Le présent marché concerne:
— lot 1: installation chantier/fondations/gros œuvre/maçonnerie démolitions lourdes/ossatures bois/couverture/étanchéité/menuiseries extérieures/revêtements des bassins en acier inoxydable/cloisons/doublages/menuiseries intérieures/agencement/métallerie/serrurerie/faux plafonds/revêtements sols et murs durs/peinture/signalétique,
— lot 2: filtration/traitement d'eau/chauffage ventilation déshumidification/plomberie sanitaires/électricité/SSI,
— lot 3: mobilier,
— lot 4: équipements des bassins,
— lot 5: appareil élévateur.
6 variantes obligatoires sont prévues au titre de cette consultation: cf. supra. La durée de 16 mois inscrite dans la rubrique «Durée du marché ou délai d'exécution» correspond à la durée prévisionnelle des travaux. Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-01-17.
L'appel d'offres a été publié le 2019-11-28.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Rehabilitation de la piscine et des espaces sportifs du complexe Télémaco Gouin
AO1908”
Produits/services: Travaux de maçonnerie📦
Brève description:
“Le présent marché concerne:
— lot 1: installation chantier/fondations/gros œuvre/maçonnerie démolitions lourdes/ossatures...”
Brève description
Le présent marché concerne:
— lot 1: installation chantier/fondations/gros œuvre/maçonnerie démolitions lourdes/ossatures bois/couverture/étanchéité/menuiseries extérieures/revêtements des bassins en acier inoxydable/cloisons/doublages/menuiseries intérieures/agencement/métallerie/serrurerie/faux plafonds/revêtements sols et murs durs/peinture/signalétique,
— lot 2: filtration/traitement d'eau/chauffage ventilation déshumidification/plomberie sanitaires/électricité/SSI,
— lot 3: mobilier,
— lot 4: équipements des bassins,
— lot 5: appareil élévateur.
6 variantes obligatoires sont prévues au titre de cette consultation: cf. supra. La durée de 16 mois inscrite dans la rubrique «Durée du marché ou délai d'exécution» correspond à la durée prévisionnelle des travaux. Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot.
Afficher plus Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Cf. ci-dessous description détaillée
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de maçonnerie📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de fondation📦
Lieu d'exécution: Val-de-Marne🏙️
Description du marché:
“Installation chantier/fondations/gros œuvre/maçonnerie démolitions lourdes/ossatures bois/couverture/étanchéité/menuiseries extérieures/revêtements des...”
Description du marché
Installation chantier/fondations/gros œuvre/maçonnerie démolitions lourdes/ossatures bois/couverture/étanchéité/menuiseries extérieures/revêtements des bassins en acier inoxydable/cloisons/doublages/menuiseries intérieures/agencement/métallerie/serrurerie/faux plafonds/revêtements sols et murs durs/peinture/signalétique.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de qualité (nom):
“Valeur technique: solutions techniques retenues pour la réalisation des renforts de structure, préfabrications, coulages en place, dispositions...”
Critère de qualité (nom)
Valeur technique: solutions techniques retenues pour la réalisation des renforts de structure, préfabrications, coulages en place, dispositions constructives envisagées, fondations
Afficher plus
Critère de qualité (pondération): 10
Critère de qualité (nom):
“Valeur technique: notice méthodologique relative aux reprises en sous-uvre de la structure et aux phasages de démolitions”
Critère de qualité (pondération): 7
Critère de qualité (nom):
“Valeur technique: les documentations techniques correspondantes aux matériaux essentiels proposés”
Critère de qualité (pondération): 5
Critère de qualité (nom): Valeur technique: un projet d'installation et d'organisation de chantier
Critère de qualité (pondération): 6
Critère de qualité (nom):
“Valeur technique: délai d'exécution des travaux explicité dans un phasage de travaux”
Critère de qualité (nom):
“Valeur technique: une note méthodologique sur la démarche environnementale dans le cadre de la réduction des nuisances de chantier et de pollution”
Prix (pondération): 60
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 16
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Filtration/traitement d'eau/chauffage ventilation déshumidification/plomberie sanitaires/électricité/SSI” Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Équipement de chauffage📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de plomberie📦
Description du marché:
“Filtration/traitement d'eau/chauffage ventilation déshumidification/plomberie sanitaires/électricité/SSI.” Critères d'attribution
Critère de qualité (nom):
“Valeur technique: descriptif des installations de chantier, matériel utilisé, organisation du chantier, précision du personnel affecté aux travaux, leurs...”
