Réhabilitation du bâtiment 5 du campus Triolet: amélioration du bilan énergétique, adaptation aux nouvelles méthodes pédagogiques, ouverture vers la cité
Réhabilitation du bâtiment 5 du campus Triolet: amélioration du bilan énergétique, adaptation aux nouvelles méthodes pédagogiques, ouverture vers la cité.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-01-10.
L'appel d'offres a été publié le 2019-12-05.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Réhabilitation du bâtiment 5 du campus Triolet: amélioration du bilan énergétique, adaptation aux nouvelles méthodes pédagogiques, ouverture vers la cité
2019-133”
Titre
Réhabilitation du bâtiment 5 du campus Triolet: amélioration du bilan énergétique, adaptation aux nouvelles méthodes pédagogiques, ouverture vers la cité
2019-133
Afficher plus
Produits/services: Construction de bâtiments universitaires📦
Brève description:
“Réhabilitation du bâtiment 5 du campus Triolet: amélioration du bilan énergétique, adaptation aux nouvelles méthodes pédagogiques, ouverture vers la cité.” Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
Champ d'application du marché
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants: Néant.
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Installation de chantier/échafaudage
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de préparation de chantier📦
Lieu d'exécution: Hérault🏙️
Description du marché:
“Mise en œuvre des installations de chantier et d'échafaudage nécessaire à la réalisation des travaux de tous les corps d'état.” Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 10
Informations sur les options
Options ✅
Description des options: 2 tranches optionnelles, le détail est indiqué à l'article 1.2 du CCAP.
Description
Informations complémentaires:
“Une retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie...”
Informations complémentaires
Une retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande. Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achèvement de 1 an. Le marché est conclu à prix forfaitaire.
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Désamiantage
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de désamiantage📦
Description du marché:
“Dépose et traitement des matériaux contenant de l'amiante, principalement les dormants des menuiseries extérieures.”
Informations complémentaires:
“Retenue de 5 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie peut être remplacée...”
Informations complémentaires
Retenue de 5 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande. Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achèvement de 1 an. Marché conclu à prix forfaitaire et unitaire sous forme d'un accord-cadre à bons de commande sans min ni max.
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Démolition/gros œuvre
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de gros œuvre📦
Description du marché:
“Travaux de démolition de couvertures, menuiseries extérieures et intérieures et travaux de maçonneries courante (reprise de tableaux, allèges maçonnées…).” Informations sur les options
Description des options: 4 tranches optionnelles, le détail est indiqué à l'article 1.2 du CCAP.
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Couverture/étanchéité
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'étanchéification📦
Description du marché:
“Réalisation d'une couverture en bac acier + isolant + système d'étanchéité bitumineux auto-protégé.”
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries bois
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de menuiseries non métalliques📦
Description du marché: Travaux de menuiserie bois intérieures et extérieures.
Informations sur les options
Description des options: 5 tranches optionnelles, le détail est indiqué à l'article 1.2 du CCAP.
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries aluminium
Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Produits/services supplémentaires: Portes-fenêtres📦
Description du marché: Travaux de menuiseries aluminium extérieures sur la 1 tranche de travaux.
Informations sur les options
Description des options: 3 tranches optionnelles, le détail est indiqué à l'article 1.2 du CCAP.
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Serrureries
Titre
Numéro d'identification du lot: 7
Description
Produits/services supplémentaires: Serrurerie📦
Description du marché: Travaux de serrureries sur la 1 tranche de travaux.
8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Cloisons/doublages/faux-plafonds
Titre
Numéro d'identification du lot: 8
Description
Produits/services supplémentaires: Installation de cloisons📦
Description du marché:
“Travaux divers en plaque de plâtre (cloison, encoffrement CF, habillage, doublage…) et de faux plafond démontable en dalle minérale.” Informations sur les options
Description des options: 6 tranches optionnelles, le détail est indiqué à l'article 1.2 du CCAP.
9️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Peintures intérieures/revêtement de sols et murs
Titre
Numéro d'identification du lot: 9
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de peinture📦
Description du marché:
“Travaux de peintures intérieures (murs, plafonds, menuiseries intérieures et ouvrages divers) et de revêtements en sols souples.”
