La présente consultation concerne les travaux du centre aquatique Plaine Oxygène au Mesnil-Amelot, hormis le lot nº 1 pour les travaux de curage, de dépose et de démolition qui a déjà été attribué lors d'une précédente consultation passée dans la cadre d'une procédure adaptée conformément à l'article R. 2123-1 2º du code de la commande publique. Les lots 2 et 3 de la présente consultation sont également passés selon une procédure adaptée.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-01-20.
L'appel d'offres a été publié le 2019-12-17.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre: Travaux de réhabilitation du Centre aquatique de Plaine Oxygène
19153-167
Produits/services: Travaux de gros œuvre📦
Brève description:
“La présente consultation concerne les travaux du centre aquatique Plaine Oxygène au Mesnil-Amelot, hormis le lot nº 1 pour les travaux de curage, de dépose...”
Brève description
La présente consultation concerne les travaux du centre aquatique Plaine Oxygène au Mesnil-Amelot, hormis le lot nº 1 pour les travaux de curage, de dépose et de démolition qui a déjà été attribué lors d'une précédente consultation passée dans la cadre d'une procédure adaptée conformément à l'article R. 2123-1 2º du code de la commande publique. Les lots 2 et 3 de la présente consultation sont également passés selon une procédure adaptée.
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: EUR 6 147 190 💰
Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Gros-œuvre — maçonnerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de gros œuvre📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de couverture📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de maçonnerie📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de bardage📦
Lieu d'exécution: Seine-et-Marne 🏙️
Description du marché: Gros-œuvre — maçonnerie.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique: méthodologie d'exécution des ouvrages — installation chantier
Critère de qualité (pondération): 8.0
Critère de qualité (nom): Valeur technique: moyens humains affectés au chantier
Critère de qualité (nom): Valeur technique: moyens matériels affectés au chantier
Critère de qualité (nom):
“Valeur technique: méthode et moyens d'organisation sur le chantier concernant les nuisances, gestion des déchets et propreté”
Critère de qualité (nom): Valeur technique: optimisation des délais et moyens mis en œuvre en conséquent
Prix (pondération): 60.0
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 275 600 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 10
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du...”
Description des options
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. Variantes exigées (PSE).
Afficher plus Description
Informations complémentaires:
“PSE 2-1: forfait mensuel de passage en horaires 2 X 8 heures. La durée indiquée est une durée prévisionnelle pour l'ensemble de l'opération.”
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Charpente métallique
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de charpente📦
Description du marché: Charpente métallique.
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 239 590 💰
Description
Informations complémentaires:
“PSE 3-1: forfait mensuel de passage en horaires 2 X 8 heures,
PSE 3-2: flocage des débords de charpentes principales extérieures. La durée indiquée est une...”
Informations complémentaires
PSE 3-1: forfait mensuel de passage en horaires 2 X 8 heures,
PSE 3-2: flocage des débords de charpentes principales extérieures. La durée indiquée est une durée prévisionnelle pour l'ensemble de l'opération.
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Couverture — étanchéité — bardage
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'étanchéification📦
Description du marché: Couverture — étanchéité — bardage.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique: Méthodologie d'exécution des ouvrages — installation chantier
Critère de qualité (nom): Valeur technique: otimisation des délais et moyens mis en œuvre en conséquent
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 719 670 💰
Description
Informations complémentaires:
“PSE 4-1: forfait mensuel de passage en horaires 2 X 8 heures. La durée indiquée est une durée prévisionnelle pour l'ensemble de l'opération.”
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiserie intérieures et extérieures
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie📦
Description du marché: Menuiserie intérieures et extérieures.
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 268 710 💰
Description
Informations complémentaires:
“PSE 5-1: forfait mensuel de passage en horaires 2 X 8 heures. La durée indiquée est une durée prévisionnelle pour l'ensemble de l'opération.”
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Doublage — faux-plafonds
Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de plâtrerie📦
Description du marché: Doublage — faux-plafonds.