Critère de qualité (nom)
Valeur technique: descriptif des installations de chantier, matériel utilisé, organisation du chantier, précision du personnel affecté aux travaux, leurs qualifications, l'encadrement
Afficher plus
Critère de qualité (nom):
“Valeur technique: documentations techniques correspondantes aux matériaux essentiels proposés”
Critère de qualité (nom):
“Valeur technique: description détaillée des travaux, méthode et moyens, objectifs à atteindre”
Critère de qualité (nom):
“Valeur technique: démarche environnementale dans le cadre de la réduction des nuisances de chantier et de pollution”
Critère de qualité (nom):
“Valeur technique: organisation du stockage, méthodes de livraisons sur le chantier, moyens”
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Mobilier
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Mobilier📦
Description du marché: Mobilier.
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Équipements des bassins
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Produits/services supplémentaires: Équipement de piscine📦
Description du marché: Équipements des bassins.
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Appareil élévateur
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Produits/services supplémentaires: Ascenseurs📦
Description du marché: Appareil élévateur.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner,
— renseignements sur le respect de...”
Liste et brève description des conditions
— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner,
— renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail,
— attestation d'assurance en cours de validité.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des 3 derniers...”
Liste et brève description des critères de sélection
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— liste des principales prestations effectuées au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par...”
Liste et brève description des critères de sélection
— liste des principales prestations effectuées au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat,
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat,
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,
— certificats de qualification: cf. règlement de la consultation.
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Le marché est exécutoire à compter de sa date de notification. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant...”
Conditions d'exécution du contrat
Le marché est exécutoire à compter de sa date de notification. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Prestations réglées par un prix global forfaitaire. Prix révisables mensuellement. Avance de 5,0 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de financement des prestations: des ressources propres de la ville de Charenton le Pont et subventions du Centre national de développement du sport. Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: aucune forme de groupement imposée à l'attributaire de l'accord-cadre. Interdiction de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-01-17
16:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2020-01-27
16:00 📅
“La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. La transmission des documents sur un support physique...”
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. La transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé usb...) ou par voie papier n'est pas autorisée. Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. À ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (Gmt+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré «Hors délai» si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites prévues et ne sera pas ouvert. Il est conseillé aux candidats de prendre leurs dispositions pour anticiper une éventuelle difficulté technique. Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique (cd-rom, dvd-rom, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli portant la mention «Copie de sauvegarde», ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure concernée. Les candidats déposent leur offre par voie électronique sur la plate-forme achatpublic.com via le site http://www.charenton.fr — rubrique marchés publics/«Salle des marchés» avant le vendredi 17.1.2020 à 16:00. Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement par voie électronique sur: achatpublic.com via le site http://www.charenton.fr — rubrique «Marchés publics»/«Salle des marchés». La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Des visites obligatoires (pour les lots 1 et 2) et facultatives (pour les lots 3, 4 et 5) seront organisées les lundi 9/12 à 9:00, jeudi 12/12 à 9:00, lundi 16/12 à 9:00, lundi 16/12 à 14:00 et jeudi 19/12 à 9:00. Les candidats devront se rendre directement à la piscine Telemaco Gouin. Conformément au décret du 26.9.2014, les candidats disposant d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, ne sont pas tenus de fournir les documents et justificatifs liés aux qualités et capacités, sous réserve qu'ils soient accessibles gratuitement, et que les candidats fournissent à la collectivité l'ensemble des informations nécessaires à la consultation de ces outils numériques. De plus, conformément aux articles R. 2143-13 et R. 2143-14 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur applique le principe «Dites-Le nous une fois». Par conséquent, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables. Concernant la modalité d'ouverture des offres, l'ouverture n'étant pas publique, la date mentionnée est seulement indicative. Aucune variante facultative n'est autorisée. La durée indiquée au point IV.2.7) du présent AAPC est purement indicative. La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (version du 1.4.2019, disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr), soit sous la forme d'un Document unique de marché européen (DUME) ou edume, sa version électronique. La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. Enfin, chaque candidat devra faire une proposition pour chacune des 6 variantes obligatoires suivantes:
— lot 1: création de galeries techniques,
— lot 2: création de galeries techniques. Câblage des équipements horloge, chronomètre et afficheur de température; remplacement de l'éclairage du PDS,
— lot 3: bancs de gradins,
— lot 4: horloge intérieure, chronomètre, afficheur de température.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle, lieudit case postale nº 8630
Commune postale: Melun
Code postal: 77000
Pays: France 🇫🇷 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle, lieudit case postale nº 8630
Commune postale: Melun
Code postal: 77000
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2019/S 233-570566 (2019-11-28)
Le présent marché concerne:
— lot 1: installation chantier/fondations/gros œuvre/maçonnerie démolitions lourdes/ossatures bois/couverture/étanchéité/menuiseries extérieures/revêtements des bassins en acier inoxydable/cloisons/doublages/menuiseries intérieures/agencement/métallerie/serrurerie/faux plafonds/revêtements sols et murs durs/peinture/signalétique,
— lot 2: filtration/traitement d'eau/chauffage ventilation des humidification/plomberie sanitaires/électricité/SSI,
— lot 3: mobilier,
— lot 4: équipements des bassins,
— lot 5: appareil élévateur.
6 variantes obligatoires sont prévues au titre de cette consultation.
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2019/S 233-570566
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2020-01-17 📅
L'heure: 16:00
Nouvelle valeur
Date: 2020-01-24 📅
L'heure: 16:00
Source: OJS 2019/S 242-593980 (2019-12-11)
Informations complémentaires (2019-12-20) Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Réhabilitation de la piscine et des espaces sportifs du complexe Télémaco Gouin
AO1908”
Brève description:
“Le présent marché concerne:
— lot 1: installation chantier/fondations/gros œuvre/maçonnerie démolitions lourdes/ossatures...”
Brève description
Le présent marché concerne:
— lot 1: installation chantier/fondations/gros œuvre/maçonnerie démolitions lourdes/ossatures bois/couverture/étanchéité/menuiseries extérieures/revêtements des bassins en acier inoxydable/cloisons/doublages/menuiseries intérieures/agencement/métallerie/serrurerie/faux plafonds/revêtements sols et murs durs/peinture/signalétique,
— lot 2: filtration/traitement d'eau/chauffage ventilation deshumidification/plomberie sanitaires/électricité/SSI,
— lot 3: mobilier,
— lot 4: équipements des bassins,
— lot 5: appareil élévateur.
6 variantes obligatoires sont prévues au titre de cette consultation.
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2020-01-17 📅
L'heure: 16:00
Nouvelle valeur
Date: 2020-01-31 📅
L'heure: 16:00
Autres informations complémentaires
“Des visites supplémentaires sont prévues les: mardi 7 janvier (9:00) et jeudi 9 janvier (14:00).”
Source: OJS 2019/S 248-611919 (2019-12-20)
Le présent marché concerne:
— lot 1: installation chantier/fondations/gros œuvre/maçonnerie démolitions lourdes/ossatures bois/couverture/étanchéité/menuiseries extérieures/revêtements des bassins en acier inoxydable/cloisons/doublages/menuiseries intérieures/agencement/métallerie/serrurerie/faux plafonds/revêtements sols et murs durs/peinture/signalétique,
— lot 2: filtration/traitement d'eau/chauffage ventilation déshumidification/plomberie sanitaires/électricité/SSI,
— lot 3: mobilier,
— lot 4: équipements des bassins,
— lot 5: appareil élévateur.
6 variantes obligatoires sont prévues au titre de cette consultation.
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2020-01-17 📅
L'heure: 16:00
Nouvelle valeur
Date: 2020-02-07 📅
L'heure: 16:00
Source: OJS 2020/S 019-041000 (2020-01-23)
Avis d'attribution de marché (2020-03-18) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse postale: 48 rue de Paris
Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“AO1908
Réhabilitation de la piscine et des espaces sportifs du complexe Télémaco Gouin (5 lots)
— lot 1: installation chantier/fondations/gros...”
