Objet Champ d'application du marché
Titre: Allongement des voies ferrées du dry port
20VFP002
Produits/services: Travaux de construction de voies ferrées urbaines📦
Brève description: Allongement des voies ferrées du dry port.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de voies ferrées urbaines📦
Lieu d'exécution: Nord🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Port Ouest du domaine du Grand Port Maritime de Dunkerque.
Description du marché:
“Les trafics du transport combiné et diffus, réalisés au terminal dry port sont en continuelle augmentation depuis 1999. L'évolution du trafic pose, en...”
Description du marché
Les trafics du transport combiné et diffus, réalisés au terminal dry port sont en continuelle augmentation depuis 1999. L'évolution du trafic pose, en raison des contraintes d'exploitation, la question de la capacité du dry port à traiter les développements actuels et futurs. Actuellement, ce chantier dispose de quatre voies de chargement et déchargement et d'une voie dénommée retour machine pour les évolutions, d'une longueur utile de 320 m environ. Afin de répondre aux exigences du marché, les trains sont réalisés pour transporter l'équivalent de 90 EVP, ce qui nécessite la mise en place de matériels vides d'une longueur utile de 620 à 720 m de trains. Il est donc proposé d'améliorer la desserte ferroviaire du dry port en allongeant ces voies afin d'avoir une longueur utile de 850 m.
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 8
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Il est prévu la possibilité de passer un ou plusieurs marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables pour la réalisation de...”
Description des options
Il est prévu la possibilité de passer un ou plusieurs marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables pour la réalisation de prestations similaires (article R. 2322-12 du code de la commande publique).
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Chaque candidat ou chaque membre de l'équipe candidate devra produire l'ensemble des documents listés à l'article 5 du règlement de consultation — phase...”
Liste et brève description des conditions
Chaque candidat ou chaque membre de l'équipe candidate devra produire l'ensemble des documents listés à l'article 5 du règlement de consultation — phase candidature, téléchargeable sur le profil acheteur du GPMD.
Afficher plus Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Conditions de participation
Liste et brève description des règles et critères:
“Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour...”
Liste et brève description des règles et critères
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs capacités professionnelles, techniques et financières. Il n'est pas prévu de limitation du nombre de candidats sélectionnés. Le dossier de candidature présenté devra permettre à l'entité adjudicatrice d'apprécier les compétences du candidat dans le domaine des travaux ferroviaires.
Afficher plus
Dépôts et garanties exigés:
“Garantie de parfait achèvement de un an (hors voies ferrées encastrées béton) à compter de la date de réception des travaux. Elle est couverte par une...”
Dépôts et garanties exigés
Garantie de parfait achèvement de un an (hors voies ferrées encastrées béton) à compter de la date de réception des travaux. Elle est couverte par une retenue de garantie de 5 % du montant du marché (3 % si le titulaire est une PME). Une caution personnelle et solidaire ou une garantie à première demande en remplacement de la retenue de garantie pourra être fournie. Garantie décennale concernant les voies ferrées encastrées béton.
Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
“Crédits d'investissement du GPMD. Les prestations du marché seront rémunérées sur la base des prix unitaires et forfaitaires indiqués par le titulaire dans...”
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent
Crédits d'investissement du GPMD. Les prestations du marché seront rémunérées sur la base des prix unitaires et forfaitaires indiqués par le titulaire dans le Bordereau des prix (BP). Les prix du bordereau des prix du marché sont fermes actualisables dans les conditions indiquées au CCAP de ce dernier. Avance: le marché pourra faire l'objet d'une avance dans le cadre de la réglementation en vigueur (5 %, ou 20 % pour les PME) et dans les conditions définies au CCAP, sauf renonciation expresse des bénéficiaires. Il n'est pas prévu de cautionnement pour le remboursement de tout ou partie de l'avance. Délai global de paiement: 30 jours après réception de la demande de paiement.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
“Le contrat sera conclu avec une entreprise unique ou des entreprises groupées. La forme juridique revêtue par le groupement, en cas d'attribution, pourra...”
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché
Le contrat sera conclu avec une entreprise unique ou des entreprises groupées. La forme juridique revêtue par le groupement, en cas d'attribution, pourra être celle du groupement conjoint si les membres identifient précisément dans l'offre les prestations que chacun s'engage à exécuter. Le candidat devra alors produire, une note indiquant la répartition détaillée des prestations par nature de mission entre les cotraitants et les prix correspondants en adéquation avec le bordereau des prix. À défaut, le groupement devra prendre la forme solidaire au motif que les prestations ne sont pas individualisées. En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire, pour l'exécution de l'accord-cadre, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du GPMD. Possibilité de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements.
