Le marché de travaux consistera au vérinage de la passerelle franchissant l'autoroute A13 et assurant le lien entre les aires de service de Vironvay nord et sud. Cette opération s'accompagnera d'une mise à la côte de tous les dispositifs de circulation verticale (escaliers et ascenseurs).
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-03-05.
L'appel d'offres a été publié le 2020-02-03.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“A13 — mise à gabarit de la passerelle de Vironvay — Centre de service SAPN Gaillon
P20200001170”
Produits/services: Ouvrages d'art et de génie civil📦
Brève description:
“Le marché de travaux consistera au vérinage de la passerelle franchissant l'autoroute A13 et assurant le lien entre les aires de service de Vironvay nord et...”
Brève description
Le marché de travaux consistera au vérinage de la passerelle franchissant l'autoroute A13 et assurant le lien entre les aires de service de Vironvay nord et sud. Cette opération s'accompagnera d'une mise à la côte de tous les dispositifs de circulation verticale (escaliers et ascenseurs).
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Ouvrages d'art et de génie civil📦
Produits/services supplémentaires: Électricité📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de maçonnerie📦
Lieu d'exécution: Eure🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: 27400
Description du marché: A13 — mise à gabarit de la passerelle de Vironvay.
Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée de l'accord
Date de début: 2020-09-01 📅
Date de fin: 2020-12-01 📅
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre minimum envisagé: 3
Nombre maximum: 3
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Des marchés de travaux similaires peuvent être conclus en application de l'article R. 2122-7 du code de la commande publique.” Description
Informations complémentaires:
“Code CPV complémentaires 45262522-6 et 09310000-5 les candidats pourront se présenter sous la forme d'un groupement solidaire ou d'un groupement conjoint...”
Informations complémentaires
Code CPV complémentaires 45262522-6 et 09310000-5 les candidats pourront se présenter sous la forme d'un groupement solidaire ou d'un groupement conjoint avec mandataire solidaire.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— 3 derniers exercices financiers (chiffre d'affaires). La part de travaux en ouvrages d'art doit représenter au minimum 1/4 de l'activité de l'entreprise.” Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— 3 références significatives en travaux similaires (vérinage d'ouvrages d'art type pont, passerelles, etc.),
— curriculum vitae des membres de l'équipe...”
Liste et brève description des critères de sélection
— 3 références significatives en travaux similaires (vérinage d'ouvrages d'art type pont, passerelles, etc.),
— curriculum vitae des membres de l'équipe d'encadrement de chantier (directeur de travaux, conducteur de travaux, chef de chantier),
— moyens matériels des équipements et monitoring de vérinage.
Procédure Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres au cours de la négociation ou du dialogue
Recours à une procédure par étapes pour réduire progressivement le nombre de solutions à discuter ou d'offres à négocier
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-03-05
13:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Informations complémentaires Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance
Adresse postale: 179-191 avenue Joliot Curie
Commune postale: Nanterre Cedex
Code postal: 92020
Pays: France 🇫🇷
URL: http://www.ca-justice.versailles.fr🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“L'opérateur économique dispose de la faculté de former les recours suivants devant le tribunal de grande instance de Nanterre:
— un référé précontractuel...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
L'opérateur économique dispose de la faculté de former les recours suivants devant le tribunal de grande instance de Nanterre:
— un référé précontractuel avant la signature du marché sur le fondement des dispositions des articles 2 et suivants de l'ordonnance nº 2009-515 du 7.5.2009; un délai de 16 jours sera respecté entre la date d'envoi du courrier de rejet et la date de signature du marché. Ce délai sera ramené à 11 jours en cas d'envoi dudit courrier de rejet par courrier électronique.
— un référé contractuel après la signature du marché et au plus tard le 31 jour suivant la publication de l'avis d'attribution sur le fondement des dispositions des articles 11 et suivants de l'ordonnance nº 2009-515 du 7.5.2009.
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: SAPN — direction juridique pôle contrats et marchés
Adresse postale: 30 boulevard Galliéni
Commune postale: Issy-les-Moulineaux
Code postal: 92130
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: marie-christine.dumont@sanef.com📧
URL: http://www.sanef.com/🌏
Source: OJS 2020/S 026-058225 (2020-02-03)
Informations complémentaires (2020-02-05) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse postale: 30 bd Gallieni Le Crossing
Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“Le marché de travaux consistera au vérinage de la passerelle franchissant l'autoroute A13 et assurant le lien entre les aires de service de Vironvay Nord et...”
Brève description
Le marché de travaux consistera au vérinage de la passerelle franchissant l'autoroute A13 et assurant le lien entre les aires de service de Vironvay Nord et Sud. Cette opération s'accompagnera d'une mise à la côte de tous les dispositifs de circulation verticale (escaliers et ascenseurs).
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2020/S 026-058225
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: II.2.9)
Emplacement du texte à modifier:
“Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer” Ancienne valeur
Texte: Nombre minimal envisagé: 3.
Nombre maximal: 3.
Nouvelle valeur
Texte: Sans objet.
