Restructuration du bâtiment ateliers existant, bâtiment F0, pour les formations logistiques (CACES) et le bâtiment C0 partiellement au lycée Jean Rondeau à Saint-Calais (72)

Conseil régional des Pays de la Loire

Le présent marché a pour objet la restructuration des bâtiments FO entièrement et CO partiellement:
— bâtiment FO: démolition partielle des ateliers existants (structure + bardage) et réalisation d'une surélévation pour créer un atelier CACES à plus de 8 m de hauteur. La zone enseignement, en béton préfabriqué, est conservée et entièrement réhabilitée. Le bâtiment FO abritera au rez de chaussée un atelier CACES avec quai de déchargement, des salles de lancement, une salle de sport, des vestiaires, sanitaires et un foyer,
— bâtiment CO, seule une partie à l'intérieur est concernée par les travaux. L'ancien CDI et deux bureaux sont restructurés pour créer un nouveau CDI plus grand.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2019-12-02. L'appel d'offres a été publié le 2019-10-22.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Conseil régional des Pays de la Loire

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Pays de la Loire › Sarthe

Historique des marchés publics

Date	Document
2019-10-22	Avis de marché
2019-11-28	Informations complémentaires
2020-05-25	Avis d'attribution de marché
2020-05-25	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2019-10-22)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Numéro de référence: 72MA-07D72713-TRX2
Brève description:

Le présent marché a pour objet la restructuration des bâtiments FO entièrement et CO partiellement: — bâtiment FO: démolition partielle des ateliers existants (structure + bardage) et réalisation d'une surélévation pour créer un atelier CACES à plus de 8 m de hauteur. La zone enseignement, en béton préfabriqué, est conservée et entièrement réhabilitée. Le bâtiment FO abritera au rez de chaussée un atelier CACES avec quai de déchargement, des salles de lancement, une salle de sport, des vestiaires, sanitaires et un foyer, — bâtiment CO, seule une partie à l'intérieur est concernée par les travaux. L'ancien CDI et deux bureaux sont restructurés pour créer un nouveau CDI plus grand.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de démolition 📦
Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 📦
Travaux de gros œuvre 📦
Ossatures métalliques 📦
Travaux d'étanchéification 📦
Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes 📦
Poses de portes et de fenêtres 📦
Pose de garde-corps 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux de cloisonnement 📦
Mise en place de plafonds suspendus 📦
Travaux de pose de revêtements de sols 📦
Travaux de peinture 📦
Travaux d'installations électriques 📦
Travaux de plomberie 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Sarthe 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil régional des Pays de la Loire
Adresse postale: 1 rue de la Loire
Code postal: 44966
Commune postale: Nantes Cedex 9
Contact
Adresse Internet: http://www.paysdelaloire.fr 🌏
Courrier électronique: demandedce@paysdelaloire.fr 📧
Téléphone: +33 228205838 📞
URL des documents: https://marchespublics.paysdelaloire.fr/ 🌏
URL pour la participation: https://marchespublics.paysdelaloire.fr/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-10-22 📅
Date limite de soumission: 2019-12-02 📅
Date de publication: 2019-10-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 207-503566
Numéro JO-S: 207
Informations complémentaires

Dans le cas d'un groupement conjoint, le mandataire devra être solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur. Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché, chaque lot étant considéré comme un marché distinct. Il est interdit aux candidats de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois: — en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, — en qualité de membres de plusieurs groupements. Conformément aux dispositions de l'article R. 2132-7 du code de la commande publique, la présente consultation fait l'objet d'une procédure dématérialisée. Seul le dépôt d'une offre par voie électronique est autorisé. Le financement est assuré sur des fonds régionaux propres. Pour tout marché ou toute tranche supérieur à 20 000 EUR HTVA et d'un délai d'exécution supérieur à 2 mois, une avance sera versée au titulaire, sauf renonciation de sa part, sous réserve de fourniture d'une garantie à première demande par ses soins couvrant le montant de l'avance. La visite des lieux n'est pas obligatoire. Elle est néanmoins conseillée pour l'ensemble des lots.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le présent marché a pour objet la restructuration des bâtiments FO entièrement et CO partiellement:

— bâtiment FO: démolition partielle des ateliers existants (structure + bardage) et réalisation d'une surélévation pour créer un atelier CACES à plus de 8 m de hauteur. La zone enseignement, en béton préfabriqué, est conservée et entièrement réhabilitée. Le bâtiment FO abritera au rez de chaussée un atelier CACES avec quai de déchargement, des salles de lancement, une salle de sport, des vestiaires, sanitaires et un foyer,

— bâtiment CO, seule une partie à l'intérieur est concernée par les travaux. L'ancien CDI et deux bureaux sont restructurés pour créer un nouveau CDI plus grand.