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 106 550 💰
Description
Informations complémentaires:
“PSE 6-1: forfait mensuel de passage en horaires 2 X 8 heures. La durée indiquée est une durée prévisionnelle pour l'ensemble de l'opération.”
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Peinture — nettoyage
Titre
Numéro d'identification du lot: 7
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de peinture📦
Description du marché: Peinture — nettoyage.
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 81 500 💰
Description
Informations complémentaires:
“PSE 7-1: forfait mensuel de passage en horaires 2 X 8 heures. La durée indiquée est une durée prévisionnelle pour l'ensemble de l'opération.”
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Carrelage — faïence
Titre
Numéro d'identification du lot: 8
Description
Produits/services supplémentaires: Carrelage de sols📦
Description du marché: Carrelage — faïence.
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 597 575 💰
Description
Informations complémentaires:
“PSE 8-1: forfait mensuel de passage en horaires 2 X 8 heures. La durée indiquée est une durée prévisionnelle pour l'ensemble de l'opération.”
8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Équipements vestiaires
Titre
Numéro d'identification du lot: 9
Description
Produits/services supplémentaires: Installation de vestiaires📦
Description du marché: Équipements vestiaires.
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 99 500 💰
Description
Informations complémentaires:
“PSE 9-1: forfait mensuel de passage en horaires 2 X 8 heures. La durée indiquée est une durée prévisionnelle pour l'ensemble de l'opération.”
9️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Plafond tendu
Titre
Numéro d'identification du lot: 10
Description
Produits/services supplémentaires: Mise en place de plafonds suspendus📦
Description du marché: Plafond tendu.
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 418 800 💰
Description
Informations complémentaires:
“PSE 10-1: forfait mensuel de passage en horaires 2 X 8 heures. La durée indiquée est une durée prévisionnelle pour l'ensemble de l'opération.”
1️⃣0️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Serrurerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 11
Description
Produits/services supplémentaires: Serrurerie📦
Description du marché: Serrurerie.
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 202 870 💰
Description
Informations complémentaires:
“PSE 11-1: forfait mensuel de passage en horaires 2 X 8 heures. La durée indiquée est une durée prévisionnelle pour l'ensemble de l'opération.”
1️⃣1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Plomberie
Titre
Numéro d'identification du lot: 12
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de plomberie📦
Description du marché: Plomberie.
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 260 925 💰
Description
Informations complémentaires:
“PSE 12-1: forfait mensuel de passage en horaires 2 X 8 heures. La durée indiquée est une durée prévisionnelle pour l'ensemble de l'opération.”
1️⃣2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Électricité CFO CFA
Titre
Numéro d'identification du lot: 13
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'équipement électrique📦
Description du marché: Électricité CFO CFA.
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 477 860 💰
Description
Informations complémentaires:
“PSE 13-1: forfait mensuel de passage en horaires 2 X 8 heures. La durée indiquée est une durée prévisionnelle pour l'ensemble de l'opération.”
1️⃣3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Chauffage, ventilation, climatisation
Titre
Numéro d'identification du lot: 14
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation📦
Description du marché: Chauffage, ventilation, climatisation.
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 806 575 💰
Description
Informations complémentaires:
“PSE 14-1: forfait mensuel de passage en horaires 2 X 8 heures. La durée indiquée est une durée prévisionnelle pour l'ensemble de l'opération.”
1️⃣4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Traitement d'eau
Titre
Numéro d'identification du lot: 15
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction d'installations de traitement des eaux📦
Description du marché: Traitement d'eau.
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 444 500 💰
Description
Informations complémentaires:
“PSE 15-1: forfait mensuel de passage en horaires 2 X 8 heures. La durée indiquée est une durée prévisionnelle pour l'ensemble de l'opération.”
1️⃣5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Sauna — hammam
Titre
Numéro d'identification du lot: 16
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de saunas📦
Description du marché: Sauna — hammam.
