Réfection des dispositifs de retenue gauche du pont de la N449 sens Evry sur A6, à Ris-Orangis. (OA n 91n449 00 0950)

MEEDDM

Réfection des dispositifs de retenue sur l'accotement gauche d'un ouvrage d'art situé dans le département de l'Essonne, sur le territoire communal de Ris-Orangis, qui porte l'identifiant «91n449 00 0950».
— la mise en œuvre du balisage du chantier,
— la dépose des dispositifs de retenue existant,
— la destruction de la longrine existante et la confection d'une nouvelle,
— la mise en œuvre des nouveaux dispositifs de retenue sur ouvrage, et dans les zones de transition hors ouvrage,
— le traitement de points singuliers d'assainissement,
— la remise en état de la signalisation horizontale et verticale après chantier.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2019-08-21. L'appel d'offres a été publié le 2019-07-16.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Aximum
• Eiffage génie civil via Pontis

Qui ?

• MEEDDM

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil › Ouvrages d'art et de génie civil

Où ?

• Ile-de-France › Essonne
• Ile-de-France › Val-de-Marne

Historique des marchés publics

Date	Document
2019-07-16	Avis de marché
2019-09-25	Avis d'attribution de marché
2019-10-01	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2019-07-16)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Ouvrages d'art et de génie civil
Numéro de référence: 19-BGAR-Pont-N449
Brève description:

Réfection des dispositifs de retenue sur l'accotement gauche d'un ouvrage d'art situé dans le département de l'Essonne, sur le territoire communal de Ris-Orangis, qui porte l'identifiant «91n449 00 0950». — la mise en œuvre du balisage du chantier, — la dépose des dispositifs de retenue existant, — la destruction de la longrine existante et la confection d'une nouvelle, — la mise en œuvre des nouveaux dispositifs de retenue sur ouvrage, et dans les zones de transition hors ouvrage, — le traitement de points singuliers d'assainissement, — la remise en état de la signalisation horizontale et verticale après chantier.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Ouvrages d'art et de génie civil 📦
Code CPV supplémentaire: Ouvrages d'art et de génie civil 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Essonne 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale
Nom du pouvoir adjudicateur: Meeddm
Adresse postale: 15/17 rue Olof Palme
Code postal: 94406
Commune postale: Créteil Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.developpement-durable.gouv.fr/ 🌏
Courrier électronique: jean-marie.zimban@developpement-durable.gouv.fr 📧
Téléphone: +33 160917030 📞
Fax: +33 140618000 📠
URL des documents: http://Marches-publics.gouv.fr 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=441906&orgAcronyme=d4t 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-07-16 📅
Date limite de soumission: 2019-08-21 📅
Date de publication: 2019-07-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 137-336511
Numéro JO-S: 137
Informations complémentaires

Les candidats désirant se rendre sur le site: Dirif-Ager Sud-Route de Lisses, 91100 Villabé. La consultation est lancée selon la procédure de marché sur procédure adaptée.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

— la mise en œuvre du balisage du chantier,

— la dépose des dispositifs de retenue existant,

— la destruction de la longrine existante et la confection d'une nouvelle,

— la mise en œuvre des nouveaux dispositifs de retenue sur ouvrage, et dans les zones de transition hors ouvrage,

— le traitement de points singuliers d'assainissement,

— la remise en état de la signalisation horizontale et verticale après chantier.

Réfection des dispositifs de retenue gauche du pont de la N449 sens Évry sur A6, à Ris-Orangis.(Oa n

Durée de l'accord: 4 mois
Informations complémentaires:

Les candidats désirant se rendre sur le site: Dirif-Ager Sud-Route de Lisses, 91100 Villabé. La consultation est lancée selon la procédure de marché sur procédure adaptée.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Pont de la N449 à Ris-Orangis. (Accès: sortie n

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:

— les justifications relatives à la capacité économique et financière du candidat :

—— le/les formulaire(s) DC2 dûment complétés, et notamment le chiffre d'affaires sur les 3 dernières années disponibles. En cas de groupement il est fourni un DC2 par cotraitant. Les annexes demandées au DC2 sont fournies le cas échéant,

—— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels,

—— le formulaire DC2 est disponible avec leur notice d'utilisation sur le site: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires

