Rehabilitation de la piscine et des espaces sportifs du complexe Télémaco Gouin

Commune de Charenton-le-Pont

Le présent marché concerne:
— lot 1: installation chantier/fondations/gros œuvre/maçonnerie démolitions lourdes/ossatures bois/couverture/étanchéité/menuiseries extérieures/revêtements des bassins en acier inoxydable/cloisons/doublages/menuiseries intérieures/agencement/métallerie/serrurerie/faux plafonds/revêtements sols et murs durs/peinture/signalétique,
— lot 2: filtration/traitement d'eau/chauffage ventilation déshumidification/plomberie sanitaires/électricité/SSI,
— lot 3: mobilier,
— lot 4: équipements des bassins,
— lot 5: appareil élévateur.
6 variantes obligatoires sont prévues au titre de cette consultation: cf. supra. La durée de 16 mois inscrite dans la rubrique «Durée du marché ou délai d'exécution» correspond à la durée prévisionnelle des travaux. Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2020-01-17. L'appel d'offres a été publié le 2019-11-28.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Commune de Charenton-le-Pont

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ile-de-France › Val-de-Marne

Historique des marchés publics

Date	Document
2019-11-28	Avis de marché
2019-12-11	Informations complémentaires
2019-12-20	Informations complémentaires
2020-01-23	Informations complémentaires
2020-03-18	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2019-11-28)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de maçonnerie
Numéro de référence: AO1908
Brève description:

Le présent marché concerne: — lot 1: installation chantier/fondations/gros œuvre/maçonnerie démolitions lourdes/ossatures bois/couverture/étanchéité/menuiseries extérieures/revêtements des bassins en acier inoxydable/cloisons/doublages/menuiseries intérieures/agencement/métallerie/serrurerie/faux plafonds/revêtements sols et murs durs/peinture/signalétique, — lot 2: filtration/traitement d'eau/chauffage ventilation déshumidification/plomberie sanitaires/électricité/SSI, — lot 3: mobilier, — lot 4: équipements des bassins, — lot 5: appareil élévateur. 6 variantes obligatoires sont prévues au titre de cette consultation: cf. supra. La durée de 16 mois inscrite dans la rubrique «Durée du marché ou délai d'exécution» correspond à la durée prévisionnelle des travaux. Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de maçonnerie 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de maçonnerie 📦
Équipement de chauffage 📦
Mobilier 📦
Équipement de piscine 📦
Ascenseurs 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Val-de-Marne 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Commune de Charenton-le-Pont
Code postal: 94220
Commune postale: Charenton-le-Pont
Contact
Adresse Internet: http://www.charenton.fr 🌏
Courrier électronique: marchespublics@charenton.fr 📧
URL des documents: http://www.achatpublic.com 🌏
URL pour la participation: http://www.achatpublic.com 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-11-28 📅
Date limite de soumission: 2020-01-17 📅
Date de publication: 2019-12-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 233-570566
Numéro JO-S: 233
Informations complémentaires