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 76 965 💰
Description
Informations complémentaires:
“PSE 16-1: forfait mensuel de passage en horaires 2 X 8 heures. La durée indiquée est une durée prévisionnelle pour l'ensemble de l'opération.”
1️⃣6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Ascenseur
Titre
Numéro d'identification du lot: 17
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'ascenseurs📦
Description du marché: Ascenseur.
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 70 000 💰
Description
Informations complémentaires:
“PSE 17-1: forfait mensuel de passage en horaires 2 X 8 heures. La durée indiquée est une durée prévisionnelle pour l'ensemble de l'opération.”
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner,
— un extrait d'inscription au...”
Liste et brève description des conditions
— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner,
— un extrait d'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ou une carte d'identification justifiant de l'inscription au registre des métiers.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des 3...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles,
— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels (responsabilité civile et décennale).
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,
— liste des...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,
— liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin),
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat.
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Possibilité pour les candidats de proposer un délai d'exécution sans dépasser le délai global prévisionnel. L'exécution du marché (période de préparation de...”
Conditions d'exécution du contrat
Possibilité pour les candidats de proposer un délai d'exécution sans dépasser le délai global prévisionnel. L'exécution du marché (période de préparation de chantier) débute à compter de la notification. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux et se termine à l'expiration du délai de GPA. Prestations réglées par un prix global forfaitaire. Prix révisables trimestriellement. Avance de 5 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Les prestations seront exécutées sur le budget principal de la CARPF. Le mode de règlement choisi est le virement au moyen d'un mandat administratif. L'unité monétaire de paiement est l'euro. Retenue de garantie de 5 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire. Garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire couvrant 100 % du montant de l'avance.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-01-20
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2020-01-20
12:15 📅
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, poser des questions à l'acheteur, déposer un...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.roissypaysdefrance.fr/marches-publics/aws — Le dossier de consultation doit être téléchargé sur le site https://www.roissypaysdefrance.fr/marches-publics/aws — toute correspondance entre l'opérateur économique et le pouvoir adjudicateur aura lieu par le biais de la plate-forme AWS (profil acheteur). La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr), soit sous la forme d'un Document unique de marché européen (DUME). La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. À ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (Gmt+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré «hors délai» si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique (cd-rom, dvd-rom, clé Usb) ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli portant la mention «copie de sauvegarde», ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants: lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique ou lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition que sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis. La copie de sauvegarde peut être transmise par voie postale à l'adresse suivante: CARPF — direction de la commande publique — 1 boulevard Carnot — 95400 Villiers-le-Bel ou être déposée à la direction de la commande publique, au 1 étage du CATI sis 29/31 rue de l'Escouvrier à Sarcelles (95200) aux horaires d'ouverture soit du lundi au vendredi de 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:30, sauf le vendredi, fermeture à 16:30. Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles. La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation. Après attribution, l'offre électronique retenue sera transformée en offre papier pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties. Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec les 3 meilleurs soumissionnaires des lots nº 2 et 3. