La consultation comporte 5 lots. Il s'agira d'un accord-cadre mono-attributaire alloti de services et Fournitures courantes associées (FCS) à bons de commande sans minimum ni maximum suivant article R. 2162-4-3 du code de la commande publique. Le détail et caractéristiques des besoins sont définis aux CCAP, CCTP et leurs annexes jointes au DCE 19-08-19S0018. Les prestations attendues portent précisément sur — la vérification technique des moyens de secours — la maintenance préventive et corrective des moyens de secours — la formation associée des utilisateurs et des techniciens sur l'ensemble des sites du groupement hospitalier Sud Réunion.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2019-09-23.
L'appel d'offres a été publié le 2019-08-13.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Vérification technique et maintenance des moyens de secours pour les besoins 2020-2023 des sites sud du CHU de La Réunion (GHSR)
Aoo 19.08”
Produits/services: Services de réparation et d'entretien d'installations d'extinction d'incendie📦
Brève description:
“La consultation comporte 5 lots. Il s'agira d'un accord-cadre mono-attributaire alloti de services et Fournitures courantes associées (FCS) à bons de...”
Brève description
La consultation comporte 5 lots. Il s'agira d'un accord-cadre mono-attributaire alloti de services et Fournitures courantes associées (FCS) à bons de commande sans minimum ni maximum suivant article R. 2162-4-3 du code de la commande publique. Le détail et caractéristiques des besoins sont définis aux CCAP, CCTP et leurs annexes jointes au DCE 19-08-19S0018. Les prestations attendues portent précisément sur — la vérification technique des moyens de secours — la maintenance préventive et corrective des moyens de secours — la formation associée des utilisateurs et des techniciens sur l'ensemble des sites du groupement hospitalier Sud Réunion.
Afficher plus Informations sur les lots
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 5
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Maintenance des robinets d'incendie armés
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Services de réparation et d'entretien d'installations d'extinction d'incendie📦
Produits/services supplémentaires: Équipement de lutte contre l'incendie, de sauvetage et de sécurité📦
Produits/services supplémentaires: Services d'installation de matériel de protection contre l'incendie📦
Lieu d'exécution: La Réunion 🏙️
Description du marché:
“Descriptif prévu au CCTP et annexes (prestation de maintenance préventive et corrective).” Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 48
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Ce contrat est susceptible d'être renouvelé ✅ Description
Description des renouvellements:
“Délai d'exécution/point de départ: à compter du 1.1.2020 jusqu'au 31.12.2023 (durée de 12 mois reconductible tacitement 3 fois pour une durée de 12 mois...”
Description des renouvellements
Délai d'exécution/point de départ: à compter du 1.1.2020 jusqu'au 31.12.2023 (durée de 12 mois reconductible tacitement 3 fois pour une durée de 12 mois avec un terme final au 31.12.2023).
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Maintenance des poteaux incendie
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Maintenance des porte coupe-feu
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Description du marché:
“Voir détail au CCTP et annexes. Pour le lot 3, l'accord-cadre comporte 1 tranche ferme (avec 2 phases) et 1 tranche optionnelle à chiffrer obligatoirement...”
Description du marché
Voir détail au CCTP et annexes. Pour le lot 3, l'accord-cadre comporte 1 tranche ferme (avec 2 phases) et 1 tranche optionnelle à chiffrer obligatoirement par le candidat conformément au cadre annexe financier joint au DCE: tranche ferme (Tf): maintenance corrective phase 1: phase de maintenance corrective représentant l'ensemble des réparations à réaliser identifiées en 2019, phase 2: maintenance corrective à la demande du CHU déterminée lors des maintenances préventives réalisées en interne. Tranche optionnelle (To): maintenance préventive.
Afficher plus
Informations complémentaires:
“Durée d'affermissement: délai d'attente maximum de 12 mois pour la réalisation successive de la To décompter à compter de la date d'effectivité de...”
Informations complémentaires
Durée d'affermissement: délai d'attente maximum de 12 mois pour la réalisation successive de la To décompter à compter de la date d'effectivité de l'accord-cadre attribué fixé au 1.1.2020 (soit 1.1.2021). Ce délai pourra être prolongé par OS. Aucune indemnité de dédit ou d'attente en cas de retard ou de non affermissement de la To.