La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. La transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé usb...) ou par voie papier n'est pas autorisée. Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. À ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (Gmt+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré «Hors délai» si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites prévues et ne sera pas ouvert. Il est conseillé aux candidats de prendre leurs dispositions pour anticiper une éventuelle difficulté technique. Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique (cd-rom, dvd-rom, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli portant la mention «Copie de sauvegarde», ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure concernée. Les candidats déposent leur offre par voie électronique sur la plate-forme achatpublic.com via le site http://www.charenton.fr — rubrique marchés publics/«Salle des marchés» avant le vendredi 17.1.2020 à 16:00. Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement par voie électronique sur: achatpublic.com via le site http://www.charenton.fr — rubrique «Marchés publics»/«Salle des marchés». La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Des visites obligatoires (pour les lots 1 et 2) et facultatives (pour les lots 3, 4 et 5) seront organisées les lundi 9/12 à 9:00, jeudi 12/12 à 9:00, lundi 16/12 à 9:00, lundi 16/12 à 14:00 et jeudi 19/12 à 9:00. Les candidats devront se rendre directement à la piscine Telemaco Gouin. Conformément au décret du 26.9.2014, les candidats disposant d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, ne sont pas tenus de fournir les documents et justificatifs liés aux qualités et capacités, sous réserve qu'ils soient accessibles gratuitement, et que les candidats fournissent à la collectivité l'ensemble des informations nécessaires à la consultation de ces outils numériques. De plus, conformément aux articles R. 2143-13 et R. 2143-14 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur applique le principe «Dites-Le nous une fois». Par conséquent, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables. Concernant la modalité d'ouverture des offres, l'ouverture n'étant pas publique, la date mentionnée est seulement indicative. Aucune variante facultative n'est autorisée. La durée indiquée au point IV.2.7) du présent AAPC est purement indicative. La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (version du 1.4.2019, disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr), soit sous la forme d'un Document unique de marché européen (DUME) ou edume, sa version électronique. La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. Enfin, chaque candidat devra faire une proposition pour chacune des 6 variantes obligatoires suivantes: — lot 1: création de galeries techniques, — lot 2: création de galeries techniques. Câblage des équipements horloge, chronomètre et afficheur de température; remplacement de l'éclairage du PDS, — lot 3: bancs de gradins, — lot 4: horloge intérieure, chronomètre, afficheur de température.

Informations complémentaires

La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. La transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé usb...) ou par voie papier n'est pas autorisée. Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. À ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (Gmt+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré «Hors délai» si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites prévues et ne sera pas ouvert. Il est conseillé aux candidats de prendre leurs dispositions pour anticiper une éventuelle difficulté technique. Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique (cd-rom, dvd-rom, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli portant la mention «Copie de sauvegarde», ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure concernée. Les candidats déposent leur offre par voie électronique sur la plate-forme achatpublic.com via le site http://www.charenton.fr — rubrique marchés publics/«Salle des marchés» avant le vendredi 17.1.2020 à 16:00. Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement par voie électronique sur: achatpublic.com via le site http://www.charenton.fr — rubrique «Marchés publics»/«Salle des marchés». La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Des visites obligatoires (pour les lots 1 et 2) et facultatives (pour les lots 3, 4 et 5) seront organisées les lundi 9/12 à 9:00, jeudi 12/12 à 9:00, lundi 16/12 à 9:00, lundi 16/12 à 14:00 et jeudi 19/12 à 9:00. Les candidats devront se rendre directement à la piscine Telemaco Gouin. Conformément au décret du 26.9.2014, les candidats disposant d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, ne sont pas tenus de fournir les documents et justificatifs liés aux qualités et capacités, sous réserve qu'ils soient accessibles gratuitement, et que les candidats fournissent à la collectivité l'ensemble des informations nécessaires à la consultation de ces outils numériques. De plus, conformément aux articles R. 2143-13 et R. 2143-14 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur applique le principe «Dites-Le nous une fois». Par conséquent, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables. Concernant la modalité d'ouverture des offres, l'ouverture n'étant pas publique, la date mentionnée est seulement indicative. Aucune variante facultative n'est autorisée. La durée indiquée au point IV.2.7) du présent AAPC est purement indicative. La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (version du 1.4.2019, disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr), soit sous la forme d'un Document unique de marché européen (DUME) ou edume, sa version électronique. La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. Enfin, chaque candidat devra faire une proposition pour chacune des 6 variantes obligatoires suivantes:

— lot 1: création de galeries techniques,

— lot 2: création de galeries techniques. Câblage des équipements horloge, chronomètre et afficheur de température; remplacement de l'éclairage du PDS,

— lot 3: bancs de gradins,

— lot 4: horloge intérieure, chronomètre, afficheur de température.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le présent marché concerne:

— lot 1: installation chantier/fondations/gros œuvre/maçonnerie démolitions lourdes/ossatures bois/couverture/étanchéité/menuiseries extérieures/revêtements des bassins en acier inoxydable/cloisons/doublages/menuiseries intérieures/agencement/métallerie/serrurerie/faux plafonds/revêtements sols et murs durs/peinture/signalétique,

— lot 2: filtration/traitement d'eau/chauffage ventilation déshumidification/plomberie sanitaires/électricité/SSI,

— lot 3: mobilier,

— lot 4: équipements des bassins,

— lot 5: appareil élévateur.