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation. Les lots nº 4 à 17 ne feront l'objet d'aucune négociation. Numéro de la consultation: 19153-157. Une visite sur site est obligatoire pour les lots nº 10, 12, 13, 14 et 15. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Une visite est facultative mais fortement conseillée pour les lots 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16 et 17. Le candidat ne pourra, par la suite, invoquer sa méconnaissance du site pour justifier une quelconque modification à la teneur de la prestation qui lui est impartie ou encore demander, à ce titre, une modification des conditions économiques du marché. Les candidats devront confirmer leur présence à l'une des visites groupées du 7 ou du 9.1.2020 à 14:00, sur le profil acheteur AWS.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2-4 bd de l'Hautil
Commune postale: Cergy-Pontoise
Code postal: 95027
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 130173400📞
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr📧
Fax: +33 130173459 📠 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat....”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Afficher plus
Source: OJS 2019/S 245-601935 (2019-12-17)
Informations complémentaires (2019-12-20) Objet Champ d'application du marché
Titre: Travaux de réhabilitation du centre aquatique de Plaine Oxygène
19153-167
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2019/S 245-601935
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: II.2.1)
Numéro d'identification du lot: 12
Emplacement du texte à modifier: Intitulé
Ancienne valeur
Texte: Plomberie
Nouvelle valeur
Texte: Électricité CFO CFA
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: II.2.1)
Numéro d'identification du lot: 13
Emplacement du texte à modifier: Intitulé
Ancienne valeur
Texte: Électricité CFO CFA
Nouvelle valeur
Texte: Plomberie
Source: OJS 2019/S 248-611872 (2019-12-20)
Informations complémentaires (2019-12-31)
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: II.2.6)
Numéro d'identification du lot: 4
Emplacement du texte à modifier: Valeur estimée
Ancienne valeur
Texte: 719 670 EUR HT
Nouvelle valeur
Texte: 411 350 EUR HT
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: II.2.6)
Numéro d'identification du lot: 11
Emplacement du texte à modifier: Valeur estimée
Ancienne valeur
Texte: 202 870 EUR HT
Nouvelle valeur
Texte: 727 120 EUR HT
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: II.2.6)
Numéro d'identification du lot: 12
Emplacement du texte à modifier: Valeur estimée
Ancienne valeur
Texte: 260 925 EUR HT
Nouvelle valeur
Texte: 477 860 EUR HT
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: II.2.6)
Numéro d'identification du lot: 13
Emplacement du texte à modifier: Valeur estimée
Ancienne valeur
Texte: 477 860 EUR HT
Nouvelle valeur
Texte: 260 925 EUR HT
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: II.2.2)
Numéro d'identification du lot: 12
Emplacement du texte à modifier: Code(s) CPV additionnel(s)
Ancienne valeur
Texte: 45330000
Nouvelle valeur
Texte: 45310000
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: II.2.2)
Numéro d'identification du lot: 13
Emplacement du texte à modifier: Code(s) CPV additionnel(s)
Ancienne valeur
Texte: 45310000
Nouvelle valeur
Texte: 45330000
Source: OJS 2020/S 002-001091 (2019-12-31)
Informations complémentaires (2020-01-10) Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“La présente consultation concerne les travaux du Centre aquatique Plaine Oxygène au Mesnil-Amelot, hormis le lot nº 1 pour les travaux de curage, de dépose...”
Brève description
La présente consultation concerne les travaux du Centre aquatique Plaine Oxygène au Mesnil-Amelot, hormis le lot nº 1 pour les travaux de curage, de dépose et de démolition qui a déjà été attribué lors d'une précédente consultation passée dans la cadre d'une procédure adaptée conformément à l'article R. 2123-1 2 du code de la commande publique. Les lots 2 et 3 de la présente consultation sont également passés selon une procédure adaptée.
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2020-01-20 📅
L'heure: 12:00
Nouvelle valeur
Date: 2020-02-03 📅
L'heure: 12:00
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: VI.3)
Emplacement du texte à modifier: Informations complémentaires
Vider l'ancienne valeur
Nouvelle valeur
Texte:
“Après la mention: les candidats devront confirmer leur présence à l'une des visites groupées du mardi 7.1.2020 (14:00), du jeudi 9.1.2020 (14:00), du...”
Texte
Après la mention: les candidats devront confirmer leur présence à l'une des visites groupées du mardi 7.1.2020 (14:00), du jeudi 9.1.2020 (14:00), du 21.1.2020 (14:00) ou du 23.1.2020 (14:00) sur le profil acheteur AWS. Aucun accusé réception d'inscription aux visites ne sera envoyé. Ajouter:
Nouvelles dates: 21 ou 23.1.2020 (14:00). Aucun accusé réception d'inscription aux visites ne sera envoyé.
