Travaux de démolition, de reconstruction de la halle du marche de la place des victoires et création d'un parking souterrain

Ville d'Asnières-sur-Seine

La présente consultation a pour objet des travaux de restructuration, démolition et d'extension du marché couvert, place des Victoires à Asnières-Sur Seine et la création d'un parking souterrain. Le projet se situe sur la place des Victoires à Asnières-Sur-Seine. Cette place est bordée par la rue Pierre Brossolette, la rue Maurice Bokanowski et la rue Duchesnay.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2020-03-09. L'appel d'offres a été publié le 2019-12-17.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Entreprise de travaux Fayolle et fils

Qui ?

• Ville d'Asnières-sur-Seine

Qu'est-ce que c'est ?

• Ossatures › Travaux de gros œuvre
• Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes › Travaux de charpente
• Travaux de fouille et de terrassement › Travaux de terrassement

Où ?

• Ile-de-France › Hauts-de-Seine

Historique des marchés publics

Date	Document
2019-12-17	Avis de marché
2020-08-21	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2019-12-17)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de terrassement
Numéro de référence: AO19_Travaux_Victoires
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de terrassement 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de gros œuvre 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Hauts-de-Seine 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville d'Asnières-sur-Seine
Adresse postale: 1 place de l'Hôtel de Ville
Code postal: 92600
Commune postale: Asnières-sur-Seine
Contact
Adresse Internet: http://www.asnieres-sur-seine.fr 🌏
Courrier électronique: marches@mairieasnieres.fr 📧
Téléphone: +33 141111620 📞
Fax: +33 141111238 📠
URL des documents: https://asnieres.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL pour la participation: https://asnieres.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-12-17 📅
Date limite de soumission: 2020-03-09 📅
Date de publication: 2019-12-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 245-601974
Se réfère à l'avis: 2018/S 194-438212
Numéro JO-S: 245
Informations complémentaires

a) Délais de paiement les références du compte bancaire ou postal où les paiements devront être effectués, seront indiquées dans l'acte d'engagement. Conformément au Titre IV de la loi 2013-100 du 28.4.2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'union européenne en matière économique et financière et du décret nº 2013-269 du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, le délai global de paiement ne peut excéder 30 jours à compter de la réception complète et conforme de la facture par le service des finances et le dépassement de ce délai ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché, le bénéfice d'intérêts moratoires. Il ressort de l'application du décret nº 2013-269 du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, que le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le projet consiste en la démolition, reconstruction du marché couvert des victoires avec réalisation d'un parking enterré de 130 places à Asnières-sur-Seine et de l'aménagement de la place et des rues Contigües.

— établissement parking: ERP de type PS comportant 133 places,

— établissement Halle au marché et locaux contigus: ERP de type M, avec activités des types N et T de la 2

Durée de l'accord: 36 mois
Description des options:

— pse nº 1: lot technique nº 01: terrassement — voirie — réseaux divers: revêtement en asphalte rouge,

— pse nº 2: lot technique nº 04: gros œuvre: remplacement de la gaine de l'ascenseur panoramique par une gaine en béton armé,

— pse nº 3: lot technique nº 05: couverture zinc — étanchéité: isolant support d'étanchéité en verre cellulaire,

— pse nº 4: lot technique nº 07: menuiseries extérieures: remplacement des ensembles vitrés intérieurs en acier par des panneaux de polycarbonate sur ossature aluminium,

— pse nº 5: lot technique nº 07: menuiseries extérieures: kakemono de façade avec potences fixes,

— pse nº 6: lot technique nº 08: serrurerie: remplacement d'ouvrages de serrurerie en inox par de l'acier galvanisé laqué,

— pse nº 7: lot technique nº 12: carrelage: remplacement de la peinture époxydique alimentaire sur les murs intérieurs de la halle par de la faïence,

— pse nº 8: lot technique nº 01: terrassement — voirie — réseaux divers — remplacement de la couche de base béton,

— pse nº 9: lot technique nº 01: terrassement — voirie — réseaux divers-remplacement des éléments en granit par éléments en béton y compris la couche de roulement,

— pse nº 10: lot technique nº 01: terrassement — voirie — réseaux divers — remplacement des grilles d'arbre par des grilles en acier galvanisé,

— pse nº 11: lot technique nº 05: couverture zinc — étanchéité — remplacement du complexe en zinc prévu par 1 système de toiture chaude constitué de bacs profilés en aluminium à joint debout,

— pse nº 12: lot technique nº 05: couverture zinc — étanchéité — remplacement du complexe prévu par 1 système de toiture constitué de bacs profilés en aluminium à joint debout,

— pse nº 13: lot technique nº 09: plâtrerie — plafonds suspendus — modification du format de plafond suspendu en lames de bois non jointives,

— pse nº 14: lot technique nº 09: plâtrerie — plafonds suspendus — moins-value pour lames non perforées,

— pse nº 15: lot technique nº 14: chauffage — ventilation — remplacement du modèle de rideau d'air chaud,

— pse nº 16: lot technique nº 15: plomberie — sanitaire — remplacement des canalisations en fonte par du PVC,

— pse nº 17: lot technique nº 16: électricité — remplacement des luminaires intérieurs.

