2020soa114 — construction d'un ouvrage d'art courant (type Psida) en dalle armée sur RD 524 avec rétablissement de la VC3 à Vire Normandie commune déléguée Truttemer-le-Grand

Département du Calvados

2020soa114 — construction d'un ouvrage d'art courant (type Psida) en dalle armée sur RD 524 avec rétablissement de la VC3 à Vire Normandie commune déléguée Truttemer-le-Grand.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2020-12-07. L'appel d'offres a été publié le 2020-10-30.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Vauban GC

Qui ?

• Département du Calvados

Qu'est-ce que c'est ?

• Ouvrages d'art et de génie civil › Travaux de construction d'ouvrages

Où ?

• Basse-Normandie › Calvados

Historique des marchés publics

Date	Document
2020-10-30	Avis de marché
2021-03-11	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2020-10-30)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction d'ouvrages
Brève description:

2020soa114 — construction d'un ouvrage d'art courant (type Psida) en dalle armée sur RD 524 avec rétablissement de la VC3 à Vire Normandie commune déléguée Truttemer-le-Grand.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction d'ouvrages 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction d'ouvrages 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Calvados 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Agence/office régional(e) ou local(e
Nom du pouvoir adjudicateur: Département du Calvados
Adresse postale: 9 rue Saint-Laurent
Code postal: 14000
Commune postale: Caen
Contact
Adresse Internet: http://www.marches-securises.fr 🌏
Courrier électronique: benjamin.buffard@calvados.fr 📧
Téléphone: +33 231571414 📞
URL des documents: http://www.marches-securises.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.marches-securises.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-10-30 📅
Date limite de soumission: 2020-12-07 📅
Date de publication: 2020-11-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 215-526014
Numéro JO-S: 215
Informations complémentaires

Les candidats ont la possibilité de présenter une variante libre dans les conditions prévues à l'article 2.3 du règlement de la consultation.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

— travaux préparatoires (installation de chantier, signalisation, études, etc.);

— terrassements (fouilles, déblais et remblais, etc.).

Nous rappelons que les rampes d'accès de la VC3 seront réalisées en amont du présent marché, mais qu'elles ne font partie de celui-ci.

— armatures — coffrages (échafaudages, étaiements, parements: simples, ordinaires, ouvragés, etc.) — béton (propreté, fondations, appuis, trottoirs, etc.);

— équipements divers (appareils d'appuis sur culées et sur piles, étanchéité tablier, murs, garde-corps architecturé, corniche d'habillage métallique, etc.);

— épreuves de chargement.

Durée de l'accord: 8 mois
Informations complémentaires:

Les candidats ont la possibilité de présenter une variante libre dans les conditions prévues à l'article 2.3 du règlement de la consultation.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Commune déléguée de Tuttemer-le-Grand — département du Calvados (14).

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— redressement judiciaire: le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire;

— déclaration sur l'honneur: le candidat produit une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-11 du code de la commande publique;

— engagement: le candidat produit si nécessaire les pouvoirs des personnes habilitées à l'engager juridiquement;

— formulaire DC1 ou équivalent: lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses cotraitants;

— formulaire DC2 ou équivalent: déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement;

— formulaire DC4 ou équivalent: déclaration de sous-traitance, le cas échéant.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Ce marché comprend 210 heures d'insertion. La durée de la période de préparation est de deux mois. La période de préparation commencera à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de commencer cette préparation. La période de préparation ne fait pas partie du délai d'exécution. Le délai d'exécution est fixé à six mois. Le délai d'exécution commencera à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service distinct qui prescrira de commencer les prestations du présent du marché.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:30
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2020-12-08 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:00
Lieu: Caen.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr 🌏
URL des documents: http://www.marches-securises.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil départemental du Calvados
Adresse postale: 1 place Gambetta — BP 20520
Commune postale: Caen Cedex
Code postal: 14035
Courrier électronique: christelle.pilard@calvados.fr 📧
Pays: Calvados 🏙️

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 3 rue Arthur Leduc
Commune postale: Caen
Code postal: 14050
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 231707272 📞
Courrier électronique: greffe.tacaen@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://caen.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:

— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R. 551-1 à R. 551-6 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat;

— référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 et R. 551-7 à 551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA, après la signature du contrat;

— recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers dans le délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées. Je vous précise que le tribunal administratif peut être saisi par voie électronique via l'application informatique «Télérecours citoyens» accessible par le site internet «www.telerecours.fr».

Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif règlement amiable
Adresse postale: 22 mail Pablo Picasso, BP 24209
Commune postale: Nantes
Code postal: 44042
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2020/S 215-526014 (2020-10-30)

Avis d'attribution de marché (2021-03-11)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

2020SOA114 — construction d'un ouvrage d'art courant (type Psida) en dalle armée sur RD524 avec rétablissement de la VC3 à Vire Normandie commune déléguée Truttemer-le-Grand.

Valeur totale du marché: 444 421 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 1 place Gambetta, BP 20520
Code postal: 14035
Commune postale: Caen Cedex

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-03-11 📅
Date de publication: 2021-03-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 052-129974
Se réfère à l'avis: 2020/S 215-526014
Numéro JO-S: 52
Informations complémentaires

Les candidats ont la possibilité de présenter une variante libre dans les conditions prévues à l'article 2.3 du règlement de la consultation

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

— terrassements (fouilles, déblais et remblais, etc.). Nous rappelons que les rampes d'accès de la VC3 seront réalisées en amont du présent marché, mais qu'elles ne font partie de celui-ci;

— armatures — coffrages (échafaudages, étaiements, parements: simples, ordinaires, ouvragés, etc.);

— béton (propreté, fondations, appuis, trottoirs, etc.);

Informations complémentaires:

Les candidats ont la possibilité de présenter une variante libre dans les conditions prévues à l'article 2.3 du règlement de la consultation

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-01-29 📅
Nom: Vauban GC
Numéro d'enregistrement national: 85058586000016
Adresse postale: 611 rue Paul Boucherot
Commune postale: Ifs
Code postal: 14123
Pays: France 🇫🇷
Calvados 🏙️
Valeur totale du marché: 444 421 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 8

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: DGA aménagement et environnement
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-securises.fr 🌏
Source: OJS 2021/S 052-129974 (2021-03-11)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Ouvrages d'art et de génie civil (>20)

Travaux de construction d'ouvrages (>20)