Capacité technique et professionnelle:

— les justifications relatives à la capacité juridique du candidat:

—— le formulaire DC1 dûment complété et signé. En cas de groupement le DC1 est signé par tous les cotraitants,

—— le pouvoir du signataire pour engager l'entreprise (établi par tout moyen, notamment un extrait K-bis et/ou des délégations internes à l'entreprise),

—— les références pour des prestations de nature similaire sur les 3 derniers exercices appuyées de certificats de capacité,

—— une présentation des moyens humains et matériels du candidat. Le formulaire DC1 est disponible avec leur notice d'utilisation sur le site: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2019-08-21 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:00
Lieu: Créteil.
Critères d'attribution
Critère de coût (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de coût (pondération): 40
Critère de coût (nom): Prix
Critère de coût (pondération): 60

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Jean-Marie Zimban
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-publics.gouv.fr/ 🌏
URL des documents: http://Marches-publics.gouv.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement sur la Plate-forme des achats de l'État (PLACE) à l'adresse suivante http://www.marches-publics.gouv.fr — sous la référence:19-bgar-pont N449. Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé à 30 jours. Les factures sont à adresser au maître d'œuvre. Pénalités pour retard d'exécution: 25 000 EUR journalier (phase chantier). En cas d'absence à la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée à 500 EUR. Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte d'engagement. Elle n'est due que sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées à des sous-traitants et donnant lieu à paiement direct. Son montant est fixé, à 20 % du montant initial (TTC) du marché. Les travaux ne pouvant se faire de jour dans le balisage lourd, sont réalisés de nuit sous coupure totale de la circulation entre 23 h et 04 h (plage horaire indicative), tel que stipulé au 1.9.1 du CCTP.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400 📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Fax: +33 14594646 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2019/S 137-336511 (2019-07-16)

Avis d'attribution de marché (2019-09-25)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Réfection des dispositifs de retenue sur l'accotement gauche d'un ouvrage d'art situé dans le département de l'Essonne, sur le territoire communal de Ris-Orangis, qui porte l'identifiant «91n449 00 0950»: — la mise en œuvre du balisage du chantier, — la dépose des dispositifs de retenue existant, — la destruction de la longrine existante et la confection d'une nouvelle, — la mise en œuvre des nouveaux dispositifs de retenue sur ouvrage, et dans les zones de transition hors ouvrage, — le traitement de points singuliers d'assainissement, — la remise en état de la signalisation horizontale et verticale après chantier.

Valeur totale du marché: 282158.50 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-09-25 📅
Date de publication: 2019-09-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 187-453544
Se réfère à l'avis: 2019/S 137-336511
Numéro JO-S: 187

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Réfection des dispositifs de retenue gauche du pont de la N449 sens Evry sur A6, à Ris-Orangis.(OA n

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Pont de la N449 à Ris-Orangis (accès: sortie n

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-09-24 📅
Nom: Eiffage génie civil via pontis
Adresse postale: 3 place de l'Europe
Commune postale: Velizy-Villacoublay
Code postal: 78140
Pays: France 🇫🇷
Yvelines 🏙️
Adresse Internet: http://Eiffage.com 🌏
Valeur totale du marché: 282158.50 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Source: OJS 2019/S 187-453544 (2019-09-25)

Avis d'attribution de marché (2019-10-01)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 282158.50 EUR 💰

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-10-01 📅
Date de publication: 2019-10-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 191-463556
Numéro JO-S: 191

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Réfection des dispositifs de retenue gauche du pont de la N449 sens Évry sur A6, à Ris-Orangis. (OA nº 91n449 00 0950).

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

Pont de la N449 à Ris-Orangis. (Accès: sortie nº 35 de la N104 extérieur en direction d'Évry centre).

Attribution du marché
Nom: Eiffage génie civil via Pontis
Commune postale: Vélizy-Villacoublay
Nom: Aximum
Adresse postale: 8 rue Jean Mermoz
Commune postale: Magny-les-Hameaux
Code postal: 78772
Adresse Internet: http://Aximum.fr 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Commune postale: Paris Cedex 4
Source: OJS 2019/S 191-463556 (2019-10-01)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Ouvrages d'art et de génie civil (>20)