2019set284 — route départementale nº 6, aménagement d'un échangeur avec la RN 13, travaux de chaussée, communes de Monceaux-en-Bessin et Saint-Martin-des-Entrées
Les prestations du présent marché ont pour objet: les travaux de chaussée liés à l'aménagement d'un échangeur entre la RN 13 et la RD 6 sur les communes de Monceaux-en-Bessin et Saint-Martin-des-Entrées.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-03-02.
L'appel d'offres a été publié le 2020-01-24.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“2019set284 — route départementale nº 6, aménagement d'un échangeur avec la RN 13, travaux de chaussée, communes de Monceaux-en-Bessin et Saint-Martin-des-Entrées”
Titre
2019set284 — route départementale nº 6, aménagement d'un échangeur avec la RN 13, travaux de chaussée, communes de Monceaux-en-Bessin et Saint-Martin-des-Entrées
Afficher plus
Produits/services: Travaux de construction de routes📦
Brève description:
“Les prestations du présent marché ont pour objet: les travaux de chaussée liés à l'aménagement d'un échangeur entre la RN 13 et la RD 6 sur les communes de...”
Brève description
Les prestations du présent marché ont pour objet: les travaux de chaussée liés à l'aménagement d'un échangeur entre la RN 13 et la RD 6 sur les communes de Monceaux-en-Bessin et Saint-Martin-des-Entrées.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de routes📦
Lieu d'exécution: Calvados 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Communes de Monceaux-en-Bessin et Saint-Martin-des-Entrées.
Description du marché:
“À titre indicatif, les principales quantités du chantier sont:
— terrassements en déblais: 5 300 m,
— géotextile sous couche de forme: 9 900 m,
— grave non...”
Description du marché
À titre indicatif, les principales quantités du chantier sont:
— terrassements en déblais: 5 300 m,
— géotextile sous couche de forme: 9 900 m,
— grave non traitée 0/60 pour couche de forme: 1 600 m,
— grave non traitée 0/31,5 pour réglage couche de forme: 1 100 m,
— imprégnation: 9 100 m,
— grave bitume 0/14 de classe 3: 6 900 t,
— béton bitumineux 0/10 de classe 3 au liant modifié aux élastomère: 3 300 t,
— enduit bicouche: 4 000 m,
— fossé bétonné cunette: 860 m,
— caniveaux à fente: 665 m,
— bordures et caniveaux en béton (T2+ CS2, T2, A2, P1, I2, CC1, CC2): 1 705 m.
Lieu d'exécution des prestations: communes de Monceaux-en-Bessin et Saint-Martin-des-Entrées.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 30
Prix (pondération): 70
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 6
Informations complémentaires:
“La durée de la période de préparation est de 30 jours. La période de préparation qui n'est pas comprise dans les délais d'exécution commencera à courir à...”
Informations complémentaires
La durée de la période de préparation est de 30 jours. La période de préparation qui n'est pas comprise dans les délais d'exécution commencera à courir à compter de la date de notification du marché. Le délai d'exécution est fixé à 6 mois. Le délai d'exécution commencera à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de commencer les prestations du présent du marché.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— redressement judiciaire: le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire,
— déclaration sur l'honneur: le...”
Liste et brève description des conditions
— redressement judiciaire: le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire,
— déclaration sur l'honneur: le candidat produit une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-11 du code de la commande publique,
— engagement: le candidat produit si nécessaire les pouvoirs des personnes habilitées à l'engager juridiquement,
— formulaire DC1 ou équivalent: lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses cotraitants,
— formulaire DC2 ou équivalent: déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.
Afficher plus Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Les travaux à réaliser sont les suivants:
— la signalisation de chantier, avec alternats de circulation et neutralisation de voies,
— la réalisation d'un...”
