Travaux de mise en conformité, modification, extension des installations électriques et incendie des 58 collèges publics et des bâtiments du Département du Calvados
Département du Calvados
Travaux de mise en conformité, modification, extension des installations électriques et incendie des 58 collèges publics et des bâtiments du Département du Calvados.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2019-07-19. L'appel d'offres a été publié le 2019-06-18.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Autres travaux d'installation électrique › Travaux d'installation électrique de transformateurs
- • Travaux d'installation de chauffage électrique et d'autres équipements électriques de bâtiment › Installations basse tension
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2019-06-18 | Avis de marché |
| 2019-10-14 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2019-06-18)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Installations basse tension
Brève description:
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Installations basse tension 📦
Code CPV supplémentaire: Installations basse tension 📦
Travaux d'installation électrique de transformateurs 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Calvados 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Département du Calvados
Adresse postale: 23-25 boulevard Bertrand
Code postal: 14035
Commune postale: Caen Cedex 1
Contact
Adresse Internet: https://www.marches-secuirises.fr/ 🌏
Courrier électronique: veronique.vion@calvados.fr 📧
Téléphone: +33 231571236 📞
Fax: +33 231571249 📠
URL des documents: https://www.marches-securises.fr 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-securises.fr 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-06-18 📅
Date limite de soumission: 2019-07-19 📅
Date de publication: 2019-06-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 117-285851
Numéro JO-S: 117
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Nombre maximal de lots attribués à un seul soumissionnaire: 4
Intitulé du lot: Électricité basse tension secteur Caen et agglomération
Numéro du lot: 1
Brève description: Électricité basse tension secteur Caen et agglomération.
Durée de l'accord: 12 mois
Description des renouvellements: 1 an reconductible 3 fois.
Intitulé du lot: Électricité basse tension secteur Ouest
Numéro du lot: 2
Brève description: Électricité basse tension secteur Ouest.
Intitulé du lot: Électricité basse tension secteur Est
Numéro du lot: 3
Brève description: Électricité basse tension secteur Est.
Intitulé du lot: Électricité haute et moyenne tension secteur Calvados
Numéro du lot: 4
Brève description: Électricité haute et moyenne tension secteur Calvados.
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:30
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2019-07-22 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 30
Prix (pondération): 70
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Collectivité territoriale
Contact
Point de contact: Vion Véronique
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr 🌏
URL des documents: https://www.marches-securises.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Service travaux
Pays: Calvados 🏙️
Adresse Internet: https://www.marches-securises.fr 🌏
Référence
Informations complémentaires
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis: 1 an reconductible 3 fois.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 3 rue Arthur Leduc
Commune postale: Caen
Code postal: 14050
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 231707272 📞
Courrier électronique: greffe.tacaen@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://caen.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Source: OJS 2019/S 117-285851 (2019-06-18)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Installations basse tension
Brève description:
Travaux de mise en conformité, modification, extension des installations électriques et incendie des 58 collèges publics et des bâtiments du Département du Calvados.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Installations basse tension 📦
Code CPV supplémentaire: Installations basse tension 📦
Travaux d'installation électrique de transformateurs 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Calvados 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Département du Calvados
Adresse postale: 23-25 boulevard Bertrand
Code postal: 14035
Commune postale: Caen Cedex 1
Contact
Adresse Internet: https://www.marches-secuirises.fr/ 🌏
Courrier électronique: veronique.vion@calvados.fr 📧
Téléphone: +33 231571236 📞
Fax: +33 231571249 📠
URL des documents: https://www.marches-securises.fr 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-securises.fr 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-06-18 📅
Date limite de soumission: 2019-07-19 📅
Date de publication: 2019-06-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 117-285851
Numéro JO-S: 117
Informations complémentaires
Les modalités d'application des critères d'attribution sont précisées dans le règlement de consultation: prix des prestations (70 %) et valeur technique (30 %). La valeur technique sera jugée sur le contenu de la note méthodologique qui détaillera le délai maximum d'intervention pour les travaux (10 %), le délai maximum d'intervention pour les dépannages (10 %) et les moyens humains mis à disposition pour l'exécution du marché (10 %). Durée du marché: de la notification de celui-ci jusqu'à la réception définitive. Délai d'exécution des travaux: 1 an renouvelable 3 fois. Ce délai part à compter de la notification du marché. Condition de remise des offres ou des candidatures: seule la transmission des plis par voie électronique est autorisée. Les candidats sont invités à remettre d'emblée leur meilleure offre. Cependant, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier à l'issue de l'analyse des offres, au vu des critères de jugement des offres. L'invitation à négocier pourra se faire par courrier, fax ou courrier électronique. Il est donc demandé aux candidats d'indiquer dans le formulaire DC1 le numéro de fax et l'adresse électronique. Néanmoins, conformément au code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation. Adresse de plate-forme de dématérialisation: https://www.marches-securises.fr/
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Nombre maximal de lots attribués à un seul soumissionnaire: 4
Intitulé du lot: Électricité basse tension secteur Caen et agglomération
Numéro du lot: 1
Brève description: Électricité basse tension secteur Caen et agglomération.