1️⃣0️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Traitements de façades/ITE
Titre
Numéro d'identification du lot: 10
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de façade📦
Description du marché:
“Travaux de façade comprenant traitement des épaufrures, mise en place d'ITE finition RPE.” Informations sur les options
Description des options: Une tranche optionnelle, le détail est indiqué à l'article 1.2 du CCAP.
1️⃣1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Ascenseurs
Titre
Numéro d'identification du lot: 11
Description
Produits/services supplémentaires: Ascenseurs📦
Description du marché: Études d'exécution d'installation d'ascenseurs.
1️⃣2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Génie climatique/plomberie
Titre
Numéro d'identification du lot: 12
Description
Produits/services supplémentaires: Matériel de plomberie et de chauffage📦
Description du marché:
“Travaux de modifications de gaines de soufflages et reprises de CTA existantes, d'installation de VMC double flux, de climatisation, sur réseau de chauffage...”
Description du marché
Travaux de modifications de gaines de soufflages et reprises de CTA existantes, d'installation de VMC double flux, de climatisation, sur réseau de chauffage radiateurs.
Afficher plus Informations sur les options
Description des options: 9 tranches optionnelles, le détail est indiqué à l'article 1.2 du CCAP.
1️⃣3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Électricité
Titre
Numéro d'identification du lot: 13
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'équipement électrique📦
Description du marché:
“Travaux de dépose, de modifications CFO/VDI, de remplacement des appareils d'éclairage, de remplacement de la centrale SSI.” Informations sur les options
Description des options: 8 tranches optionnelles, le détail est indiqué à l'article 1.2 du CCAP.
1️⃣4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Flocage
Titre
Numéro d'identification du lot: 14
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes📦
Description du marché: Réalisation de flocage coupe-feu sur divers support: mur, paroi, gaine.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R. 2143-4 du code de la commande publique:
— copie du...”
Liste et brève description des conditions
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R. 2143-4 du code de la commande publique:
— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,
— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas des interdictions de soumissionner renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles,
— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,
— liste des...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,
— liste des travaux exécutés ou prestations réalisées au cours des 3 dernières années,
— indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat,
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature,
— pour tous les marchés de travaux, lorsque le permis de construire est antérieur au 1.7.1997, merci de justifier: d'une attestation de formation des risques amiante pour chaque personnel intervenant pour l'opération concernée + une attestation de réalisation des travaux sur des MPCA par une entreprise habilitée; ou d'attestations de compétences sous-section 4 des personnels intervenants.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-01-10
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2020-01-10
14:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (Informations sur les personnes autorisées et la procédure d'ouverture): Date donnée à titre indicatif.
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Informations complémentaires
“Les prix sont révisables trimestriellement en application d'une formule paramétrique dans les conditions prévues au CCAP. Le titulaire pourra céder ou...”
Les prix sont révisables trimestriellement en application d'une formule paramétrique dans les conditions prévues au CCAP. Le titulaire pourra céder ou nantir les créances résultant du marché. Il est prévu le versement d'une avance, sauf renonciation expresse du titulaire, dans les conditions prévues à l'article R. 2191-5 du code de la commande publique; et, le cas échéant d'acomptes sur la base des prestions réellement effectuées. Paiement du titulaire par virement administratif à 30 jours, conformément à l'article 1 du décret nº 2013-269 du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. L'université conclut le marché en euros. Une visite est obligatoire dans les conditions mentionnées au RC. Les candidats doivent retirer le dossier de consultation par voie électronique à l'adresse suivante: https://www.achatpublic.com
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Montpellier
Adresse postale: 6 rue Pitot
Commune postale: Montpellier Cedex 2
Code postal: 34063
Pays: France 🇫🇷
URL: http://montpellier.tribunal-administratif.fr🌏 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom:
“Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics”
Adresse postale: boulevard Paul Peytral
Commune postale: Marseille Cedex 20
Code postal: 13282
Pays: France 🇫🇷 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes:
— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes:
— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat,
— référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA,
— recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat),
— recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Montpellier
Adresse postale: 6 rue Pitot
Commune postale: Montpellier Cedex 2
Code postal: 34063
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2019/S 238-582741 (2019-12-05)