Aménagement sur la RD 948 d'un créneau de dépassement Chaignepain — la Presle et d'un carrefour giratoire avec la RD 45 avec rabattement de la RD 173

Conseil départemental des Deux-Sèvres

Aménagement sur la RD 948 d'un créneau de dépassement Chaignepain — la Presle et d'un carrefour giratoire avec la RD 45 avec rabattement de la RD 173.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2020-07-03. L'appel d'offres a été publié le 2020-06-02.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2020-06-02 Avis de marché
2020-10-19 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2020-06-02)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Brève description:
Aménagement sur la RD 948 d'un créneau de dépassement Chaignepain — la Presle et d'un carrefour giratoire avec la RD 45 avec rabattement de la RD 173.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de préparation et de dégagement de chantier 📦
Travaux de marquage routier 📦
Installation de panneaux de signalisation 📦
Travaux d'aménagement paysager de routes et d'autoroutes 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Deux-Sèvres 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil départemental des Deux-Sèvres
Adresse postale: mail Lucie Aubrac, place Denfert Rochereau — CS 58880
Code postal: 79028
Commune postale: Niort Cedex
Contact
Adresse Internet: https://www.deux-sevres.fr/ 🌏
Courrier électronique: marches-publics@deux-sevres.fr 📧
Téléphone: +33 549066379 📞
URL des documents: https://www.deux-sevres.fr/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-06-02 📅
Date limite de soumission: 2020-07-03 📅
Date de publication: 2020-06-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 108-260837
Numéro JO-S: 108
Informations complémentaires
Le délai d'exécution est de douze mois (dont 45 jours de période de préparation) pour l'ensemble des lots 1, 3, 5 et 7.

Objet
Champ d'application du marché
Nombre maximal de lots attribués à un seul soumissionnaire: 8
Numéro du lot: 1
Brève description:
Créneau de dépassement de Chaignepain: terrassements, assainissement, chaussées et clôtures.
Durée de l'accord: 12 mois
Description des options:
En application des dispositions de l'article R. 2122-7 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de passer un marché ayant pour objet la réalisation de prestations similaires avec le titulaire, et ce, sans publicité ni mise en concurrence préalables.
Afficher plus
Informations complémentaires:
Le délai d'exécution est de douze mois (dont 45 jours de période de préparation) pour l'ensemble des lots 1, 3, 5 et 7.
Numéro du lot: 2
Brève description: Giratoire RD 45 — RD 173: terrassements, assainissement, chaussées et clôtures.
Durée de l'accord: 6 mois
Informations complémentaires:
Le délai d'exécution est de six mois (dont 45 jours de période de préparation) pour l'ensemble des lots nº 2, 4, 6 et 8.
Numéro du lot: 3
Brève description: Créneau de dépassement de Chaignepain: signalisation horizontale.
Numéro du lot: 4
Brève description: Giratoire RD 45 — RD 173: signalisation horizontale.
Numéro du lot: 5
Brève description: Créneau de dépassement de Chaignepain: signalisation verticale.
Numéro du lot: 6
Brève description: Giratoire RD 45 — RD 173: signalisation verticale.
Numéro du lot: 7
Brève description: Créneau de dépassement de Chaignepain: aménagements paysagers.
Numéro du lot: 8
Brève description: Giratoire RD 45 — RD 173: aménagements paysagers.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Communes de Alloinay et Clussais-la-Pommeraie.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2020-07-06 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 35
Critère de qualité (nom): Performances en matière de protection de l'environnement
Critère de qualité (pondération): 15
Prix (pondération): 50

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le président
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr 🌏
URL des documents: https://www.deux-sevres.fr/ 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Département des Deux-Sèvres
Point de contact: Bureau des marchés
Pays: Deux-Sèvres 🏙️

Référence
Informations complémentaires
Critères de sélection des candidatures: en conformité avec l'article R. 2144 du code de la commande publique, les niveaux de capacité professionnelle, technique et financière sont:
— recevabilité en application de l'article R. 2143 du code de la commande publique;
— capacités professionnelles, techniques et financières en application de l'article R. 2143 du code de la commande publique.
Condition de remise des offres: le dossier de consultation doit être téléchargé à l'adresse suivante: https://www.deux-sevres.fr — le financement est assuré par le département et la région. Le mode de règlement est le virement administratif. Le délai global de paiement est de 30 jours. Les prix sont révisables. Application des articles R. 2191 à R. 2193 du code de la commande publique. Forme du groupement: groupement solidaire ou groupement conjoint avec mandataire solidaire.
Afficher plus

