Vérification technique et maintenance des moyens de secours pour les besoins 2020-2023 des sites sud du CHU de La Réunion (GHSR)

CHU de la Réunion

La consultation comporte 5 lots. Il s'agira d'un accord-cadre mono-attributaire alloti de services et Fournitures courantes associées (FCS) à bons de commande sans minimum ni maximum suivant article R. 2162-4-3 du code de la commande publique. Le détail et caractéristiques des besoins sont définis aux CCAP, CCTP et leurs annexes jointes au DCE 19-08-19S0018. Les prestations attendues portent précisément sur — la vérification technique des moyens de secours — la maintenance préventive et corrective des moyens de secours — la formation associée des utilisateurs et des techniciens sur l'ensemble des sites du groupement hospitalier Sud Réunion.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2019-09-23. L'appel d'offres a été publié le 2019-08-13.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Securis
• Varitance

Qui ?

• CHU de la Réunion

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• RUP FR — Régions Ultrapériphériques Françaises › La Réunion

Historique des marchés publics

Date	Document
2019-08-13	Avis de marché
2020-03-16	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2019-08-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services de réparation et d'entretien d'installations d'extinction d'incendie
Numéro de référence: Aoo 19.08
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services de réparation et d'entretien d'installations d'extinction d'incendie 📦
Code CPV supplémentaire: Services de réparation et d'entretien d'installations d'extinction d'incendie 📦
Équipement de lutte contre l'incendie, de sauvetage et de sécurité 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: La Réunion 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: CHU de la Réunion
Adresse postale: avenue François Mitterrand
Code postal: 97448
Commune postale: Saint-Pierre Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.chu-reunion.fr/ 🌏
Courrier électronique: service.achats@chu-reunion.fr 📧
URL des documents: http://chu-reunion.marches-publics.info/ 🌏
URL pour la participation: http://chu-reunion.marches-publics.info/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-08-13 📅
Date limite de soumission: 2019-09-23 📅
Date de publication: 2019-08-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 156-385446
Numéro JO-S: 156
Informations complémentaires

Durée d'affermissement: délai d'attente maximum de 12 mois pour la réalisation successive de la To décompter à compter de la date d'effectivité de l'accord-cadre attribué fixé au 1.1.2020 (soit 1.1.2021). Ce délai pourra être prolongé par OS. Aucune indemnité de dédit ou d'attente en cas de retard ou de non affermissement de la To.

Objet
Champ d'application du marché
Nombre maximal de lots attribués à un seul soumissionnaire: 5
Intitulé du lot: Maintenance des robinets d'incendie armés
Numéro du lot: 1
Brève description:

Descriptif prévu au CCTP et annexes (prestation de maintenance préventive et corrective).

Durée de l'accord: 48 mois
Description des renouvellements:

Délai d'exécution/point de départ: à compter du 1.1.2020 jusqu'au 31.12.2023 (durée de 12 mois reconductible tacitement 3 fois pour une durée de 12 mois avec un terme final au 31.12.2023).

Intitulé du lot: Maintenance des poteaux incendie
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Maintenance des porte coupe-feu
Numéro du lot: 3
Brève description:

Voir détail au CCTP et annexes. Pour le lot 3, l'accord-cadre comporte 1 tranche ferme (avec 2 phases) et 1 tranche optionnelle à chiffrer obligatoirement par le candidat conformément au cadre annexe financier joint au DCE: tranche ferme (Tf): maintenance corrective phase 1: phase de maintenance corrective représentant l'ensemble des réparations à réaliser identifiées en 2019, phase 2: maintenance corrective à la demande du CHU déterminée lors des maintenances préventives réalisées en interne. Tranche optionnelle (To): maintenance préventive.

Informations complémentaires:

Intitulé du lot: Désenfumage naturel DENFC
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Colonnes sèches
Numéro du lot: 5

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,

— formulaire DC1, lettre de candidature _ habilitation du mandataire par ses cotraitants. (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat),

— formulaire DC2, déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).

Situation économique et financière:

— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels,

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

— en matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise,

— indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique,

— présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2019-09-24 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Lieu: CHU Sud — DTST.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 20003001300011
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://chu-reunion.marches-publics.info/ 🌏
URL des documents: http://chu-reunion.marches-publics.info/ 🌏

Référence
Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Cette consultation bénéficie du service Dume. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://chu-reunion.marches-publics.info/ — options au sens du droit communautaire/achats complémentaires: en cas de nécessité, les modifications du marché seront possible dans les conditions exposées aux articles R. 2194-1 à -10 du Code de la commande publique (CCP 2019) et clauses du CCAP (recours à des marchés complémentaires de services et/ou à des marchés de prestations similaires suivant article R. 2194-2 CCP). De même le pouvoir adjudicateur pourra avoir recours à une décision de poursuivre. L'offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée conformément à l'article L. 2152-7 et 8 et R. 2152-6 et suivants du code de la commande publique sur la base des critères pondérés énoncés ci-dessous détaillés dans le règlement de la consultation:

1) critère (N1) valeur technique de l'offre 40 % au regard du mémoire technique et des exigences du CCTP comme suit:

— les moyens humains et matériels affectés spécifiquement aux prestations à réaliser en sites occupés (10 %),

— les dispositions arrêtées par l'entreprise pour garantir la qualité des prestations à réaliser et le respect des délais d'exécution (20 %),

