Travaux de construction d'un Centre aquatique à Challans (85) — lot 2 — gros-œuvre

Communauté de Communes Challans Gois Communauté

Travaux de construction d'un Centre aquatique communautaire comprenant 639 m de plan d'eau intérieur. L'équipement se compose d'un niveau générale comprenant:
— un espace accueil commun à toutes les installations avec ses locaux administratifs et associatifs,
— 2 espaces vestiaires public et collectifs,
— un espace aquatique comprenant un bassin de nage 25 x 1 m avec un fond mobile, un bassin d'apprentissage et loisirs et d'une pataugeoire,
— un espace bien être avec sauna, hammam, spa et son propre bassin balnéo,
— un espace sportif comprenant une salle de cardio-musculation.
Et un niveau technique en sous-sol (rez-de-jardin) avec accès indépendants depuis une cour de services. L' équipement possède également des espaces extérieurs avec des plages solariums minérales et végétales, un bassin extérieur de 236 m et des équipements ludiques tels qu'un pentagliss, un toboggan, une aire de jeux d'eau. Un parking propre à l'équipement est également à créer.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2019-08-05. L'appel d'offres a été publié le 2019-06-18.

Qui ?

• Communauté de Communes Challans Gois Communauté

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Pays de la Loire › Vendée

Historique des marchés publics

Date	Document
2019-06-18	Avis de marché

Avis de marché (2019-06-18)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de piscines
Brève description:

Travaux de construction d'un Centre aquatique communautaire comprenant 639 m — un espace accueil commun à toutes les installations avec ses locaux administratifs et associatifs, — 2 espaces vestiaires public et collectifs, — un espace aquatique comprenant un bassin de nage 25 x 1 m avec un fond mobile, un bassin d'apprentissage et loisirs et d'une pataugeoire, — un espace bien être avec sauna, hammam, spa et son propre bassin balnéo, — un espace sportif comprenant une salle de cardio-musculation. Et un niveau technique en sous-sol (rez-de-jardin) avec accès indépendants depuis une cour de services. L' équipement possède également des espaces extérieurs avec des plages solariums minérales et végétales, un bassin extérieur de 236 m

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de piscines 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de gros œuvre 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Vendée 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté de communes Challans Gois Communauté
Adresse postale: 1 bd Lucien Dodin, BP 337
Code postal: 85300
Commune postale: Challans
Contact
Adresse Internet: http://www.challans.fr 🌏
Courrier électronique: mp@challans.fr 📧
Téléphone: +33 251497973 📞
Fax: +33 251550564 📠
URL des documents: http://www.marches-securises.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.marches-securises.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-06-18 📅
Date limite de soumission: 2019-08-05 📅
Date de publication: 2019-06-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 118-288678
Numéro JO-S: 118
Informations complémentaires

La présente consultation ne porte que sur le lot 2 — gros-œuvre, l'opération globale étant constituée de 21 lots. Elle fait suite à la liquidation judiciaire du titulaire initial. Le délai global d'exécution des travaux, tel que fixé lors de la consultation initiale est de 25 mois. Le délai d'exécution propre au lot nº 2 relancé est de 22 mois et s'inscrit dans le délai global.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Travaux de construction d'un Centre aquatique communautaire comprenant 639 m

— un espace accueil commun à toutes les installations avec ses locaux administratifs et associatifs,

— 2 espaces vestiaires public et collectifs,

— un espace aquatique comprenant un bassin de nage 25 x 1 m avec un fond mobile, un bassin d'apprentissage et loisirs et d'une pataugeoire,

— un espace bien être avec sauna, hammam, spa et son propre bassin balnéo,

— un espace sportif comprenant une salle de cardio-musculation.

Et un niveau technique en sous-sol (rez-de-jardin) avec accès indépendants depuis une cour de services. L' équipement possède également des espaces extérieurs avec des plages solariums minérales et végétales, un bassin extérieur de 236 m

Lot 2 — gros-œuvre.

Durée de l'accord: 22 mois
Informations complémentaires:

La présente consultation ne porte que sur le lot 2 — gros-œuvre, l'opération globale étant constituée de 21 lots. Elle fait suite à la liquidation judiciaire du titulaire initial.

Le délai global d'exécution des travaux, tel que fixé lors de la consultation initiale est de 25 mois. Le délai d'exécution propre au lot nº 2 relancé est de 22 mois et s'inscrit dans le délai global.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Voir règlement de la consultation.
Situation économique et financière: Voir règlement de la consultation.
Capacité technique et professionnelle: Voir règlement de la consultation.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:30
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2019-08-05 📅
Heure d'ouverture des offres: 17:00

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21850047800209
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-securises.fr 🌏
URL des documents: http://www.marches-securises.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

Procédure: appel d'offres ouvert (L. 2124-2 et R. 2124-2 du code de la commande publique). Retrait du dossier de consultation: par voie électronique via le service http://www.marches-securises.fr — maître d'ouvrage: «Challans Gois Communauté». La transmission électronique des candidatures et des offres est obligatoire.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nantes
Adresse postale: 6 allée de l'Île-Gloriette
Commune postale: Nantes
Code postal: 44041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 240994600 📞
Courrier électronique: greffe.ta-nantes@juradm.fr 📧
Fax: +33 240994658 📠
Adresse Internet: http://nantes.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2019/S 118-288678 (2019-06-18)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants (15)

Travaux de construction d'installations sportives (6)

Travaux de construction d'installations sportives monovalentes