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Poitiers
Adresse postale: hôtel Gilbert, 15 rue Blossac, CS 80541
Commune postale: Poitiers Cedex
Code postal: 86020
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 549607919 📞
Courrier électronique: greffe.ta-poitiers@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://poitiers.tribunal-administratif.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Poitiers
Source: OJS 2020/S 108-260837 (2020-06-02)
Avis d'attribution de marché (2020-10-19)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Aménagement sur la RD948 d'un créneau de dépassement Chaignepain — la Presle et d'un carrefour giratoire avec la RD45 avec rabattement de la RD173.
Valeur totale du marché: 4 197 854 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: mail Lucie Aubrac — place Denfert Rochereau — CS 58880
Contact
Téléphone: +33 517188190 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-10-19 📅
Date de publication: 2020-10-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 207-501297
Se réfère à l'avis: 2020/S 108-260837
Numéro JO-S: 207

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Giratoire RD45/RD173: terrassements, assainissement, chaussées et clôtures.
Giratoire RD45/RD173: signalisation horizontale.
Giratoire RD45/RD173: signalisation verticale.
Giratoire RD45/RD173: aménagements paysagers.
Informations complémentaires:
Le délai d'exécution est de 6 mois (dont 45 jours de période de préparation) pour l'ensemble des lots nº 2, 4, 6 et 8.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
Communes de Alloinay et Clussais-la Pommeraie.
Communes d'Alloinay et Clussais-la-Pommeraie.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2020-08-05 📅
Nom: Eurovia Poitou Charentes limousin SAS
Adresse postale: 186 route de Nantes — CS 42020
Commune postale: Niort Cedex
Code postal: 79011
Pays: France 🇫🇷
Deux-Sèvres 🏙️
Valeur totale du marché: 2 878 666 EUR 💰
1 079 779 EUR 💰
Nom: Signaux Girod Ouest
Adresse postale: allée des Grands Champs N5 ZA
Commune postale: La Crèche
Code postal: 79260
Valeur totale du marché: 33 695 EUR 💰
9 292 EUR 💰
13 998 EUR 💰
13 574 EUR 💰
Nom: ID verde
Adresse postale: ZI Prin Deyrançon Clos du Grand Chemin
Commune postale: Prin-Deyrancon
Code postal: 79210
Valeur totale du marché: 145 483 EUR 💰
Nom: Mon jardin en Charente
Adresse postale: Giratoire de la Combe
Commune postale: Saint-Yriex-sur-Charente
Code postal: 16710
Pays: Charente 🏙️
Nom: Jardins de l'Angoumois
Adresse postale: route de Beauregard
Commune postale: Montembœuf
Code postal: 16310
Valeur totale du marché: 23 364 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
2

Référence
Informations complémentaires
Condition de remise des offres: le dossier de consultation doit être téléchargé à l'adresse suivante: https://www.deux-sevres.fr — Le financement est assuré par le département et la région.
Le mode de règlement est le virement administratif.
Le délai global de paiement est de 30 jours.
Les prix sont révisables.
Application des articles R. 2191 à R. 2193 du code de la commande publique.
Forme du groupement: groupement solidaire ou groupement conjoint avec mandataire solidaire.

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: Hôtel Gilbert 15 rue Blossac — CS 80541
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal administratif de Poitiers
Source: OJS 2020/S 207-501297 (2020-10-19)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Nouvelle-Aquitaine Poitou-Charentes Deux-Sèvres
Fournisseurs:
Eurovia Poitou Charentes limousin SAS id verde Jardins de l'Angoumois Mon Jardin en Charente Signaux Girod Ouest
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de démolition, travaux de... Travaux de préparation et de dégagement... Travaux de fouille et de terrassement Travaux de terrassement Travaux d'aménagement paysager Travaux d'aménagement paysager de... Travaux de construction complète ou...