Afficher plus Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7)
Emplacement du texte à modifier: Modalités d’ouverture des offres
Ancienne valeur
Date: 2020-01-20 📅
L'heure: 12:15
Nouvelle valeur
Date: 2020-02-03 📅
L'heure: 12:15
Source: OJS 2020/S 009-015654 (2020-01-10)
Informations complémentaires (2020-01-13)
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: II.2.6)
Emplacement du texte à modifier: Valeur estimée
Ancienne valeur
Texte: Estimation lot nº 10 — plafond tendu — 418 800 EUR HT (avis initial).
Nouvelle valeur
Texte: Estimation lot nº 10 — plafond tendu — 727 120 EUR HT.
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: II.2.6)
Emplacement du texte à modifier: Valeur estimée
Ancienne valeur
Texte: Estimation lot nº 11 — serrurerie — 727 120 EUR HT (avis rectificatif 2)
Nouvelle valeur
Texte: Estimation lot nº 11 — serrurerie — 202 870 EUR HT.
Source: OJS 2020/S 012-023125 (2020-01-13)
Informations complémentaires (2020-01-17)
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: II.2.1)
Numéro d'identification du lot: 14
Emplacement du texte à modifier: Intitulé
Vider l'ancienne valeur
Nouvelle valeur
Texte:
“Informations complémentaires:
PSE 14-2 — remplacement de la chaudière.
PSE 14-3 — recirculation des fumées.” Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: II.2.1)
Numéro d'identification du lot: 15
Emplacement du texte à modifier: Intitulé
Vider l'ancienne valeur
Nouvelle valeur
Texte: Informations complémentaires:
PSE 15-2 — filtres existants.
Source: OJS 2020/S 017-035599 (2020-01-17)
Informations complémentaires (2020-01-23) Objet Champ d'application du marché
Titre: Travaux de réhabilitation du centre aquatique de plaine oxygène
19153-167
Brève description:
“La présente consultation concerne les travaux du centre aquatique plaine oxygène au Mesnil-Amelot, hormis le lot n 1 pour les travaux de curage, de dépose...”
Brève description
La présente consultation concerne les travaux du centre aquatique plaine oxygène au Mesnil-Amelot, hormis le lot n 1 pour les travaux de curage, de dépose et de démolition qui a déjà été attribué lors d'une précédente consultation passée dans la cadre d'une procédure adaptée conformément à l'article R. 2123-1 2 du code de la commande publique. Les lots 2 et 3 de la présente consultation sont également passés selon une procédure adaptée.
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: II.2.14)
Emplacement du texte à modifier: Informations complémentaires
Vider l'ancienne valeur
Nouvelle valeur
Texte:
“Après la mention: lot n 8 — carrelage — faïence. Ajouter: informations complémentaires: PSE 2-2 — remplacement des carrelages en goulottes et quai des...”
Texte
Après la mention: lot n 8 — carrelage — faïence. Ajouter: informations complémentaires: PSE 2-2 — remplacement des carrelages en goulottes et quai des autres bassins.
Afficher plus
Source: OJS 2020/S 019-040997 (2020-01-23)
Avis d'attribution de marché (2020-07-20) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Communauté d'AGL Roissy Pays de France
Adresse postale: 1 boulevard Carnot
Commune postale: Villiers-le-Bel
Code postal: 95400
Courrier électronique: servicemarches@roissypaysdefrance.fr📧
Adresse du profil d'acheteur: https://www.roissypaysdefrance.fr/marches-publics🌏
Objet Champ d'application du marché
Titre: Travaux de réhabilitation du centre aquatique de plaine Oxygène
19153-167
Brève description:
“La présente consultation concerne les travaux du centre aquatique plaine Oxygène au Mesnil-Amelot, hormis le lot nº 1 pour les travaux de curage, de dépose...”
Brève description
La présente consultation concerne les travaux du centre aquatique plaine Oxygène au Mesnil-Amelot, hormis le lot nº 1 pour les travaux de curage, de dépose et de démolition qui a déjà été attribué lors d'une précédente consultation passée dans le cadre d'une procédure adaptée conformément à l'article R. 2123-1 2 du code de la commande publique.