— les dispositions arrêtées par l'entreprise en matière de gestion des déchets de chantiers et pour diminuer les nuisances (10 %);

2) critère (N2) coût global des prestations 60 % apprécié au regard des prix proposés pour la maintenance les candidats pourront obtenir tous renseignements au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres exclusivement via la plate-forme de dématérialisation des achats du CHU: http://achats.chu-reunion.fr / — rubrique «correspondance». Une réponse sera, dans ces seules conditions, adressée en temps utile aux candidats au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des plis. Visite sur sites: facultative. Pour permettre aux candidats d'apprécier correctement le volume et l'état des installations objets de l'accord-cadre, la visite des lieux est possible et recommandée; les candidats pourront visiter les lieux après demande écrite préalable et sur rendez-vous auprès de la direction des travaux et des services techniques du GHSR par courriel: sec.dtst.ghsr@chu-reunion.fr et/ou via la plate-forme AWS http://achats.chu-reunion.fr — rubrique «correspondance».

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Saint-Denis
Adresse postale: 27 rue Félix Guyon
Commune postale: Saint-Denis-de-la-Réunion
Code postal: 97488
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 262924360 📞
Courrier électronique: greffe.ta-saint-denis@juradm.fr 📧
Fax: +33 262924362 📠
Adresse Internet: http://www.ta-saint-denis.juradm.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du — tribunal administratif de Saint-Denis
Source: OJS 2019/S 156-385446 (2019-08-13)

Avis d'attribution de marché (2020-03-16)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La consultation comporte 5 lots. Il s'agira d'un accord-cadre mono-attributaire alloti de services et Fournitures courantes associées (FCS) à bons de commande sans minimum ni maximum suivant article R. 2162-4-3 du code de la commande publique. Le détail et caractéristiques des besoins sont définis aux CCAP, CCTP et leurs annexes jointes au DCE 19-08-19S0018. Les prestations attendues portent précisément sur: — la vérification technique des moyens de secours, — la maintenance préventive et corrective des moyens de secours, — la formation associée des utilisateurs et des techniciens sur l'ensemble des sites du groupement hospitalier Sud Réunion.

Valeur totale du marché: 59341.95 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Avenue François Mitterrand
Commune postale: St Pierre Cedex

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-03-16 📅
Date de publication: 2020-03-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 056-133295
Se réfère à l'avis: 2019/S 156-385446
Numéro JO-S: 56
Informations complémentaires

Durée d'affermissement: délai d'attente maximum de 12 mois pour la réalisation successive de la TO décompter à compter de la date d'effectivité de l'accord-cadre attribué fixé au 1.1.2020 (soit 1.1.2021). Ce délai pourra être prolongé par OS. Aucune indemnité de dédit ou d'attente en cas de retard ou de non affermissement de la TO.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

— la vérification technique des moyens de secours,

— la maintenance préventive et corrective des moyens de secours,

— la formation associée des utilisateurs et des techniciens sur l'ensemble des sites du groupement hospitalier Sud Réunion.

— tranche ferme (TF): maintenance corrective

—— phase 1: phase de maintenance corrective représentant l'ensemble des réparations à réaliser identifiées en 2019,

—— phase 2: maintenance corrective à la demande du CHU déterminée lors des maintenances préventives réalisées en interne,

— tranche optionnelle (TO): maintenance préventive.

Informations complémentaires:

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2020-03-11 📅
Nom: Securis
Adresse postale: 2 avenue Charles Isautier ZI n 3
Commune postale: Saint-Pierre
Code postal: 97410
Pays: France 🇫🇷
La Réunion 🏙️
Valeur totale du marché: 4 670 EUR 💰
1 785 EUR 💰
Nom: Varitance
Adresse postale: 27 chemin des Sapotilles
Commune postale: La Plaine-des-Cafres
Code postal: 97418
Valeur totale du marché: 48 600 EUR 💰
Nom: securis
Valeur totale du marché: 2 100 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
6
3

Référence
Informations complémentaires

Estimatif prévisionnel sur le base du BPU/DQE accepté (montant du marché indéterminé: accord-cadre sans minimum ni maximum en application de l'article R. 2162.4 alinéa 3 du code de la commande publique: seuls les prix unitaires (BPU) sont contractuels date de signature des marchés: 10.3.2020 date envoi AAPC: 13.8.2019 publications antérieures: JOUE avis 2019s/156-385446 du 14.8.2019, BOAMP avis Jo 19-125180 annonce 2019-226 du 14.8.19, publication électronique Aws avis S/Pf 633598, avis d'information Jal: réf. annonce avis Jir 217200-250 du 28. .8.2019 Modalités de consultation du contrat: sur place et après demande écrite auprès de la Direction des travaux du CHU de la Réunion et dans le respect des secrets protégés par la loi: gestion des marchés DTST sec.dtst.ghsr@chu-reunion.fr tél.: +33 262359045/59609.

Informations complémentaires
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Saint-Denis
Source: OJS 2020/S 056-133295 (2020-03-16)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Services de réparation et d'entretien (>20 nouveaux marchés)

Services de réparation et d'entretien de matériel médical et de matériel de précision (>20)

Services de réparation et d'entretien d'appareils de mesure, d'essai et de contrôle (>20)

Services de réparation et d'entretien d'appareils de contrôle (>20)