2020soa114 — construction d'un ouvrage d'art courant (type Psida) en dalle armée sur RD 524 avec rétablissement de la VC3 à Vire Normandie commune déléguée Truttemer-le-Grand
2020soa114 — construction d'un ouvrage d'art courant (type Psida) en dalle armée sur RD 524 avec rétablissement de la VC3 à Vire Normandie commune déléguée Truttemer-le-Grand.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-12-07.
L'appel d'offres a été publié le 2020-10-30.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“2020soa114 — construction d'un ouvrage d'art courant (type Psida) en dalle armée sur RD 524 avec rétablissement de la VC3 à Vire Normandie commune déléguée...”
Titre
2020soa114 — construction d'un ouvrage d'art courant (type Psida) en dalle armée sur RD 524 avec rétablissement de la VC3 à Vire Normandie commune déléguée Truttemer-le-Grand
Afficher plus
Produits/services: Travaux de construction d'ouvrages📦
Brève description:
“2020soa114 — construction d'un ouvrage d'art courant (type Psida) en dalle armée sur RD 524 avec rétablissement de la VC3 à Vire Normandie commune déléguée...”
Brève description
2020soa114 — construction d'un ouvrage d'art courant (type Psida) en dalle armée sur RD 524 avec rétablissement de la VC3 à Vire Normandie commune déléguée Truttemer-le-Grand.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction d'ouvrages📦
Lieu d'exécution: Calvados 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Commune déléguée de Tuttemer-le-Grand — département du Calvados (14).
Description du marché:
“— travaux préparatoires (installation de chantier, signalisation, études, etc.);
— terrassements (fouilles, déblais et remblais, etc.).
Nous rappelons que...”
Description du marché
— travaux préparatoires (installation de chantier, signalisation, études, etc.);
— terrassements (fouilles, déblais et remblais, etc.).
Nous rappelons que les rampes d'accès de la VC3 seront réalisées en amont du présent marché, mais qu'elles ne font partie de celui-ci.
— armatures — coffrages (échafaudages, étaiements, parements: simples, ordinaires, ouvragés, etc.) — béton (propreté, fondations, appuis, trottoirs, etc.);
— équipements divers (appareils d'appuis sur culées et sur piles, étanchéité tablier, murs, garde-corps architecturé, corniche d'habillage métallique, etc.);
— épreuves de chargement.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 8
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Description
Informations complémentaires:
“Les candidats ont la possibilité de présenter une variante libre dans les conditions prévues à l'article 2.3 du règlement de la consultation.”
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— redressement judiciaire: le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire;
— déclaration sur l'honneur: le...”
Liste et brève description des conditions
— redressement judiciaire: le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire;
— déclaration sur l'honneur: le candidat produit une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-11 du code de la commande publique;
— engagement: le candidat produit si nécessaire les pouvoirs des personnes habilitées à l'engager juridiquement;
— formulaire DC1 ou équivalent: lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses cotraitants;
— formulaire DC2 ou équivalent: déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement;
— formulaire DC4 ou équivalent: déclaration de sous-traitance, le cas échéant.
Afficher plus Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Ce marché comprend 210 heures d'insertion. La durée de la période de préparation est de deux mois. La période de préparation commencera à courir à compter...”
Conditions d'exécution du contrat
Ce marché comprend 210 heures d'insertion. La durée de la période de préparation est de deux mois. La période de préparation commencera à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de commencer cette préparation. La période de préparation ne fait pas partie du délai d'exécution. Le délai d'exécution est fixé à six mois. Le délai d'exécution commencera à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service distinct qui prescrira de commencer les prestations du présent du marché.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-12-07
16:30 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2020-12-08
12:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Caen.