Durée de l'accord: 12 mois
Description des renouvellements: 1 an reconductible 3 fois.
Intitulé du lot: Électricité basse tension secteur Ouest
Numéro du lot: 2
Brève description: Électricité basse tension secteur Ouest.
Intitulé du lot: Électricité basse tension secteur Est
Numéro du lot: 3
Brève description: Électricité basse tension secteur Est.
Intitulé du lot: Électricité haute et moyenne tension secteur Calvados
Numéro du lot: 4
Brève description: Électricité haute et moyenne tension secteur Calvados.
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:30
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2019-07-22 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 30
Prix (pondération): 70
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Collectivité territoriale
Contact
Point de contact: Vion Véronique
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr 🌏
URL des documents: https://www.marches-securises.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Service travaux
Pays: Calvados 🏙️
Adresse Internet: https://www.marches-securises.fr 🌏
Référence
Informations complémentaires
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis: 1 an reconductible 3 fois.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 3 rue Arthur Leduc
Commune postale: Caen
Code postal: 14050
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 231707272 📞
Courrier électronique: greffe.tacaen@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://caen.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Source: OJS 2019/S 117-285851 (2019-06-18)
Avis d'attribution de marché (2019-10-14)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 23/25 Bd Bertrand
Contact
Adresse Internet: https://www.calvados.fr 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-10-14 📅
Date de publication: 2019-10-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 201-487610
Se réfère à l'avis: 2019/S 117-285851
Numéro JO-S: 201
Informations complémentaires
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-09-30 📅
Nom: Masselin tertiaire
Adresse postale: BP 23
Commune postale: Ifs
Code postal: 14123
Pays: France 🇫🇷
Calvados 🏙️
Valeur totale du marché: 355 397 EUR 💰
Nom: Eiffage énergie systèmes BN
Adresse postale: ZI du Martray
Commune postale: Giberville
Code postal: 14730
Valeur totale du marché: 30 643 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
2
Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-secuirises.fr/ 🌏
Source: OJS 2019/S 201-487610 (2019-10-14)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Travaux de mise en conformité, modification, extension des installations électriques et incendie des 58 collèges publics et des bâtiments du département du Calvados.
Valeur totale du marché: 1 096 836 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 23/25 Bd Bertrand
Contact
Adresse Internet: https://www.calvados.fr 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-10-14 📅
Date de publication: 2019-10-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 201-487610
Se réfère à l'avis: 2019/S 117-285851
Numéro JO-S: 201
Informations complémentaires
Les modalités d'application des critères d'attribution sont précisées dans le règlement de la consultation: prix des prestations (70 %) et valeur technique (30 %). La valeur technique sera jugée sur le contenu de la note méthodologique qui détaillera le délai maximum d'intervention pour les travaux (10 %), le délai maximum d'intervention pour les dépannages (10 %) et les moyens humains mis à la disposition pour l'exécution du marché (10 %). Durée du marché: de la notification de celui-ci jusqu'à la réception définitive. Délai d'exécution des travaux: 1 an renouvelable 3 fois. Ce délai part à compter de la notification du marché. Condition de remise des offres ou des candidatures: seule la transmission des plis par voie électronique est autorisée. Les candidats sont invités à remettre d'emblée leur meilleure offre. Cependant, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier à l'issue de l'analyse des offres, au vu des critères de jugement des offres. L'invitation à négocier pourra se faire par courrier, fax ou courriel. Il est donc demandé aux candidats d'indiquer dans le formulaire DC1 le numéro de fax et l'adresse électronique. Néanmoins, conformément au code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation. Adresse de plateforme de dématérialisation: https://www.marches-securises.fr/
Afficher plus
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-09-30 📅
Nom: Masselin tertiaire
Adresse postale: BP 23
Commune postale: Ifs
Code postal: 14123
Pays: France 🇫🇷
Calvados 🏙️
Valeur totale du marché: 355 397 EUR 💰
Nom: Eiffage énergie systèmes BN
Adresse postale: ZI du Martray
Commune postale: Giberville
Code postal: 14730
Valeur totale du marché: 30 643 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
2
Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-secuirises.fr/ 🌏
Source: OJS 2019/S 201-487610 (2019-10-14)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