Mise à disposition d'un automate pour la recherche d'altérations génétiques somatiques du gène EGFR sur l'ADN circulant pour les cancers broncho-pulmonaires, réactifs et maintenance associée
Centre hospitalier régional et universitaire de Tours
Mise à disposition d'un automate pour la recherche d'altérations génétiques somatiques du gène EGFR sur l'ADN circulant pour les cancers broncho-pulmonaires, réactifs et maintenance associée au CHRU de Tours.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2019-07-26. L'appel d'offres a été publié le 2019-06-20.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Analyseurs biochimiques › Analyseur de chimie
- • Réactifs et produits de contraste › Réactifs de laboratoire
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2019-06-20 | Avis de marché |
| 2019-09-19 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2019-06-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Réactifs de laboratoire
Numéro de référence: 2019-DAA-LABO-210
Brève description:
“Mise à disposition d'un automate pour la recherche d'altérations génétiques somatiques du gène EGFR sur l'ADN circulant pour les cancers...”
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Fournitures
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Réactifs de laboratoire 📦
Code CPV supplémentaire: Analyseur de chimie 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Indre-et-Loire 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Centre hospitalier régional et universitaire de tours
Adresse postale: 2 bd Tonnellé
Code postal: 37044
Commune postale: Tours Cedex 9
Contact
Adresse Internet: http://www.chu-tours.fr 🌏
Courrier électronique: cellule.marches@chu-tours.fr 📧
Téléphone: +33 247478636 📞
Fax: +33 247476081 📠
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=436409&orgAcronyme=x7c 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-06-20 📅
Date limite de soumission: 2019-07-26 📅
Date de publication: 2019-06-25 📅
Date de fin: 2021-08-31 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 120-293218
Numéro JO-S: 120
Informations complémentaires
“Valeur estimée: minimum 150 000 — maximum 220 000 EUR HT. La valeur estimée correspond au montant maximum estimatif pour l'ensemble des lots et sur la...”
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 220 000 EUR 💰
Valeur estimée hors TVA: 220 000 EUR 💰
Description des renouvellements:
“Reconduction du marché dans des conditions identiques sur 2 périodes de 12 mois, soit du 1.9.2021 au 31.8.2022 et du 1.9.2022 au 31.8.2023.”
Description des options:
“Dans le cadre d'un marché public de travaux ou de services, le CHRU de Tours se réserve la possibilité de recourir à un marché public passé sans publicité...”
Afficher plus
Informations complémentaires:
“Valeur estimée: minimum 150 000 — maximum 220 000 EUR HT.”
“La valeur estimée correspond au montant maximum estimatif pour l'ensemble des lots et sur la durée totale du marché (reconduction comprise).”
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
“— lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants le cas échéant (DC1 ou forme libre),”
“— à fournir pour chaque candidat unique ou chaque membre du groupement candidat: Si le candidat est en redressement judiciaire, copie du ou des jugements...”
Afficher plus
“— déclaration sur l'honneur (DC1 ou forme libre) que le candidat n'entre dans aucun des cas prévus aux articles L. 2141-7 à L. 2141-11, R. 2143-3 et R....”
Afficher plus
“— document(s) relatif(s) aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat. Fiche de renseignements (RC Annexe 1),”
“— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public,...”
Afficher plus
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 3 mois
Date d'ouverture des offres: 2019-08-01 📅
Heure d'ouverture des offres: 00:00
Lieu: Logipôle Trousseau, CHRU de Tours.
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Établissement public de santé
Contact
Point de contact: Direction des achats et des approvisionnements — Mme André
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Référence
Informations complémentaires
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:
“2023.”
“Durée du marché ou délai d'exécution: à compter de la date de notification au 31.8.2021. Reconduction du marché dans des conditions identiques sur 2...”
Afficher plus
“Pour obtenir des renseignements d'ordre technique: M. le Fol — tél: +33 247478041 pour obtenir des renseignements d'ordre administratif: Mme André — tél: 33...”