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: III.1.1)
Emplacement du texte à modifier:
“Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession”
Vider l'ancienne valeur
Nouvelle valeur
Texte:
“— lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants mentionnant les noms, dénomination et adresse de chaque concurrent ainsi que les...”
Texte
— lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants mentionnant les noms, dénomination et adresse de chaque concurrent ainsi que les noms, prénoms et qualité des personnes habilitées à représenter chaque entreprise,
— une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée par le concurrent pour justifier:
—— qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique,
—— qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.
Afficher plus Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: III.1.2)
Emplacement du texte à modifier: Capacité économique et financière
Ancienne valeur
Texte:
“Liste et description succincte des critères de sélection:
— 3 derniers exercices financiers (chiffre d'affaire). La part de travaux en ouvrages d'art doit...”
Texte
Liste et description succincte des critères de sélection:
— 3 derniers exercices financiers (chiffre d'affaire). La part de travaux en ouvrages d'art doit représenter au minimum 1/4 de l'activité de l'entreprise.
Afficher plus Nouvelle valeur
Texte:
“Déclaration des chiffres d'affaires globaux et spécifiques portant sur des prestations similaires à celles du marché et réalisé au cours des 3 derniers...”
Texte
Déclaration des chiffres d'affaires globaux et spécifiques portant sur des prestations similaires à celles du marché et réalisé au cours des 3 derniers exercices. En particulier, la part des travaux en ouvrages d'art doit représenter au minimum 1/4 de l'activité de l'entreprise.
Afficher plus Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: III.1.3)
Emplacement du texte à modifier: Capacité technique et professionnelle
Ancienne valeur
Texte:
“Liste et description succincte des critères de sélection:
— 3 références significatives en travaux similaires (vérinage d'ouvrages d'art type pont,...”
Texte
Liste et description succincte des critères de sélection:
— 3 références significatives en travaux similaires (vérinage d'ouvrages d'art type pont, passerelles, etc.),
— curriculum vitæ des membres de l'équipe d'encadrement de chantier (directeur de travaux, conducteur de travaux, chef de chantier),
— moyens matériels des équipements et monitoring de vérinage.
Afficher plus Nouvelle valeur
Texte:
“A) références: présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, comprenant au moins 3 références significatives en travaux...”
Texte
A) références: présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, comprenant au moins 3 références significatives en travaux similaires (vérinage d'ouvrages d'art type pont, passerelles, etc.), appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
B) effectifs du concurrent et l'importance du personnel d'encadrement pour les 3 dernières années;
C) indication des titres d'études et professionnels du concurrent et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de conduite des travaux (directeur des travaux, conducteur de travaux, chef de chantier) de même nature que celle du marché;
D) déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le concurrent dispose pour la réalisation de marchés de même nature, et notamment pour les prestations de vérinage.
Afficher plus Autres informations complémentaires
Précisions sur le contenu attendu des dossiers de candidatures.
Source: OJS 2020/S 028-063753 (2020-02-05)
Informations complémentaires (2020-03-03) Objet Champ d'application du marché
Titre:
“A13 — mise à gabarit de la passerelle de vironvay — centre de service SAPN Gaillon
P20200001170”
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2020-03-05 📅
L'heure: 13:00
Nouvelle valeur
Date: 2020-03-10 📅
L'heure: 13:00
Source: OJS 2020/S 046-108008 (2020-03-03)
Avis d'attribution de marché (2020-07-27) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse postale: 30 boulevard Gallieni — Le Crossing
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“A13 — mise à gabarit de la passerelle de Vironvay — centre de service SAPN Gaillon
P20200001170”
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 505499.35 💰
Description
Site principal ou lieu d'exécution: 27400.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Critère technique
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de coût (nom): Critère financier
Critère de coût (pondération): 60
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2020/S 026-058225
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 2020-101-034
Titre: A13 — mise à gabarit de la passerelle de Vironvay
Date de conclusion du contrat: 2020-07-22 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: Nge gc
Adresse postale: Parc d'activités de Laurade — BP 22
Commune postale: Tarascon Cedex
Code postal: 13156
Pays: France 🇫🇷
Région: Bouches-du-Rhône🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 505499.35 💰
Informations complémentaires Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“L'opérateur économique dispose de la faculté de former les recours suivants devant le Tribunal de grande instance de Nanterre:
— un référé précontractuel...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
L'opérateur économique dispose de la faculté de former les recours suivants devant le Tribunal de grande instance de Nanterre:
— un référé précontractuel avant la signature du marché sur le fondement des dispositions des articles 2 et suivants de l'ordonnance nº 2009-515 du 7.5.2009; un délai de seize jours sera respecté entre la date d'envoi du courrier de rejet et la date de signature du marché. Ce délai sera ramené à onze jours en cas d'envoi dudit courrier de rejet par courriel;
— un référé contractuel après la signature du marché et au plus tard le 31 jour suivant la publication de l'avis d'attribution sur le fondement des dispositions des articles 11 et suivants de l'ordonnance nº 2009-515 du 7.5.2009.
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: SAPN Direction juridique pole contrats et marchés
Adresse postale: 30 boulevard Gallieni
Source: OJS 2020/S 145-356294 (2020-07-27)