Intitulé du lot: Désamiantage — démolition
Numéro du lot: 1
Brève description: Désamiantage — démolition.
Durée de l'accord: 13 mois
Description des options:

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement, au titulaire, un ou plusieurs marchés sur le fondement de l'article R. 2122-7 du code de la commande publique, ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. La durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut dépasser 3 ans à compter de la notification du marché initial.

Intitulé du lot: VRD — espaces verts
Numéro du lot: 2
Brève description: VRD — espaces verts.
Intitulé du lot: Gros œuvre
Numéro du lot: 3
Brève description: Gros œuvre.
Intitulé du lot: Charpente métallique — serrurerie
Numéro du lot: 4
Brève description: Charpente métallique — serrurerie.
Intitulé du lot: Étanchéité
Numéro du lot: 5
Brève description: Étanchéité.
Intitulé du lot: Bardage
Numéro du lot: 6
Brève description: Bardage.
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures
Numéro du lot: 7
Brève description: Menuiseries extérieures.
Intitulé du lot: Portes sectionnelles & équipements de quai
Numéro du lot: 8
Brève description: Portes sectionnelles & équipements de quai.
Intitulé du lot: Menuiseries intérieures
Numéro du lot: 9
Brève description: Menuiseries intérieures.
Intitulé du lot: Cloisons — doublages
Numéro du lot: 10
Brève description: Cloisons — doublages.
Intitulé du lot: Plafonds suspendus
Numéro du lot: 11
Brève description: Plafonds suspendus.
Intitulé du lot: Carrelage — faïence
Numéro du lot: 12
Brève description: Carrelage — faïence.
Intitulé du lot: Revêtements de sol & revêtements muraux
Numéro du lot: 13
Brève description: Revêtements de sol & revêtements muraux.
Intitulé du lot: Électricité
Numéro du lot: 14
Brève description: Électricité.
Intitulé du lot: Plomberie — CVC
Numéro du lot: 15
Brève description: Plomberie — CVC.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:

La déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le cas échéant le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché, portant au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

Les effectifs moyens annuels du candidat en précisant l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années:

— pour le lot 1 «désamiantage-démolition»: la preuve de la capacité du candidat, notamment par des certificats de qualification, à savoir la certification Qualibat 1552 «Traitement de l'amiante» ou certification AFNOR ou Global équivalente, en cours de validité (de moins de 1 an) établis par des organismes indépendants,

— pour les autres lots: la preuve de la capacité du candidat, notamment par des certificats de qualification, (OPQCB, Qualifélec, FNTP, CHIH...) en cours de validité (de moins de 1 an) établis par des organismes indépendants ou des références de travaux attestant de la compétence du candidat à réaliser les travaux des lots pour lesquels il se porte candidat (de moins de 5 ans),

— les agréments en cours de validité (de moins de 1 an) établis par des organismes indépendants nécessaires à l'exécution des travaux, le cas échéant.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2019-12-02 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://marchespublics.paysdelaloire.fr 🌏
URL des documents: https://marchespublics.paysdelaloire.fr/ 🌏

Référence
Informations complémentaires

— en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements,

— en qualité de membres de plusieurs groupements.

Conformément aux dispositions de l'article R. 2132-7 du code de la commande publique, la présente consultation fait l'objet d'une procédure dématérialisée. Seul le dépôt d'une offre par voie électronique est autorisé. Le financement est assuré sur des fonds régionaux propres. Pour tout marché ou toute tranche supérieur à 20 000 EUR HTVA et d'un délai d'exécution supérieur à 2 mois, une avance sera versée au titulaire, sauf renonciation de sa part, sous réserve de fourniture d'une garantie à première demande par ses soins couvrant le montant de l'avance. La visite des lieux n'est pas obligatoire. Elle est néanmoins conseillée pour l'ensemble des lots.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nantes
Adresse postale: 6 allée de l'Île-Gloriette, BP 24111
Commune postale: Nantes Cedex
Code postal: 44041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 240994600 📞
Courrier électronique: greffe.ta-nantes@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://nantes.tribunal-administratif.fr 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:

— référé précontractuel: article L. 551-1 et suivants du code de justice administrative,

— référé contractuel article L. 551-13 et suivants du code de justice administrative.

Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Médiateur régional délégué, médiation des entreprises
Adresse postale: 22 mail Pablo Picasso, BP 24209
Commune postale: Nantes Cedex 1
Code postal: 44042
Adresse Internet: http://www.mediateur-des-entreprises.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Le tribunal administratif de Nantes
Source: OJS 2019/S 207-503566 (2019-10-22)

Informations complémentaires (2019-11-28)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le présent marché a pour objet la restructuration des bâtiments FO entièrement et CO partiellement: — bâtiment FO: démolition partielle des ateliers existants (structure + bardage) et réalisation d'une surélévation pour créer un atelier CACES à plus de 8 m de hauteur. La zone enseignement, en béton préfabriqué, est conservée et entièrement réhabilitée. Le bâtiment FO abritera au rez de chaussée un atelier CACES avec quai de déchargement, des salles de lancement, une salle de sport, des vestiaires, sanitaires et un foyer, — bâtiment CO, seule une partie à l'intérieur est concernée par les travaux. L'ancien CDI et 2 bureaux sont restructurés pour créer un nouveau CDI plus grand.

Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-11-28 📅
Date limite de soumission: 2019-12-12 📅
Date de publication: 2019-12-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 233-570753
Se réfère à l'avis: 2019/S 207-503566
Numéro JO-S: 233

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

— bâtiment CO, seule une partie à l'intérieur est concernée par les travaux. L'ancien CDI et 2 bureaux sont restructurés pour créer un nouveau CDI plus grand.

Source: OJS 2019/S 233-570753 (2019-11-28)

Avis d'attribution de marché (2020-05-25)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Ossatures métalliques
Numéro de référence: 72MA-07D72713-LOT4
Brève description: Lot 4: charpente métallique — serrurerie.
Valeur totale du marché: 1 800 000 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Ossatures métalliques 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure négociée sans mise en concurrence
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Commune postale: Nantes

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-05-25 📅
Date de publication: 2020-05-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 102-245383
Numéro JO-S: 102

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Les moyens matériels (liste et justification de leur usage) et humains (encadrement, études, chantier) consacrés au chantier avec l'organigramme du personnel d'encadrement prévu (le référent unique du
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): Les moyens pris quant à la gestion de la qualité et de la prévention: protocole en phase études / travaux / réception (objectif aucune réserve)
Critère de qualité (pondération): 10
Critère de qualité (nom): Les moyens mis en œuvre pour la démarche sécurité et santé des personnes: travailleurs en site occupé
Critère de qualité (pondération): 5
Critère de qualité (nom): Les moyens mis en œuvre pour la démarche environnementale: chantier propre, économies d'énergies, limitation rejet CO2, sensibilisation des équipes, pédagogie, formation.
Prix (pondération): 60

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2020-04-30 📅
Nom: Cmg
Adresse postale: 67 avenue Coursimault, BP 60030
Commune postale: Saint-Calais
Code postal: 72120
Pays: France 🇫🇷
Sarthe 🏙️
Valeur totale du marché: 203142.82 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marchespublics.paysdelaloire.fr 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Courrier électronique: greffe-ta-nantes@juradm.fr 📧
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

— référé précontractuel: article L. 551-1 et suivants du code de justice administrative;

Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Nantes
Source: OJS 2020/S 102-245383 (2020-05-25)

Avis d'attribution de marché (2020-05-25)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le présent marché a pour objet la restructuration des bâtiments FO entièrement et CO partiellement: — bâtiment FO: démolition partielle des ateliers existants (structure + bardage) et réalisation d'une surélévation pour créer un atelier CACES à plus de 8 m de hauteur; —— la zone enseignement, en béton préfabriqué, est conservée et entièrement réhabilitée; —— le bâtiment FO abritera au Rez de Chaussée un atelier CACES avec quai de déchargement, des salles de lancement, une salle de sport, des vestiaires, sanitaires et un foyer; — bâtiment CO, seule une partie à l'intérieur est concernée par les travaux; —— l'ancien CDI et deux bureaux sont restructurés pour créer un nouveau CDI plus grand.

