Construction d'un Centre aquatique à Challans (85). Lot 17: Équipements bassins (hors bassins inox) – Pentagliss — Toboggan
Communauté de Communes Challans Gois Communauté
Construction d'un Centre aquatique à Challans (85). Lot 17: Équipements bassins (hors bassins inox) – Pentagliss — Toboggan
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2020-10-08. L'appel d'offres a été publié le 2020-09-07.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Matériel de drainage › Équipement de piscine
- • Travaux de construction d'installations sportives › Travaux de construction d'installations sportives monovalentes › Travaux de construction de piscines
- • Équipements pour terrain de jeux › Toboggans pour terrain de jeux
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2020-09-07 | Avis de marché |
Avis de marché (2020-09-07)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de piscines
Brève description:
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de piscines 📦
Code CPV supplémentaire: Toboggans pour terrain de jeux 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Vendée 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure concurrentielle avec négociation
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté de communes Challans Gois Communauté
Adresse postale: BP 337
Code postal: 85303
Commune postale: Challans
Contact
Adresse Internet: https://www.challansgois.fr 🌏
Courrier électronique: mp@challans.fr 📧
Téléphone: +33 251497973 📞
Fax: +33 251550564 📠
URL des documents: https://www.marches-securises.fr 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-securises.fr 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-09-07 📅
Date limite de soumission: 2020-10-08 📅
Date de publication: 2020-09-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 177-424261
Numéro JO-S: 177
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Équipements bassins (hors bassins inox) – Pentagliss — Toboggan.
Durée de l'accord: 25 mois
Informations complémentaires:
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 20007162900014
Contact
URL des documents: https://www.marches-securises.fr 🌏
Référence
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nantes
Adresse postale: 6 allée de l'Île-Gloriette
Commune postale: Nantes
Code postal: 44041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 240994600 📞
Fax: +33 240994658 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2020/S 177-424261 (2020-09-07)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de piscines
Brève description:
Construction d'un Centre aquatique à Challans (85). Lot 17: Équipements bassins (hors bassins inox) – Pentagliss — Toboggan
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de piscines 📦
Code CPV supplémentaire: Toboggans pour terrain de jeux 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Vendée 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure concurrentielle avec négociation
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté de communes Challans Gois Communauté
Adresse postale: BP 337
Code postal: 85303
Commune postale: Challans
Contact
Adresse Internet: https://www.challansgois.fr 🌏
Courrier électronique: mp@challans.fr 📧
Téléphone: +33 251497973 📞
Fax: +33 251550564 📠
URL des documents: https://www.marches-securises.fr 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-securises.fr 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-09-07 📅
Date limite de soumission: 2020-10-08 📅
Date de publication: 2020-09-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 177-424261
Numéro JO-S: 177
Informations complémentaires
Marché passé selon procédure adaptée (L. 2123-1 du code de la commande publique).
Retrait du dossier de consultation: par voie électronique via le service http://www.marches-securises.fr — maître d'ouvrage: «Challans Gois Communauté».
La transmission électronique des candidatures et des offres est obligatoire.
Visite du site possible: voir le règlement de consultation.
Délai exécution: voir DCE.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Équipements bassins (hors bassins inox) – Pentagliss — Toboggan.
Durée de l'accord: 25 mois
Informations complémentaires:
Marché passé selon procédure adaptée (L. 2123-1 du code de la commande publique).
Retrait du dossier de consultation: par voie électronique via le service http://www.marches-securises.fr — maître d'ouvrage: «Challans Gois Communauté».
La transmission électronique des candidatures et des offres est obligatoire.
Visite du site possible: voir le règlement de consultation.
Délai exécution: voir DCE.
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 20007162900014
Contact
URL des documents: https://www.marches-securises.fr 🌏
Référence
Informations complémentaires
Marché passé selon une procédure adaptée (L. 2123-1 du code de la commande publique).
Retrait du dossier de consultation: par voie électronique via le service http://www.marches-securises.fr — maître d'ouvrage: «Challans Gois Communauté».
La transmission électronique des candidatures et des offres est obligatoire.
Visite du site possible: voir le règlement de consultation.
Délai d'exécution: voir DCE.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nantes
Adresse postale: 6 allée de l'Île-Gloriette
Commune postale: Nantes
Code postal: 44041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 240994600 📞
Fax: +33 240994658 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2020/S 177-424261 (2020-09-07)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