Les lots 2 et 3 de la présente consultation sont également passés selon une procédure adaptée.
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 2462530.80 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Champ d'application du marché
Titre: Gros œuvre — maçonnerie
Description
Description du marché: Gros œuvre — maçonnerie.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique: Méthodologie d'exécution des ouvrages — Installation chantier
Critère de qualité (nom): Valeur technique: Moyens humains affectés au chantier
Critère de qualité (nom): Valeur technique: Moyens matériels affectés au chantier
Critère de qualité (nom):
“Valeur technique: Méthode et moyens d'organisation sur le chantier concernant les nuisances, gestion des déchets et propreté”
Critère de qualité (nom): Valeur technique: Optimisation des délais et moyens mis en œuvre en conséquent
Informations sur les options
Description des options:
“Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du...”
Description des options
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.
Variantes exigées (PSE).
Afficher plus Description
Informations complémentaires:
“PSE2-1: forfait mensuel de passage en horaires 2 × 8 heures.
La durée indiquée est une durée prévisionnelle pour l'ensemble de l'opération.”
Informations complémentaires:
“PSE3-1: forfait mensuel de passage en horaires 2 × 8 heures.
PSE3-2: flocage des débords de charpentes principales extérieures. La durée indiquée est une...”
Informations complémentaires
PSE3-1: forfait mensuel de passage en horaires 2 × 8 heures.
PSE3-2: flocage des débords de charpentes principales extérieures. La durée indiquée est une durée prévisionnelle pour l'ensemble de l'opération.
Afficher plus
Informations complémentaires:
“Pse4-1: forfait mensuel de passage en horaires 2 × 8 heures.
La durée indiquée est une durée prévisionnelle pour l'ensemble de l'opération.”
Informations complémentaires:
“PSE5-1: forfait mensuel de passage en horaires 2 × 8 heures.
La durée indiquée est une durée prévisionnelle pour l'ensemble de l'opération.” Champ d'application du marché
Titre: Doublage — faux — plafonds
Description
Description du marché: Doublage — faux — plafonds.
Informations complémentaires:
“PSE6-1: forfait mensuel de passage en horaires 2 × 8 heures.
La durée indiquée est une durée prévisionnelle pour l'ensemble de l'opération.”
Informations complémentaires:
“PSE7-1: forfait mensuel de passage en horaires 2 × 8 heures.
La durée indiquée est une durée prévisionnelle pour l'ensemble de l'opération.”
Informations complémentaires:
“PSE8-1: forfait mensuel de passage en horaires 2 × 8 heures.
La durée indiquée est une durée prévisionnelle pour l'ensemble de l'opération.”
Informations complémentaires:
“PSE9-1: forfait mensuel de passage en horaires 2 × 8 heures.
La durée indiquée est une durée prévisionnelle pour l'ensemble de l'opération.”
Informations complémentaires:
“PSE10-1: forfait mensuel de passage en horaires 2 × 8 heures.
La durée indiquée est une durée prévisionnelle pour l'ensemble de l'opération.”
Informations complémentaires:
“PSE11-1: forfait mensuel de passage en horaires 2 × 8 heures.
La durée indiquée est une durée prévisionnelle pour l'ensemble de l'opération.”
Informations complémentaires:
“PSE13-1: forfait mensuel de passage en horaires 2 × 8 heures.
La durée indiquée est une durée prévisionnelle pour l'ensemble de l'opération.”
Informations complémentaires:
“PSE14-1: forfait mensuel de passage en horaires 2 × 8 heures.
La durée indiquée est une durée prévisionnelle pour l'ensemble de l'opération.”
Informations complémentaires:
“PSE15-1: forfait mensuel de passage en horaires 2 × 8 heures.
La durée indiquée est une durée prévisionnelle pour l'ensemble de l'opération.” Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique: Méthodologie d'exécution des ouvrages - Installation chantier
Description
Informations complémentaires:
“PSE17-1: forfait mensuel de passage en horaires 2 × 8 heures.