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Désenfumage naturel DENFC
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Colonnes sèches
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,
— formulaire DC1, lettre de candidature _ habilitation du mandataire...”
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels,
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels,
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,
—...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,
— en matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise,
— indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique,
— présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique
Accord-cadre avec un seul opérateur
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-09-23
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Conditions d'ouverture des offres: 2019-09-24
14:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): CHU Sud — DTST.
Informations complémentaires Informations sur la récurrence
Il s'agit d'un marché récurrent ✅ Informations complémentaires
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Cette consultation bénéficie du service Dume. Pour retrouver cet avis...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Cette consultation bénéficie du service Dume. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://chu-reunion.marches-publics.info/ — options au sens du droit communautaire/achats complémentaires: en cas de nécessité, les modifications du marché seront possible dans les conditions exposées aux articles R. 2194-1 à -10 du Code de la commande publique (CCP 2019) et clauses du CCAP (recours à des marchés complémentaires de services et/ou à des marchés de prestations similaires suivant article R. 2194-2 CCP). De même le pouvoir adjudicateur pourra avoir recours à une décision de poursuivre. L'offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée conformément à l'article L. 2152-7 et 8 et R. 2152-6 et suivants du code de la commande publique sur la base des critères pondérés énoncés ci-dessous détaillés dans le règlement de la consultation:
1) critère (N1) valeur technique de l'offre 40 % au regard du mémoire technique et des exigences du CCTP comme suit:
— les moyens humains et matériels affectés spécifiquement aux prestations à réaliser en sites occupés (10 %),
— les dispositions arrêtées par l'entreprise pour garantir la qualité des prestations à réaliser et le respect des délais d'exécution (20 %),
— les dispositions arrêtées par l'entreprise en matière de gestion des déchets de chantiers et pour diminuer les nuisances (10 %);
2) critère (N2) coût global des prestations 60 % apprécié au regard des prix proposés pour la maintenance les candidats pourront obtenir tous renseignements au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres exclusivement via la plate-forme de dématérialisation des achats du CHU: http://achats.chu-reunion.fr / — rubrique «correspondance». Une réponse sera, dans ces seules conditions, adressée en temps utile aux candidats au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des plis. Visite sur sites: facultative. Pour permettre aux candidats d'apprécier correctement le volume et l'état des installations objets de l'accord-cadre, la visite des lieux est possible et recommandée; les candidats pourront visiter les lieux après demande écrite préalable et sur rendez-vous auprès de la direction des travaux et des services techniques du GHSR par courriel: sec.dtst.ghsr@chu-reunion.fr et/ou via la plate-forme AWS http://achats.chu-reunion.fr — rubrique «correspondance».
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Saint-Denis
Adresse postale: 27 rue Félix Guyon
Commune postale: Saint-Denis-de-la-Réunion
Code postal: 97488
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 262924360📞
Courrier électronique: greffe.ta-saint-denis@juradm.fr📧
Fax: +33 262924362 📠
URL: http://www.ta-saint-denis.juradm.fr🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du — tribunal administratif de Saint-Denis
Adresse postale: 27 rue Félix Guyon
Commune postale: Saint-Denis-de-la-Réunion
Code postal: 97488
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 262924360📞
Courrier électronique: greffe.ta-saint-denis@juradm.fr📧
Fax: +33 262924362 📠
URL: http://www.ta-saint-denis.juradm.fr🌏
Source: OJS 2019/S 156-385446 (2019-08-13)
Avis d'attribution de marché (2020-03-16) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse postale: Avenue François Mitterrand
Commune postale: St Pierre Cedex
Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“La consultation comporte 5 lots. Il s'agira d'un accord-cadre mono-attributaire alloti de services et Fournitures courantes associées (FCS) à bons de...”
