Réfection des dispositifs de retenue sur l'accotement gauche d'un ouvrage d'art situé dans le département de l'Essonne, sur le territoire communal de Ris-Orangis, qui porte l'identifiant «91n449 00 0950».
— la mise en œuvre du balisage du chantier,
— la dépose des dispositifs de retenue existant,
— la destruction de la longrine existante et la confection d'une nouvelle,
— la mise en œuvre des nouveaux dispositifs de retenue sur ouvrage, et dans les zones de transition hors ouvrage,
— le traitement de points singuliers d'assainissement,
— la remise en état de la signalisation horizontale et verticale après chantier.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2019-08-21.
L'appel d'offres a été publié le 2019-07-16.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Réfection des dispositifs de retenue gauche du pont de la N449 sens Evry sur A6, à Ris-Orangis. (OA n 91n449 00 0950)
19-BGAR-Pont-N449”
Produits/services: Ouvrages d'art et de génie civil📦
Brève description:
“Réfection des dispositifs de retenue sur l'accotement gauche d'un ouvrage d'art situé dans le département de l'Essonne, sur le territoire communal de...”
Brève description
Réfection des dispositifs de retenue sur l'accotement gauche d'un ouvrage d'art situé dans le département de l'Essonne, sur le territoire communal de Ris-Orangis, qui porte l'identifiant «91n449 00 0950».
— la mise en œuvre du balisage du chantier,
— la dépose des dispositifs de retenue existant,
— la destruction de la longrine existante et la confection d'une nouvelle,
— la mise en œuvre des nouveaux dispositifs de retenue sur ouvrage, et dans les zones de transition hors ouvrage,
— le traitement de points singuliers d'assainissement,
— la remise en état de la signalisation horizontale et verticale après chantier.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Ouvrages d'art et de génie civil📦
Lieu d'exécution: Essonne🏙️
Site principal ou lieu d'exécution:
“Pont de la N449 à Ris-Orangis. (Accès: sortie n 35 de la N104 extérieur en direction d'Évry-Centre).”
Description du marché:
“Réfection des dispositifs de retenue gauche du pont de la N449 sens Évry sur A6, à Ris-Orangis.(Oa n 91n449 00 0950).” Critères d'attribution
Critère de coût (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de coût (pondération): 40
Critère de coût (nom): Prix
Critère de coût (pondération): 60
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 4
Informations complémentaires:
“Les candidats désirant se rendre sur le site: Dirif-Ager Sud-Route de Lisses, 91100 Villabé. La consultation est lancée selon la procédure de marché sur...”
Informations complémentaires
Les candidats désirant se rendre sur le site: Dirif-Ager Sud-Route de Lisses, 91100 Villabé. La consultation est lancée selon la procédure de marché sur procédure adaptée.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— les justifications relatives à la capacité économique et financière du candidat :
—— le/les formulaire(s) DC2 dûment complétés, et notamment le chiffre...”
Liste et brève description des critères de sélection
— les justifications relatives à la capacité économique et financière du candidat :
—— le/les formulaire(s) DC2 dûment complétés, et notamment le chiffre d'affaires sur les 3 dernières années disponibles. En cas de groupement il est fourni un DC2 par cotraitant. Les annexes demandées au DC2 sont fournies le cas échéant,
—— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels,
—— le formulaire DC2 est disponible avec leur notice d'utilisation sur le site: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— les justifications relatives à la capacité juridique du candidat:
—— le formulaire DC1 dûment complété et signé. En cas de groupement le DC1 est signé par...”
Liste et brève description des critères de sélection
— les justifications relatives à la capacité juridique du candidat:
—— le formulaire DC1 dûment complété et signé. En cas de groupement le DC1 est signé par tous les cotraitants,
—— le pouvoir du signataire pour engager l'entreprise (établi par tout moyen, notamment un extrait K-bis et/ou des délégations internes à l'entreprise),
—— les références pour des prestations de nature similaire sur les 3 derniers exercices appuyées de certificats de capacité,
—— une présentation des moyens humains et matériels du candidat. Le formulaire DC1 est disponible avec leur notice d'utilisation sur le site: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-08-21
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2019-08-21
12:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Créteil.
“Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement sur la Plate-forme des achats de l'État (PLACE) à l'adresse suivante...”
Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement sur la Plate-forme des achats de l'État (PLACE) à l'adresse suivante http://www.marches-publics.gouv.fr — sous la référence:19-bgar-pont N449. Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé à 30 jours. Les factures sont à adresser au maître d'œuvre. Pénalités pour retard d'exécution: 25 000 EUR journalier (phase chantier). En cas d'absence à la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée à 500 EUR. Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte d'engagement. Elle n'est due que sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées à des sous-traitants et donnant lieu à paiement direct. Son montant est fixé, à 20 % du montant initial (TTC) du marché. Les travaux ne pouvant se faire de jour dans le balisage lourd, sont réalisés de nuit sous coupure totale de la circulation entre 23 h et 04 h (plage horaire indicative), tel que stipulé au 1.9.1 du CCTP.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr📧
Fax: +33 14594646 📠 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr📧
Fax: +33 144594646 📠
Source: OJS 2019/S 137-336511 (2019-07-16)
Avis d'attribution de marché (2019-09-25) Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“Réfection des dispositifs de retenue sur l'accotement gauche d'un ouvrage d'art situé dans le département de l'Essonne, sur le territoire communal de...”
Brève description
Réfection des dispositifs de retenue sur l'accotement gauche d'un ouvrage d'art situé dans le département de l'Essonne, sur le territoire communal de Ris-Orangis, qui porte l'identifiant «91n449 00 0950»:
— la mise en œuvre du balisage du chantier,
— la dépose des dispositifs de retenue existant,
— la destruction de la longrine existante et la confection d'une nouvelle,
— la mise en œuvre des nouveaux dispositifs de retenue sur ouvrage, et dans les zones de transition hors ouvrage,
— le traitement de points singuliers d'assainissement,
— la remise en état de la signalisation horizontale et verticale après chantier.
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 282158.50 💰
Description
Site principal ou lieu d'exécution:
“Pont de la N449 à Ris-Orangis (accès: sortie n35 de la N104 extérieur en direction d'Evry centre).”
Description du marché:
“Réfection des dispositifs de retenue gauche du pont de la N449 sens Evry sur A6, à Ris-Orangis.(OA n 91n449 00 0950).”
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2019/S 137-336511
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 19003PASEER4
Titre:
“Réfection des dispositifs de retenue gauche du pont de la N449 sens Evry sur A6, à Ris-Orangis. (OA n 91n449 00 0950)”
Date de conclusion du contrat: 2019-09-24 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: Eiffage génie civil via pontis
Adresse postale: 3 place de l'Europe
Commune postale: Velizy-Villacoublay
Code postal: 78140
Pays: France 🇫🇷
Région: Yvelines 🏙️
URL: http://Eiffage.com🌏
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 282158.50 💰
Source: OJS 2019/S 187-453544 (2019-09-25)
Avis d'attribution de marché (2019-10-01) Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Réfection des dispositifs de retenue gauche du pont de la N449 sens Évry sur A6, à Ris-Orangis. (OA nº 91n449 00 0950)
19-BGAR-Pont-N449”
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 282158.50 💰
Description
Site principal ou lieu d'exécution:
“Pont de la N449 à Ris-Orangis. (Accès: sortie nº 35 de la N104 extérieur en direction d'Évry centre).”
Description du marché:
“Réfection des dispositifs de retenue gauche du pont de la N449 sens Évry sur A6, à Ris-Orangis. (OA nº 91n449 00 0950).”
Attribution du marché
Numéro de contrat: 19-003-PA-SEER4
Titre:
“Réfection des dispositifs de retenue gauche du pont de la N449 sens Évry sur A6, à Ris-Orangis. (OA nº 91n449 00 0950)” Informations sur les appels d'offres
Le contrat a été attribué à un groupe d'opérateurs économiques ✅ Nom et adresse du contractant
Nom: Eiffage génie civil via Pontis
Commune postale: Vélizy-Villacoublay
Nom: Aximum
Adresse postale: 8 rue Jean Mermoz
Commune postale: Magny-les-Hameaux
Code postal: 78772
URL: http://Aximum.fr🌏 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 282158.50 💰
Informations complémentaires Organe de révision
Commune postale: Paris Cedex 4
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Commune postale: Paris Cedex 4
Source: OJS 2019/S 191-463556 (2019-10-01)