La durée indiquée est une durée prévisionnelle pour l'ensemble de l'opération.”
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2019/S 245-601935
Attribution du marché
1️⃣
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: Gros œuvre — maçonnerie
Informations sur les non-lauréats
Autres raisons (interruption de la procédure)
2️⃣
Numéro d'identification du lot: 3
Titre: Charpente métallique
Date de conclusion du contrat: 2020-04-22 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: Coulon et Thaveau constructeurs
Adresse postale: 5 rue Pierre Brossolette
Commune postale: Presles
Code postal: 95590
Pays: France 🇫🇷
Région: Val-d’Oise🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 217452.10 💰
3️⃣
Numéro d'identification du lot: 4
Titre: Couverture — étanchéité — bardage
Date de conclusion du contrat: 2020-04-18 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nom et adresse du contractant
Nom: Attec
Adresse postale: 39 avenue Marcel Paul
Commune postale: Tremblay-en-France
Code postal: 93290
Région: Seine-Saint-Denis 🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 419164.50 💰
4️⃣
Numéro d'identification du lot: 5
Titre: Menuiserie intérieures et extérieures
Informations sur les non-lauréats
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou toutes ont été rejetées
5️⃣
Numéro d'identification du lot: 6
Titre: Doublage — faux-Plafonds
Date de conclusion du contrat: 2020-05-18 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nom et adresse du contractant
Nom: Tep
Adresse postale: 7 allée Claude Monet
Commune postale: Limeil-Brévannes
Code postal: 94450
Région: Val-de-Marne🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 129380.50 💰
6️⃣
Numéro d'identification du lot: 7
Titre: Peinture — nettoyage
Date de conclusion du contrat: 2020-04-20 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: Bernier
Adresse postale: 28 rue des Bleuets
Commune postale: Lagny-sur-Marne
Code postal: 77400
Région: Seine-et-Marne 🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 32 500 💰
7️⃣
Numéro d'identification du lot: 8
Titre: Carrelage — faïence
Date de conclusion du contrat: 2020-04-17 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nom et adresse du contractant
Nom: 2AC
Adresse postale: 266 avenue Daumesnil
Commune postale: Paris
Code postal: 75012
Région: Paris🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 713066.04 💰
8️⃣
Numéro d'identification du lot: 9
Titre: Équipements vestiaires
9️⃣
Numéro d'identification du lot: 10
Titre: Plafond tendu
Date de conclusion du contrat: 2020-07-02 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nom et adresse du contractant
Nom: Azimut
Adresse postale: 1 rue de Copenhague
Commune postale: Schiltigheim
Code postal: 67300
Région: Bas-Rhin🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 753025.33 💰
1️⃣0️⃣
Numéro d'identification du lot: 11
Titre: Serrurerie
Nom et adresse du contractant
Nom: SARL MTO Concept
Adresse postale: 19 route de Soissons
Commune postale: Cuise-la-Motte
Code postal: 60350
Région: Oise🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 156172.33 💰
1️⃣1️⃣
Numéro d'identification du lot: 13
Titre: Plomberie
1️⃣2️⃣
Numéro d'identification du lot: 14
Titre: Chauffage, ventilation, climatisation
1️⃣3️⃣
Numéro d'identification du lot: 15
Titre: Traitement d'eau
1️⃣4️⃣
Numéro d'identification du lot: 17
Titre: Ascenseur
Nom et adresse du contractant
Nom: L2V ascenseurs
Adresse postale: 4 avenue des Marronniers — bâtiment 13
Commune postale: Bonneuil-sur-Marne
Code postal: 94380
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 41 770 💰
“Lot 12 — électricité CFO — CFA — ce lot a été déclaré infructueux.
Lot 16 — sauna Hammam — ce lot a été déclaré infructueux.” Organe de révision
Adresse postale: 2-4 boulevard de l'Hautil
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Référé pré-contractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Référé pré-contractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat.
Référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA.
Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Afficher plus
Source: OJS 2020/S 142-348527 (2020-07-20)