6 variantes obligatoires sont prévues au titre de cette consultation: cf. supra. La durée de 16 mois inscrite dans la rubrique «Durée du marché ou délai d'exécution» correspond à la durée prévisionnelle des travaux. Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot.

Intitulé du lot: Cf. ci-dessous description détaillée
Numéro du lot: 1
Brève description:

Installation chantier/fondations/gros œuvre/maçonnerie démolitions lourdes/ossatures bois/couverture/étanchéité/menuiseries extérieures/revêtements des bassins en acier inoxydable/cloisons/doublages/menuiseries intérieures/agencement/métallerie/serrurerie/faux plafonds/revêtements sols et murs durs/peinture/signalétique.

Durée de l'accord: 16 mois
Intitulé du lot: Filtration/traitement d'eau/chauffage ventilation déshumidification/plomberie sanitaires/électricité/SSI
Numéro du lot: 2
Brève description:

Filtration/traitement d'eau/chauffage ventilation déshumidification/plomberie sanitaires/électricité/SSI.

Intitulé du lot: Mobilier
Numéro du lot: 3
Brève description: Mobilier.
Intitulé du lot: Équipements des bassins
Numéro du lot: 4
Brève description: Équipements des bassins.
Intitulé du lot: Appareil élévateur
Numéro du lot: 5
Brève description: Appareil élévateur.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner,

— renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail,

— attestation d'assurance en cours de validité.

Situation économique et financière:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

— liste des principales prestations effectuées au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat,

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat,

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

— certificats de qualification: cf. règlement de la consultation.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Le marché est exécutoire à compter de sa date de notification. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Prestations réglées par un prix global forfaitaire. Prix révisables mensuellement. Avance de 5,0 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de financement des prestations: des ressources propres de la ville de Charenton le Pont et subventions du Centre national de développement du sport. Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: aucune forme de groupement imposée à l'attributaire de l'accord-cadre. Interdiction de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2020-01-27 📅
Heure d'ouverture des offres: 16:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Valeur technique: solutions techniques retenues pour la réalisation des renforts de structure, préfabrications, coulages en place, dispositions constructives envisagées, fondations
Critère de qualité (pondération): 10
Critère de qualité (nom): Valeur technique: notice méthodologique relative aux reprises en sous-uvre de la structure et aux phasages de démolitions
Critère de qualité (pondération): 7
Critère de qualité (nom): Valeur technique: les documentations techniques correspondantes aux matériaux essentiels proposés
Critère de qualité (pondération): 5
Critère de qualité (nom): Valeur technique: un projet d'installation et d'organisation de chantier
Critère de qualité (pondération): 6
Critère de qualité (nom): Valeur technique: délai d'exécution des travaux explicité dans un phasage de travaux
Valeur technique: une note méthodologique sur la démarche environnementale dans le cadre de la réduction des nuisances de chantier et de pollution
Prix (pondération): 60
Critère de qualité (nom): Valeur technique: descriptif des installations de chantier, matériel utilisé, organisation du chantier, précision du personnel affecté aux travaux, leurs qualifications, l'encadrement
Valeur technique: documentations techniques correspondantes aux matériaux essentiels proposés
Valeur technique: description détaillée des travaux, méthode et moyens, objectifs à atteindre
Valeur technique: démarche environnementale dans le cadre de la réduction des nuisances de chantier et de pollution
Valeur technique: organisation du stockage, méthodes de livraisons sur le chantier, moyens

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.achatpublic.com 🌏
URL des documents: http://www.achatpublic.com 🌏