Conditions d'exécution du contrat
Les travaux à réaliser sont les suivants:
— la signalisation de chantier, avec alternats de circulation et neutralisation de voies,
— la réalisation d'un réseau d'assainissement d'eaux pluviales souterrain,
— la réalisation de terrassements en déblai et en remblai des bretelles aux raccordements de la RN 13,
— la construction de couches de forme des bretelles aux raccordements de la RN 13,
— la réalisation des couches de chaussée,
— la réalisation de bordures,
— l'édification de clôtures,
— l'aménagement en terre végétale,
— l'engazonnement,
— les équipements de la route = signalisation directionnelle sur la RN 13 (SD 3: hauts mâts et potences), ainsi que les dispositifs de retenues (glissières béton et métallique), les travaux ne comprennent pas la signalisation horizontale et verticale, les plantations et les déplacements des réseaux. À titre indicatif, les travaux sont prévus à compter de mai 2020.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-03-02
16:30 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2020-03-03
12:00 📅
“Le marché comporte une clause d'insertion sociale (détaillée aux articles 11 du CCAP et à l'annexe 1 du CCAP).” Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 3 rue Arthur Leduc
Commune postale: Caen
Code postal: 14050
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 231707272📞
Courrier électronique: greffe.tacaen@juradm.fr📧
URL: http://caen.tribunal-administratif.fr/🌏 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif règlement amiable
Adresse postale: 22 mail Pablo Picasso, BP 24209
Commune postale: Nantes
Code postal: 44042
Pays: France 🇫🇷 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 3 rue Arthur Leduc
Commune postale: Caen
Code postal: 14050
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 231707272📞
Courrier électronique: greffe.tacaen@juradm.fr📧
URL: http://caen.tribunal-administratif.fr/🌏
Source: OJS 2020/S 019-040795 (2020-01-24)
Avis d'attribution de marché (2020-09-28) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse postale: 1 place Gambetta — BP 20520
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-securises.fr🌏
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“2019set284 — route départementale nº 6. Aménagement d'un échangeur avec la RN 13. Travaux de chaussée. Communes de Monceaux-en-Bessin et...”
Titre
2019set284 — route départementale nº 6. Aménagement d'un échangeur avec la RN 13. Travaux de chaussée. Communes de Monceaux-en-Bessin et Saint-Martin-des-Entrées — avis d'attribution
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 1 688 363 💰
Description
Description du marché:
“À titre indicatif, les principales quantités du chantier sont:
— terrassements en déblais: 5 300 m;
— géotextile sous couche de forme: 9 900 m;
— grave non...”
Description du marché
À titre indicatif, les principales quantités du chantier sont:
— terrassements en déblais: 5 300 m;
— géotextile sous couche de forme: 9 900 m;
— grave non traitée 0/60 pour couche de forme: 1 600 m;
— grave non traitée 0/31,5 pour réglage couche de forme: 1 100 m;
— imprégnation: 9 100 m;
— grave bitume 0/14 de classe 3: 6 900 t;
— béton bitumineux 0/10 de classe 3 au liant modifié aux élastomère: 3 300 t;
— enduit bi-couche: 4 000 m;
— fossé bétonné cunette: 860 m;
— caniveaux à fente: 665 m;
— bordures et caniveaux en béton (T2+ CS2, T2, A2, P1, I2, CC1, CC2): 1 705 m.
Lieu d'exécution des prestations: communes de Monceaux-en-Bessin et Saint-Martin-des-Entrées.
Afficher plus
Informations complémentaires:
“La durée de la période de préparation est de 30 jours. La période de préparation qui n'est pas comprise dans les délais d'exécution commencera à courir à...”
Informations complémentaires
La durée de la période de préparation est de 30 jours. La période de préparation qui n'est pas comprise dans les délais d'exécution commencera à courir à compter de la date de notification du marché. Le délai d'exécution est fixé à six mois. Le délai d'exécution commencera à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de commencer les prestations du présent du marché.
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2020/S 019-040795
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 772
Titre: À titre indicatif, les travaux sont prévus à compter de mai 2020
Date de conclusion du contrat: 2020-05-29 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nom et adresse du contractant
Nom: Toffolutti
Adresse postale: RD 613
Commune postale: Moult-Chicheboville
Code postal: 14370
Pays: France 🇫🇷
Région: Calvados 🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1 688 363 💰
Informations sur la sous-traitance
Le contrat est susceptible d'être sous-traité
Informations complémentaires Organe de révision
Adresse postale: 3 rue Arthur Le Duc
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: 22 mail Pablo Picasso — BP 24209
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse postale: 3 rue Arthur Le Duc
Source: OJS 2020/S 192-460674 (2020-09-28)