Procédure Type de procédure
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-12-18
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
“Il s'agit d'un appel à candidatures. Un règlement de consultation — phase candidature est téléchargeable sur le profil acheteur du GPMD pour davantage de...”
Il s'agit d'un appel à candidatures. Un règlement de consultation — phase candidature est téléchargeable sur le profil acheteur du GPMD pour davantage de précisions. Conditions de transmission des candidatures: les candidatures doivent être impérativement envoyées par voie électronique à l'adresse suivante: https://www.www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.do — Aucun autre mode de transmission des candidatures n'est autorisé. La signature électronique n'est pas imposée dans le cadre de cette consultation. l'attribution du marché pourra donner lieu à négociation dans les conditions qui seront définies au règlement de consultation, l'entité adjudicatrice se réservant la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation. La durée globale maximale d'exécution prévisionnelle du marché (dont périodes de préparation de chantier et hors garanties de parfait achèvement) est de huit mois à compter du démarrage de la durée d'exécution du marché. Cette durée court à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de débuter la préparation de chantier. Le délai de la période de préparation de chantier est fixée à un mois. Le délai d'exécution des travaux du marché est fixé à sept mois, il court à compter de la date fixée par l'ordre de service correspondant, prescrivant de commencer les travaux. Pour la remise des offres: visite sur site obligatoire avec le représentant du GPMD et remise d'un bon de visite. Les modalités de visite seront précisées dans le règlement de consultation — phase offre.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire, CS 62039
Commune postale: Lille
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 359542342📞
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr📧
Fax: +33 359542445 📠
URL: http://lille.tribunal-administratif.fr🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire, CS 62039
Commune postale: Lille
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 359542342📞
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr📧
Fax: +33 359542445 📠
URL: http://lille.tribunal-administratif.fr🌏
Source: OJS 2020/S 238-589196 (2020-12-02)
Avis d'attribution de marché (2021-04-21) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Grand port maritime de Dunkerque
Adresse postale:
“port 2505, 2505 route de l'Écluse Trystram, département «Achats-marchés», porte 335, BP 46534”
Objet Champ d'application du marché
Titre: Allongement des voies ferrées du dry-port
20VFP002
Brève description: Allongement des voies ferrées du dry-port.
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 2 653 626 💰
Description
Site principal ou lieu d'exécution: Port Ouest du domaine du Grand port maritime de Dunkerque.
Description du marché:
“Les trafics du transport combiné et diffus, réalisés au terminal dry-port sont en continuelle augmentation depuis 1999. L'évolution du trafic pose, en...”
Description du marché
Les trafics du transport combiné et diffus, réalisés au terminal dry-port sont en continuelle augmentation depuis 1999. L'évolution du trafic pose, en raison des contraintes d'exploitation, la question de la capacité du dry-port à traiter les développements actuels et futurs. Actuellement, ce chantier dispose de quatre voies de chargement et déchargement et d'une voie dénommée retour machine pour les évolutions, d'une longueur utile de 320 m environ. Afin de répondre aux exigences du marché, les trains sont réalisés pour transporter l'équivalent de 90 EVP, ce qui nécessite la mise en place de matériels vides d'une longueur utile de 620 à 720 m de trains. Il est donc proposé d'améliorer la desserte ferroviaire du dry-port en allongeant ces voies afin d'avoir une longueur utile de 850 m.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Qualité des prestations proposées
Critère de qualité (pondération): 25
Critère de qualité (nom): Gestion, valorisation et élimination des déchets
Critère de qualité (pondération): 5
Prix (pondération): 70
Informations sur les options
Description des options:
“L'entité adjudicatrice se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application de l'article R. 2122-7 du code de la...”
Description des options
L'entité adjudicatrice se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application de l'article R. 2122-7 du code de la commande publique, un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2020/S 238-589196
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 212012
Titre: Allongement des voies ferrées du dry-port
Date de conclusion du contrat: 2021-03-23 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Nom et adresse du contractant
Nom: Colas Rail ITE Nord
Adresse postale: 186 rue du Banc Vert
Commune postale: Dunkerque
Code postal: 59640
Pays: France 🇫🇷
Région: Nord🏙️
URL: https://colasrail.com/🌏
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale estimée du contrat/lot: EUR 4 000 000 💰
Valeur totale du contrat/lot: EUR 2 653 626 💰
Informations sur la sous-traitance
Le contrat est susceptible d'être sous-traité
“Marché notifié le 26.3.2021. Ce contrat peut être consulté (dans le respect des secrets protégés par la loi) au siège GPMD au adresse aux heures d'ouverture...”
Marché notifié le 26.3.2021. Ce contrat peut être consulté (dans le respect des secrets protégés par la loi) au siège GPMD au adresse aux heures d'ouverture des bureaux.
Afficher plus
Source: OJS 2021/S 080-206953 (2021-04-21)