Afficher plus
“L'envoi ou le dépôt de la copie de sauvegarde se fait à l'adresse indiquée sur le règlement de consultation.”
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif d'Orléans
Adresse postale: 28 rue de la Bretonnerie
Commune postale: Orléans Cedex 1
Code postal: 45057
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 238775900 📞
Courrier électronique: greffe.ta-orleans@juradm.fr 📧
Fax: +33 238538516 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:
“— référé précontractuel (article L. 551-1 et suivants du code de justice administrative),”
“— référé contractuel (article L. 551-13 et suivants du code de justice administrative),”
“— recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat exercé par les tiers au contrat sans considération de leur qualité, dans un délai...”
Afficher plus
“— recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables du contrat (article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative), dans un délai de 2...”
Afficher plus
Source: OJS 2019/S 120-293218 (2019-06-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Réactifs de laboratoire
Numéro de référence: 2019-DAA-LABO-210
Brève description:
“Mise à disposition d'un automate pour la recherche d'altérations génétiques somatiques du gène EGFR sur l'ADN circulant pour les cancers...”
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Fournitures
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Réactifs de laboratoire 📦
Code CPV supplémentaire: Analyseur de chimie 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Indre-et-Loire 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Centre hospitalier régional et universitaire de tours
Adresse postale: 2 bd Tonnellé
Code postal: 37044
Commune postale: Tours Cedex 9
Contact
Adresse Internet: http://www.chu-tours.fr 🌏
Courrier électronique: cellule.marches@chu-tours.fr 📧
Téléphone: +33 247478636 📞
Fax: +33 247476081 📠
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=436409&orgAcronyme=x7c 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-06-20 📅
Date limite de soumission: 2019-07-26 📅
Date de publication: 2019-06-25 📅
Date de fin: 2021-08-31 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 120-293218
Numéro JO-S: 120
Informations complémentaires
“Valeur estimée: minimum 150 000 — maximum 220 000 EUR HT. La valeur estimée correspond au montant maximum estimatif pour l'ensemble des lots et sur la...”
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 220 000 EUR 💰
Valeur estimée hors TVA: 220 000 EUR 💰
Description des renouvellements:
“Reconduction du marché dans des conditions identiques sur 2 périodes de 12 mois, soit du 1.9.2021 au 31.8.2022 et du 1.9.2022 au 31.8.2023.”
Description des options:
“Dans le cadre d'un marché public de travaux ou de services, le CHRU de Tours se réserve la possibilité de recourir à un marché public passé sans publicité...”
Informations complémentaires:
“Valeur estimée: minimum 150 000 — maximum 220 000 EUR HT.”
“La valeur estimée correspond au montant maximum estimatif pour l'ensemble des lots et sur la durée totale du marché (reconduction comprise).”
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
“— lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants le cas échéant (DC1 ou forme libre),”
“— à fournir pour chaque candidat unique ou chaque membre du groupement candidat: Si le candidat est en redressement judiciaire, copie du ou des jugements...”
Afficher plus (3)
“— déclaration sur l'honneur (DC1 ou forme libre) que le candidat n'entre dans aucun des cas prévus aux articles L. 2141-7 à L. 2141-11, R. 2143-3 et R....”
“— document(s) relatif(s) aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat. Fiche de renseignements (RC Annexe 1),”
“— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public,...”
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 3 mois
Date d'ouverture des offres: 2019-08-01 📅
Heure d'ouverture des offres: 00:00
Lieu: Logipôle Trousseau, CHRU de Tours.
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Établissement public de santé
Contact
Point de contact: Direction des achats et des approvisionnements — Mme André
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Référence
Informations complémentaires
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:
“2023.”
“Durée du marché ou délai d'exécution: à compter de la date de notification au 31.8.2021. Reconduction du marché dans des conditions identiques sur 2...”