Brève description
La consultation comporte 5 lots. Il s'agira d'un accord-cadre mono-attributaire alloti de services et Fournitures courantes associées (FCS) à bons de commande sans minimum ni maximum suivant article R. 2162-4-3 du code de la commande publique. Le détail et caractéristiques des besoins sont définis aux CCAP, CCTP et leurs annexes jointes au DCE 19-08-19S0018. Les prestations attendues portent précisément sur:
— la vérification technique des moyens de secours,
— la maintenance préventive et corrective des moyens de secours,
— la formation associée des utilisateurs et des techniciens sur l'ensemble des sites du groupement hospitalier Sud Réunion.
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 59341.95 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Description
Description du marché:
“Voir détail au CCTP et annexes. Pour le lot 3, l'accord-cadre comporte 1 tranche ferme (avec 2 phases) et 1 tranche optionnelle à chiffrer obligatoirement...”
Description du marché
Voir détail au CCTP et annexes. Pour le lot 3, l'accord-cadre comporte 1 tranche ferme (avec 2 phases) et 1 tranche optionnelle à chiffrer obligatoirement par le candidat conformément au cadre annexe financier joint au DCE:
— tranche ferme (TF): maintenance corrective
—— phase 1: phase de maintenance corrective représentant l'ensemble des réparations à réaliser identifiées en 2019,
—— phase 2: maintenance corrective à la demande du CHU déterminée lors des maintenances préventives réalisées en interne,
— tranche optionnelle (TO): maintenance préventive.
Afficher plus
Informations complémentaires:
“Durée d'affermissement: délai d'attente maximum de 12 mois pour la réalisation successive de la TO décompter à compter de la date d'effectivité de...”
Informations complémentaires
Durée d'affermissement: délai d'attente maximum de 12 mois pour la réalisation successive de la TO décompter à compter de la date d'effectivité de l'accord-cadre attribué fixé au 1.1.2020 (soit 1.1.2021). Ce délai pourra être prolongé par OS. Aucune indemnité de dédit ou d'attente en cas de retard ou de non affermissement de la TO.
Procédure Informations sur l'accord-cadre
La passation de marché implique l'établissement d'un accord-cadre
Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2019/S 156-385446
Attribution du marché
1️⃣
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: Maintenance des robinets d'incendie armés
Date de conclusion du contrat: 2020-03-11 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nom et adresse du contractant
Nom: Securis
Adresse postale: 2 avenue Charles Isautier ZI n 3
Commune postale: Saint-Pierre
Code postal: 97410
Pays: France 🇫🇷
Région: La Réunion 🏙️
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 4 670 💰
2️⃣
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: Maintenance des poteaux incendie
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1 785 💰
3️⃣
Numéro d'identification du lot: 3
Titre: Maintenance des porte coupe-feu
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: Varitance
Adresse postale: 27 chemin des Sapotilles
Commune postale: La Plaine-des-Cafres
Code postal: 97418
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 48 600 💰
4️⃣
Numéro d'identification du lot: 4
Titre: Désenfumage naturel DENFC
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1 785 💰
5️⃣
Numéro d'identification du lot: 5
Titre: Colonnes sèches
Nom et adresse du contractant
Nom: securis
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 2 100 💰
“Estimatif prévisionnel sur le base du BPU/DQE accepté (montant du marché indéterminé: accord-cadre sans minimum ni maximum en application de l'article R....”
Estimatif prévisionnel sur le base du BPU/DQE accepté (montant du marché indéterminé: accord-cadre sans minimum ni maximum en application de l'article R. 2162.4 alinéa 3 du code de la commande publique: seuls les prix unitaires (BPU) sont contractuels date de signature des marchés: 10.3.2020 date envoi AAPC: 13.8.2019 publications antérieures: JOUE avis 2019s/156-385446 du 14.8.2019, BOAMP avis Jo 19-125180 annonce 2019-226 du 14.8.19, publication électronique Aws avis S/Pf 633598, avis d'information Jal: réf. annonce avis Jir 217200-250 du 28. .8.2019 Modalités de consultation du contrat: sur place et après demande écrite auprès de la Direction des travaux du CHU de la Réunion et dans le respect des secrets protégés par la loi: gestion des marchés DTST sec.dtst.ghsr@chu-reunion.fr tél.: +33 262359045/59609.
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Saint-Denis
Source: OJS 2020/S 056-133295 (2020-03-16)