Référence
Informations complémentaires

Informations complémentaires

— lot 1: création de galeries techniques,

— lot 2: création de galeries techniques. Câblage des équipements horloge, chronomètre et afficheur de température; remplacement de l'éclairage du PDS,

— lot 3: bancs de gradins,

— lot 4: horloge intérieure, chronomètre, afficheur de température.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle, lieudit case postale nº 8630
Commune postale: Melun
Code postal: 77000
Pays: France 🇫🇷
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2019/S 233-570566 (2019-11-28)

Informations complémentaires (2019-12-11)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le présent marché concerne: — lot 1: installation chantier/fondations/gros œuvre/maçonnerie démolitions lourdes/ossatures bois/couverture/étanchéité/menuiseries extérieures/revêtements des bassins en acier inoxydable/cloisons/doublages/menuiseries intérieures/agencement/métallerie/serrurerie/faux plafonds/revêtements sols et murs durs/peinture/signalétique, — lot 2: filtration/traitement d'eau/chauffage ventilation des humidification/plomberie sanitaires/électricité/SSI, — lot 3: mobilier, — lot 4: équipements des bassins, — lot 5: appareil élévateur. 6 variantes obligatoires sont prévues au titre de cette consultation.

Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de plomberie 📦

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-12-11 📅
Date limite de soumission: 2020-01-24 📅
Date de publication: 2019-12-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 242-593980
Se réfère à l'avis: 2019/S 233-570566
Numéro JO-S: 242

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

— lot 2: filtration/traitement d'eau/chauffage ventilation des humidification/plomberie sanitaires/électricité/SSI,

6 variantes obligatoires sont prévues au titre de cette consultation.

Source: OJS 2019/S 242-593980 (2019-12-11)

Informations complémentaires (2019-12-20)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le présent marché concerne: — lot 1: installation chantier/fondations/gros œuvre/maçonnerie démolitions lourdes/ossatures bois/couverture/étanchéité/menuiseries extérieures/revêtements des bassins en acier inoxydable/cloisons/doublages/menuiseries intérieures/agencement/métallerie/serrurerie/faux plafonds/revêtements sols et murs durs/peinture/signalétique, — lot 2: filtration/traitement d'eau/chauffage ventilation deshumidification/plomberie sanitaires/électricité/SSI, — lot 3: mobilier, — lot 4: équipements des bassins, — lot 5: appareil élévateur. 6 variantes obligatoires sont prévues au titre de cette consultation.

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-12-20 📅
Date limite de soumission: 2020-01-31 📅
Date de publication: 2019-12-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 248-611919
Numéro JO-S: 248
Informations complémentaires

Des visites supplémentaires sont prévues les: mardi 7 janvier (9:00) et jeudi 9 janvier (14:00).

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

— lot 2: filtration/traitement d'eau/chauffage ventilation deshumidification/plomberie sanitaires/électricité/SSI,

Source: OJS 2019/S 248-611919 (2019-12-20)

Informations complémentaires (2020-01-23)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le présent marché concerne: — lot 1: installation chantier/fondations/gros œuvre/maçonnerie démolitions lourdes/ossatures bois/couverture/étanchéité/menuiseries extérieures/revêtements des bassins en acier inoxydable/cloisons/doublages/menuiseries intérieures/agencement/métallerie/serrurerie/faux plafonds/revêtements sols et murs durs/peinture/signalétique, — lot 2: filtration/traitement d'eau/chauffage ventilation déshumidification/plomberie sanitaires/électricité/SSI, — lot 3: mobilier, — lot 4: équipements des bassins, — lot 5: appareil élévateur. 6 variantes obligatoires sont prévues au titre de cette consultation.