Les candidats doivent impérativement répondre aux prestations supplémentaires éventuelles définies dans le CCTP. Les propositions financières relatives à chaque prestation supplémentaire éventuelles seront intégrées dans l'acte d'engagement de la solution de la base et variante. Pour le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, une offre incomplète sera éliminée. Les candidats présenteront 1 dossier général «prestations supplémentaires éventuelles» comportant 1 sous dossier particulier pour chaque prestation supplémentaire éventuelle. Ils indiqueront, le cas échéant, outre les répercussions de chaque prestation supplémentaire éventuelle sur le montant de leur offre de base.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Asnières-sur-Seine.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Une attestation sur l'honneur:

— pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23.7.2015 et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs…

… handicapés,

… handicapés.

Le candidat pourra produire le formulaire: lettre de candidature ou imprimé DC1, et d'habilitation du mandataire par les cotraitants, le cas échéant, dans sa version mise à jour ou DUME.

Situation économique et financière:

— déclarations concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux, objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles,

— déclaration appropriée de banque ou preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents.

Capacité technique et professionnelle:

— une liste de travaux exécutés précédemment indiquant les coordonnées du maître d'ouvrage, le montant, la date et le lieu d'exécution,

— une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les 3 dernières années,

— description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Les candidatures seront examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières. Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité seront éliminées.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2020-03-10 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Ville d'Asnières-sur-Seine 1 place de l'Hôtel de Ville 92600 Asnières-sur-Seine
Adresse du profil d'acheteur: https://asnieres.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://asnieres.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2 à 4 boulevard de l'Hautil
Commune postale: Cergy-Pontoise
Code postal: 95027
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 130173400 📞
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧
Fax: +33 120173459 📠
Adresse Internet: http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/ta-caa/ 🌏
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
Adresse postale: 29 rue Barbet-de-Jouy
Commune postale: Paris
Code postal: 75700
Téléphone: +33 144426343 📞
Courrier électronique: jean-louis.chavernac@ile-de-france.pref.gouv.fr 📧
Fax: +33 144426337 📠
Adresse Internet: http://www.idf.pref.gouv.fr/marche-public/litiges.htm 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2019/S 245-601974 (2019-12-17)

Avis d'attribution de marché (2020-08-21)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La présente consultation a pour objet des travaux de restructuration, démolition et d'extension du marché couvert, place des Victoires à Asnières-sur Seine et la création d'un parking souterrain. Le projet se situe sur la place des Victoires à Asnières-sur-Seine. Cette place est bordée par la rue Pierre Brossolette, la rue Maurice Bokanowski et la rue Duchesnay.

Valeur totale du marché: 15 678 000 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-08-21 📅
Date de publication: 2020-08-26 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 165-399892
Se réfère à l'avis: 2019/S 245-601974
Numéro JO-S: 165

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le projet consiste en la démolition, reconstruction du marché couvert des Victoires avec réalisation d'un parking enterré de 130 places à Asnières-sur-Seine et de l'aménagement de la place et des rues contigües. Etablissement parking: ERP de type PS comportant 133 places. Etablissement Halle au marché et locaux contigus: ERP de type M, avec activités des types N et T de la 2

Description des options:

— PSE n

Les candidats doivent impérativement répondre aux prestations supplémentaires éventuelles définies dans le CCTP. Les propositions financières relatives à chaque prestation supplémentaire éventuelles seront intégrées dans l'acte d'engagement de la solution de la base et variante. Pour le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, une offre incomplète sera éliminée. Les candidats présenteront un dossier général «prestations supplémentaires éventuelles» comportant un sous dossier particulier pour chaque prestation supplémentaire éventuelle. Ils indiqueront, le cas échéant, outre les répercussions de chaque prestation supplémentaire éventuelle sur le montant de leur offre de base.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2020-08-19 📅
Nom: Entreprise de travaux Fayolle et fils
Adresse postale: 30 rue de l'Égalité, CS 30009
Commune postale: Soissy-sous-Montmorency
Code postal: 95232
Pays: France 🇫🇷
Val-d’Oise 🏙️
Adresse Internet: https://www.fayolleetfils.com/ 🌏
Valeur totale du marché: 15 678 000 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Ville d'Asnières-sur-Seine, 1 place de l'Hôtel de Ville, 92600 Asnières-sur-Seine

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 2-4 boulevard de l'Hautil
Source: OJS 2020/S 165-399892 (2020-08-21)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)

Travaux de fouille et de terrassement (>20)