“Pour obtenir des renseignements d'ordre technique: M. le Fol — tél: +33 247478041 pour obtenir des renseignements d'ordre administratif: Mme André — tél: 33...”
Afficher plus (1)
“L'envoi ou le dépôt de la copie de sauvegarde se fait à l'adresse indiquée sur le règlement de consultation.”
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif d'Orléans
Adresse postale: 28 rue de la Bretonnerie
Commune postale: Orléans Cedex 1
Code postal: 45057
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 238775900 📞
Courrier électronique: greffe.ta-orleans@juradm.fr 📧
Fax: +33 238538516 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:
“— référé précontractuel (article L. 551-1 et suivants du code de justice administrative),”
“— référé contractuel (article L. 551-13 et suivants du code de justice administrative),”
Afficher plus (2)
“— recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat exercé par les tiers au contrat sans considération de leur qualité, dans un délai...”
“— recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables du contrat (article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative), dans un délai de 2...”
Avis d'attribution de marché (2019-09-19)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 220 000 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Prix le plus bas
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Centre hospitalier régional universitaire de Tours
Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-09-19 📅
Date de publication: 2019-09-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 183-445579
Se réfère à l'avis: 2019/S 120-293218
Numéro JO-S: 183
Informations complémentaires
“Éléments d'appréciation des offres: — critère nº 1: coût (noté sur 230 points), — critère nº 2: valeur clinique (noté sur 225 points), — critère nº 3:...”
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Description des options:
“Dans le cadre d'un marché public de travaux ou de services, le CHRU de Tours se réserve la possibilité de recourir à un marché public passé sans publicité...”
Afficher plus
Informations complémentaires:
“Éléments d'appréciation des offres:”
“— critère nº 1: coût (noté sur 230 points),”
“— critère nº 2: valeur clinique (noté sur 225 points),”
“— critère nº 3: contraintes d'installation (noté sur 5 points).”
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-08-19 📅
Nom: Roche Diagnostics France
Adresse postale: 2 avenue du Vercors
Commune postale: Meylan
Code postal: 38240
Pays: France 🇫🇷
Auvergne-Rhône-Alpes 🏙️
Valeur totale du marché: 220 000 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours:
“— recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables du contrat (article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative), dans un délai de 2...”
Afficher plus
“Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours citoyens» accessible par le site Internet http://www.telerecours.fr”
Source: OJS 2019/S 183-445579 (2019-09-19)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 220 000 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Prix le plus bas
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Centre hospitalier régional universitaire de Tours
Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-09-19 📅
Date de publication: 2019-09-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 183-445579
Se réfère à l'avis: 2019/S 120-293218
Numéro JO-S: 183
Informations complémentaires
“Éléments d'appréciation des offres: — critère nº 1: coût (noté sur 230 points), — critère nº 2: valeur clinique (noté sur 225 points), — critère nº 3:...”
Objet
Champ d'application du marché
Description des options:
“Dans le cadre d'un marché public de travaux ou de services, le CHRU de Tours se réserve la possibilité de recourir à un marché public passé sans publicité...”
Informations complémentaires:
“Éléments d'appréciation des offres:”
“— critère nº 1: coût (noté sur 230 points),”
Afficher plus (2)
“— critère nº 2: valeur clinique (noté sur 225 points),”
“— critère nº 3: contraintes d'installation (noté sur 5 points).”
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-08-19 📅
Nom: Roche Diagnostics France
Adresse postale: 2 avenue du Vercors
Commune postale: Meylan
Code postal: 38240
Pays: France 🇫🇷
Auvergne-Rhône-Alpes 🏙️
Valeur totale du marché: 220 000 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours:
“— recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables du contrat (article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative), dans un délai de 2...”
“Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours citoyens» accessible par le site Internet http://www.telerecours.fr”
Source: OJS 2019/S 183-445579 (2019-09-19)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnnels (>20 nouveaux marchés)
- Produits pharmaceutiques (>20)