Informations complémentaires Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 3 rue Arthur Leduc
Commune postale: Caen
Code postal: 14050
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 231707272📞
Courrier électronique: greffe.tacaen@juradm.fr📧
URL: http://caen.tribunal-administratif.fr/🌏 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif règlement amiable
Adresse postale: 22 mail Pablo Picasso, BP 24209
Commune postale: Nantes
Code postal: 44042
Pays: France 🇫🇷 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R. 551-1 à R. 551-6 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R. 551-1 à R. 551-6 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat;
— référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 et R. 551-7 à 551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA, après la signature du contrat;
— recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers dans le délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées. Je vous précise que le tribunal administratif peut être saisi par voie électronique via l'application informatique «Télérecours citoyens» accessible par le site internet «www.telerecours.fr».
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 3 rue Arthur Leduc
Commune postale: Caen
Code postal: 14050
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 231707272📞
Courrier électronique: greffe.tacaen@juradm.fr📧
URL: http://caen.tribunal-administratif.fr/🌏
Source: OJS 2020/S 215-526014 (2020-10-30)
Avis d'attribution de marché (2021-03-11) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse postale: 1 place Gambetta, BP 20520
Commune postale: Caen Cedex
Code postal: 14035
Personne de contact: DGA aménagement et environnement
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-securises.fr🌏
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“2020SOA114 — construction d'un ouvrage d'art courant (type Psida) en dalle armée sur RD524 avec rétablissement de la VC3 à Vire normandie commune déléguée...”
Titre
2020SOA114 — construction d'un ouvrage d'art courant (type Psida) en dalle armée sur RD524 avec rétablissement de la VC3 à Vire normandie commune déléguée Truttemer-le-Grand
Afficher plus
Brève description:
“2020SOA114 — construction d'un ouvrage d'art courant (type Psida) en dalle armée sur RD524 avec rétablissement de la VC3 à Vire Normandie commune déléguée...”
Brève description
2020SOA114 — construction d'un ouvrage d'art courant (type Psida) en dalle armée sur RD524 avec rétablissement de la VC3 à Vire Normandie commune déléguée Truttemer-le-Grand.
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 444 421 💰
Description
Description du marché:
“— travaux préparatoires (installation de chantier, signalisation, études, etc.);
— terrassements (fouilles, déblais et remblais, etc.). Nous rappelons que...”
Description du marché
— travaux préparatoires (installation de chantier, signalisation, études, etc.);
— terrassements (fouilles, déblais et remblais, etc.). Nous rappelons que les rampes d'accès de la VC3 seront réalisées en amont du présent marché, mais qu'elles ne font partie de celui-ci;
— armatures — coffrages (échafaudages, étaiements, parements: simples, ordinaires, ouvragés, etc.);
— béton (propreté, fondations, appuis, trottoirs, etc.);
— équipements divers (appareils d'appuis sur culées et sur piles, étanchéité tablier, murs, garde-corps architecturé, corniche d'habillage métallique, etc.);
— épreuves de chargement.
Afficher plus
Informations complémentaires:
“Les candidats ont la possibilité de présenter une variante libre dans les conditions prévues à l'article 2.3 du règlement de la consultation”
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2020/S 215-526014
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 344
Titre:
“Construction d'un ouvrage d'art courant (type Psida) en dalle armée sur RD 524 avec rétablissement de la VC3 à Vire Normandie commune déléguée Truttemer-le-Grand”
Titre
Construction d'un ouvrage d'art courant (type Psida) en dalle armée sur RD 524 avec rétablissement de la VC3 à Vire Normandie commune déléguée Truttemer-le-Grand
Afficher plus
Date de conclusion du contrat: 2021-01-29 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 8
Nom et adresse du contractant
Nom: Vauban GC
Numéro d'enregistrement national: 85058586000016
Adresse postale: 611 rue Paul Boucherot
Commune postale: Ifs
Code postal: 14123
Pays: France 🇫🇷
Région: Calvados 🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 444 421 💰
Informations sur la sous-traitance
Le contrat est susceptible d'être sous-traité
Source: OJS 2021/S 052-129974 (2021-03-11)