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-01-23 📅
Date limite de soumission: 2020-02-07 📅
Date de publication: 2020-01-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 019-041000
Numéro JO-S: 19
Source: OJS 2020/S 019-041000 (2020-01-23)

Avis d'attribution de marché (2020-03-18)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

AO1908 Réhabilitation de la piscine et des espaces sportifs du complexe Télémaco Gouin (5 lots) — lot 1: installation chantier/fondations/gros œuvre/maçonnerie démolitions lourdes/ossatures bois/couverture/étanchéité/menuiseries extérieures/revêtements des bassins en acier inoxydable/cloisons/doublages/menuiseries intérieures/agencement/métallerie/serrurerie/faux plafonds/revêtements sols et murs durs/peinture/signalétique; — lot 2: filtration/traitement d'eau/chauffage ventilation déshumidification/plomberie sanitaires/électricité/SSI; — lot 3: mobilier; — lot 4: équipements des bassins; — lot 5: appareil élévateur.

Valeur totale du marché: 8 564 792 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 48 rue de Paris

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-03-18 📅
Date de publication: 2020-03-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 058-137825
Numéro JO-S: 58
Informations complémentaires
Le lot est déclaré infructueux.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

AO1908

Réhabilitation de la piscine et des espaces sportifs du complexe Télémaco Gouin (5 lots)

— lot 2: filtration/traitement d'eau/chauffage ventilation déshumidification/plomberie sanitaires/électricité/SSI;

— lot 3: mobilier;

— lot 4: équipements des bassins;

Installation chantier/fondations/gros œuvre /maçonnerie démolitions lourdes/ossatures bois/couverture/étanchéité/menuiseries extérieures/revêtements des bassins en acier inoxydable/cloisons/doublages/menuiseries intérieures/agencement/métallerie/serrurerie/faux plafonds/revêtements sols et murs durs/peinture/signalétique.

Informations complémentaires: Le lot est déclaré infructueux.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Charenton-le-Pont.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique: notice méthodologique relative aux reprises en sous-œuvre de la structure et aux phasages de démolitions

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2020-03-18 📅
Nom: Campenon Bernard Construction
Commune postale: Velizy-Villacoublay
Code postal: 78140
Pays: France 🇫🇷
Yvelines 🏙️
Valeur totale du marché: 5800145.02 EUR 💰
Nom: Eiffage
Commune postale: Orsay
Code postal: 91400
Pays: Essonne 🏙️
Valeur totale du marché: 2626004.74 EUR 💰
Nom: Navic
Commune postale: Thônes
Code postal: 74230
Pays: Haute-Savoie 🏙️
Valeur totale du marché: 99 873 EUR 💰
Nom: L2V Ascenseur
Commune postale: Bonneuil-sur-Marne
Code postal: 94380
Pays: Val-de-Marne 🏙️
Valeur totale du marché: 38769.80 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
2
1

Référence
Informations complémentaires

Synthèse des offres retenues (par lot):

— lot 1: Campenon Bernard Construction, 78140 Vélizy-Villacoublay, pour un montant de: 5 800 145,02 EUR (variante obligatoire);

— lot 2: Eiffage, 91400 Orsay, pour un montant de: 2 626 004,74 EUR (variantes obligatoires 1&2);

— lot 3: Navic, 74230 Thones, pour un montant de: 99 873,00 EUR (offre de base);

— lot 4: infructueux;

— lot 5: L2 V Ascenseur, 94380 Bonneuil, pour un montant de: 38 769,80 EUR (offre de base).

En outre, les marchés publics sont consultables après rendez-vous pris 48 h à l'avance en mairie de Charenton-le-Pont, direction de la commande publique, 16 rue de Sully, 94220 Charenton-le-Pont, tél: +33 146764716. Les concurrents évincés peuvent exercer un recours de pleine juridiction devant le juge administratif dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis.

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle, Lieudit case postale nº 8630
Source: OJS 2020/S 058-137825 (2020-03-18)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés (>20)

Travaux de corps de métier spécialisés autres que travaux de couverture (>20)

Travaux de maçonnerie et de briquetage (>20)

Travaux de briquetage (>20)

Maçonnerie de parement (1)
Travaux de maçonnerie (>20)