Valeur totale du marché: 2260139.52 EUR 💰

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 1, rue de la Loire

Référence
Dates
Date de publication: 2020-05-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 103-247525
Numéro JO-S: 103

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

— bâtiment FO: démolition partielle des ateliers existants (structure + bardage) et réalisation d'une surélévation pour créer un atelier CACES à plus de 8 m de hauteur;

—— la zone enseignement, en béton préfabriqué, est conservée et entièrement réhabilitée;

—— le bâtiment FO abritera au Rez de Chaussée un atelier CACES avec quai de déchargement, des salles de lancement, une salle de sport, des vestiaires, sanitaires et un foyer;

— bâtiment CO, seule une partie à l'intérieur est concernée par les travaux;

—— l'ancien CDI et deux bureaux sont restructurés pour créer un nouveau CDI plus grand.

Désamiantage — démolition

Description des options:

— le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement, au titulaire, un ou plusieurs marchés sur le fondement de l'article R. 2122-7 du code de la commande publique, ayant pour objet la réalisation de prestations similaires;

— la durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial.

Brève description:

— VRD — espaces verts.

— gros œuvre.

— charpente métallique — serrurerie.

— étanchéité.

— bardage.

— menuiseries extérieures.

— portes sectionnelles & équipements de quai.

— menuiseries intérieures.

— cloisons — doublages.

— plafonds suspendus.

— carrelage — faïence.

— revêtements de sol & revêtements muraux.

— électricité.

— plomberie — CVC.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Les moyens matériels (liste et justification de leur usage) et humains (encadrement, études, chantier) consacrés au
Les moyens pris quant à la gestion de la qualité et de la prévention: protocole en phase études / travaux /
Les moyens mis en œuvre pour la démarche environnementale: chantier propre, économies d'énergies, limitation
Les moyens pris quant à la gestion de la qualité et de la prévention: protocole en phase études/travaux/
Les moyens pris quant à la gestion de la qualité et de la prévention: protocole en phase études/travaux /
Qualité de la justification du respect des exigences techniques indiquées au CCTP

Attribution du marché
Nom: demcoh
Adresse postale: 13, rue Pierre Lemonnier
Commune postale: Bonchamp-les-Laval
Code postal: 53960
Pays: Mayenne 🏙️
Valeur totale du marché: 181016.39 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2020-05-04 📅
Nom: pigeon tp centre idf
Adresse postale: 50, impasse du coutier
Commune postale: Cherre Au
Code postal: 72400
Valeur totale du marché: 39691.06 EUR 💰
Nom: sas centre boulard
Adresse postale: le Parc - cS 9 -Spay
Commune postale: Allonnes
Code postal: 72703
Valeur totale du marché: 270913.53 EUR 💰
Nom: cruard couverture sas
Adresse postale: 3, rue des sports
Commune postale: Simple
Code postal: 53360
Valeur totale du marché: 315963.08 EUR 💰
230094.61 EUR 💰
Nom: sarl barbier
Adresse postale: zi route de courcemont
Commune postale: Bonnetable
Code postal: 72110
Valeur totale du marché: 208 591 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2020-05-06 📅
Nom: af maintenance
Adresse postale: 195, rue Verte
Commune postale: Mouen
Code postal: 14790
Pays: Calvados 🏙️
Valeur totale du marché: 12271.12 EUR 💰
Nom: sas menuiserie gohier
Adresse postale: la petite binoche
Commune postale: Conge-sur-Orne
Code postal: 72290
Valeur totale du marché: 93561.55 EUR 💰
Nom: sarah fredj egf habitat
Adresse postale: 192 BD Jean Jacques Rousseau
Commune postale: Le Mans
Code postal: 72100
Valeur totale du marché: 54927.60 EUR 💰
63665.61 EUR 💰
Nom: sarl lucas le mans
Adresse postale: 13 Rue Ernest Chenard
Code postal: 72000
Valeur totale du marché: 94772.99 EUR 💰
162468.12 EUR 💰
Nom: garczynski traploir iris
Adresse postale: 24, rue Thomas Edison
Code postal: 72088
Valeur totale du marché: 260 000 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2020-05-05 📅
Nom: missenard quint b
Adresse postale: rue René Panhard ZI nord
Code postal: 72021
Valeur totale du marché: 272202.85 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
2
3
5

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 6, allée de l'Île-Gloriette, BP 24111
Informations sur les délais d'introduction des recours:

— référé pré-contractuel: articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative;

Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: 22, mail Pablo Picasso, BP 24209
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Le Tribunal administratif de Nantes
Source: OJS 2020/S 103-247525 (2020-05-25)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)