur
Adresse postale: 6 route de Haute-Avesnes
Commune postale: Acq
Code postal: 62144
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 192899.20 💰
4️⃣
Numéro d'identification du lot: 4
Titre: Couverture — étanchéité — désenfumage
Date de conclusion du contrat: 2021-04-16 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 8
Nom et adresse du contractant
Nom: Société Cathelain SAS
Adresse postale: 19 rue de la Gare — CS 60004
Commune postale: Hermies
Code postal: 62147
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 182724.73 💰
5️⃣
Numéro d'identification du lot: 5
Titre: Bardage hybride — brise soleil
Nom et adresse du contractant
Nom: Société Ramery enveloppe
Adresse postale: agence Avesnois 28 rue Charles Sery
Commune postale: Avesnelles
Code postal: 59400
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 216870.71 💰
6️⃣
Numéro d'identification du lot: 6
Titre: Menuiseries extérieures aluminium
Date de conclusion du contrat: 2021-04-29 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: Société nouvelle Sobatal
Adresse postale: 1800 avenue du Cateau
Commune postale: Cambra
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 104 000 💰
7️⃣
Numéro d'identification du lot: 7
Titre: Serrurerie — métallerie
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nom et adresse du contractant
Nom: Société SAS Loison
Adresse postale: ZI rue Deux Ponts — BP 61
Commune postale: Armentières Cedex
Code postal: 59427
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 75 342 💰
8️⃣
Numéro d'identification du lot: 8
Titre: Agencement intérieur
Date de conclusion du contrat: 2021-04-30 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
Le contrat a été attribué à un groupe d'opérateurs économiques ✅ Nom et adresse du contractant
Nom: Coexia aménagement intérieur
Adresse postale: parc de la Croisette — rue Alexis Halette
Commune postale: Lens
Code postal: 62300
Nom: Spacing Nord
Adresse postale: 5 004F rue Louis Bouquet
Commune postale: Fleurbaix
Code postal: 62840
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 262364.29 💰
9️⃣
Numéro d'identification du lot: 9
Titre: Carrelage — faïences
Date de conclusion du contrat: 2021-04-28 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: Société Nord carrelage
Adresse postale: 1 rue Jules Noutour
Commune postale: Lomme
Code postal: 59160
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 121359.81 💰
1️⃣0️⃣
Numéro d'identification du lot: 10
Titre: Chauffage — ventilation — plomberie — sanitaires
Date de conclusion du contrat: 2021-04-19 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 7
Nom et adresse du contractant
Nom: Société MRB Caloresco SASU
Adresse postale: 172 rue Henri Durre
Commune postale: Raismes
Code postal: 59590
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 342 500 💰
1️⃣1️⃣
Numéro d'identification du lot: 11
Titre: Électricité courants forts et courants faibles
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 10
Nom et adresse du contractant
Nom: Société SPIE Industrie & Tertiaire
Adresse postale: Division tertiaire — 2 rue Lucien Sampaix
Commune postale: Proville
Code postal: 59267
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 205 000 💰
1️⃣2️⃣
Numéro d'identification du lot: 12
Titre: Peintures — revêtements muraux
Nom et adresse du contractant
Nom: Société SARL entreprise Picarde de Peinture Malliard
Adresse postale: 2 bis rue Edouard Herriot
Commune postale: Saint-Quentin
Code postal: 02100
Région: Aisne🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 42406.29 💰
1️⃣3️⃣
Numéro d'identification du lot: 13
Titre: Voiries et réseaux divers
Date de conclusion du contrat: 2021-04-22 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: Société SNC Eiffage
Adresse postale: route Nord-Est Hainaut Sud — 2 rue Louise Michel
Commune postale: Escaudœuvres
Code postal: 59161
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 891043.45 💰
1️⃣4️⃣
Numéro d'identification du lot: 14
Titre: Espaces verts — plantations
Date de conclusion du contrat: 2021-04-26 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: Société Deltour paysages groupes Terenvi SARL
Adresse postale: 405 rue Jacques Boutry — ZI de Cantimpré
Commune postale: Cambrai
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 79859.52 💰
1️⃣5️⃣
Numéro d'identification du lot: 15
Titre: Mobilier
Nom et adresse du contractant
Nom: SDS2 Steelcase solutions Nord
Adresse postale: 13 rue John Hadley
Commune postale: Villeneuve-d'Ascq
Code postal: 59650
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 127051.23 💰
“S'agissant de la durée du marché: 23 mois à compter de l'ordre de service qui prescrira de commencer les travaux.
Les travaux se feront conformément au...”
S'agissant de la durée du marché: 23 mois à compter de l'ordre de service qui prescrira de commencer les travaux.
Les travaux se feront conformément au calendrier d'exécution et au phasage élaborés par le maître d'œuvre dans le DCE.
Les délais d'exécution propres à chacun des lots s'insèrent dans le délai d'ensemble conformément au calendrier d'exécution du DCE.
En concertation avec les titulaires des différents lots, le calendrier détaillé d'exécution sera élaboré par la maîtrise d'œuvre qui assurera la mission OPC.
Afficher plus
Source: OJS 2021/S 105-277633 (2021-05-28)