Brève description
AO1908
Réhabilitation de la piscine et des espaces sportifs du complexe Télémaco Gouin (5 lots)
— lot 1: installation chantier/fondations/gros œuvre/maçonnerie démolitions lourdes/ossatures bois/couverture/étanchéité/menuiseries extérieures/revêtements des bassins en acier inoxydable/cloisons/doublages/menuiseries intérieures/agencement/métallerie/serrurerie/faux plafonds/revêtements sols et murs durs/peinture/signalétique;
— lot 2: filtration/traitement d'eau/chauffage ventilation déshumidification/plomberie sanitaires/électricité/SSI;
— lot 3: mobilier;
— lot 4: équipements des bassins;
— lot 5: appareil élévateur.
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 8 564 792 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Description
Site principal ou lieu d'exécution: Charenton-le-Pont.
Description du marché:
“Installation chantier/fondations/gros œuvre /maçonnerie démolitions lourdes/ossatures bois/couverture/étanchéité/menuiseries extérieures/revêtements des...”
Description du marché
Installation chantier/fondations/gros œuvre /maçonnerie démolitions lourdes/ossatures bois/couverture/étanchéité/menuiseries extérieures/revêtements des bassins en acier inoxydable/cloisons/doublages/menuiseries intérieures/agencement/métallerie/serrurerie/faux plafonds/revêtements sols et murs durs/peinture/signalétique.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom):
“Valeur technique: notice méthodologique relative aux reprises en sous-œuvre de la structure et aux phasages de démolitions” Description
Informations complémentaires: Le lot est déclaré infructueux.
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2019/S 233-570566
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: Rehabilitation de la piscine et des espaces sportifs du complexe télémaco gouin
Numéro d'identification du lot: 1
Date de conclusion du contrat: 2020-03-18 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: Campenon Bernard Construction
Commune postale: Velizy-Villacoublay
Code postal: 78140
Pays: France 🇫🇷
Région: Yvelines 🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 5800145.02 💰
2️⃣
Numéro d'identification du lot: 2
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Nom et adresse du contractant
Nom: Eiffage
Commune postale: Orsay
Code postal: 91400
Région: Essonne🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 2626004.74 💰
3️⃣
Numéro d'identification du lot: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: Navic
Commune postale: Thônes
Code postal: 74230
Région: Haute-Savoie🏙️
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 99 873 💰
4️⃣
Numéro d'identification du lot: 4
Informations sur les non-lauréats
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou toutes ont été rejetées
5️⃣
Numéro d'identification du lot: 5
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Nom et adresse du contractant
Nom: L2V Ascenseur
Commune postale: Bonneuil-sur-Marne
Code postal: 94380
Région: Val-de-Marne🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 38769.80 💰
“Synthèse des offres retenues (par lot):
— lot 1: Campenon Bernard Construction, 78140 Vélizy-Villacoublay, pour un montant de: 5 800 145,02 EUR (variante...”
Synthèse des offres retenues (par lot):
— lot 1: Campenon Bernard Construction, 78140 Vélizy-Villacoublay, pour un montant de: 5 800 145,02 EUR (variante obligatoire);
— lot 2: Eiffage, 91400 Orsay, pour un montant de: 2 626 004,74 EUR (variantes obligatoires 1&2);
— lot 3: Navic, 74230 Thones, pour un montant de: 99 873,00 EUR (offre de base);
— lot 4: infructueux;
— lot 5: L2 V Ascenseur, 94380 Bonneuil, pour un montant de: 38 769,80 EUR (offre de base).
En outre, les marchés publics sont consultables après rendez-vous pris 48 h à l'avance en mairie de Charenton-le-Pont, direction de la commande publique, 16 rue de Sully, 94220 Charenton-le-Pont, tél: +33 146764716. Les concurrents évincés peuvent exercer un recours de pleine juridiction devant le juge administratif dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis.
Afficher plus Organe de révision
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle, Lieudit case postale nº 8630
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle, Lieudit case postale nº 8630
Source: OJS 2020/S 058-137825 (2020-03-18)