Marché de travaux pour la réhabilitation du bâtiment dit «La Bernède» à Prats-de-Mollo-la-Preste (66230)

SPL Perpignan Méditerranée

Marché de travaux composé de 11 lots, avec 1 tranche ferme et 5 tranches optionnelles relatif à la réhabilitation d'un bâtiment existant dit «La Bernède»:
— lot nº 1: démolitions/gros-œuvre,
— lot nº 2: charpente/couverture,
— lot nº 3: menuiseries aluminium,
— lot nº 4: menuiseries bois,
— lot nº 5: peinture/sols souples/peinture de façade,
— lot nº 6: doublage/cloisons/faux-plafonds,
— lot nº 7: électricité: courants forts et faibles,
— lot nº 8: chauffage/ventilation/plomberie/sanitaire,
— lot nº 9: ascenseur,
— lot nº 10: serrurerie,
— lot nº 11: VRD.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2019-07-23. L'appel d'offres a été publié le 2019-06-21.

Qui ?

• SPL Perpignan Méditerranée

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Languedoc-Roussillon › Pyrénées-Orientales

Historique des marchés publics

Date	Document
2019-06-21	Avis de marché

Avis de marché (2019-06-21)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Numéro de référence: 2125 Tvx
Brève description:

Marché de travaux composé de 11 lots, avec 1 tranche ferme et 5 tranches optionnelles relatif à la réhabilitation d'un bâtiment existant dit «La Bernède»: — lot nº 1: démolitions/gros-œuvre, — lot nº 2: charpente/couverture, — lot nº 3: menuiseries aluminium, — lot nº 4: menuiseries bois, — lot nº 5: peinture/sols souples/peinture de façade, — lot nº 6: doublage/cloisons/faux-plafonds, — lot nº 7: électricité: courants forts et faibles, — lot nº 8: chauffage/ventilation/plomberie/sanitaire, — lot nº 9: ascenseur, — lot nº 10: serrurerie, — lot nº 11: VRD.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction de bâtiments 📦
Charpentes 📦
Travaux de menuiserie 📦
Fenêtres, portes et articles connexes 📦
Travaux de pose de revêtements de sols souples 📦
Travaux d'isolation 📦
Électricité 📦
Chauffe-eau et chauffage de bâtiment; équipement de plomberie 📦
Ascenseurs, skips, monte-charges, escaliers mécaniques et trottoirs roulants 📦
Serrurerie 📦
Aménagements 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Pyrénées-Orientales 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: SPL Perpignan Méditerranée
Adresse postale: 5 rue de la Fusterie
Code postal: 66000
Commune postale: Perpignan
Contact
Adresse Internet: http://spl-perpignan-mediterranee.org 🌏
Courrier électronique: l.fara@spl-perpignan-mediterranee.org 📧
Téléphone: +33 468517025 📞
URL des documents: http://www.marches-publics.info/ 🌏
URL pour la participation: http://www.marches-publics.info/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-06-21 📅
Date limite de soumission: 2019-07-23 📅
Date de publication: 2019-06-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 120-292930
Numéro JO-S: 120
Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Marché de travaux composé de 11 lots, avec 1 tranche ferme et 5 tranches optionnelles relatif à la réhabilitation d'un bâtiment existant dit «La Bernède»:

— lot nº 1: démolitions/gros-œuvre,

— lot nº 2: charpente/couverture,

— lot nº 3: menuiseries aluminium,

— lot nº 4: menuiseries bois,

— lot nº 5: peinture/sols souples/peinture de façade,

— lot nº 6: doublage/cloisons/faux-plafonds,

— lot nº 7: électricité: courants forts et faibles,

— lot nº 8: chauffage/ventilation/plomberie/sanitaire,

— lot nº 9: ascenseur,

— lot nº 10: serrurerie,

— lot nº 11: VRD.

Nombre maximal de lots par soumissionnaire: 11
Intitulé du lot: Démolitions/gros-œuvre
Numéro du lot: 1
Brève description:

Travaux préparatoires, démolitions, reprises en sous-œuvre, terrassements, infrastructures, réseaux, superstructures, enduits, ouvrages divers, carrelage, plinthe, faïence.

Durée de l'accord: 60 mois
Description des options: Les options sont décrites dans le DCE. Elles concernent les lots 4 et 6.
Nom du projet ou programme financé par l’UE: Aide Poctefa
Intitulé du lot: Charpente/couverture
Numéro du lot: 2
Brève description:

Charpente bois, couverture bac acier, ouvrants de désenfumage, gouttières et descentes, étanchéité terrasse.

Intitulé du lot: Menuiseries aluminium
Numéro du lot: 3
Brève description: Ensembles menuiseries, châssis fixes et ouvrants, portes pleines.
Intitulé du lot: Menuiseries bois
Numéro du lot: 4
Brève description:

Blocs portes acoustiques, signalétique, habillage mural, panneaux bois coulissants.

Intitulé du lot: Peinture/sols souples/peinture de façade
Numéro du lot: 5
Brève description:

Peinture intérieure mur/plafonds/portes, revêtement de sols souple, plinthes PVC, peinture des façades.

Intitulé du lot: Doublage/cloisons/faux-plafonds
Numéro du lot: 6
Brève description:

Doublage, cloisons, pose d'huisseries, plafonds démontable, plafonds non-démontables, trappes de visite, sofites, isolation des combles.

Intitulé du lot: Electricité: courants forts et faibles
Numéro du lot: 7
Brève description:

Travaux préparatoires, branchements, armoires et tableaux divisionnaire, distribution principale et terminale, éclairage et appareillage, éclairage de sécurité, courant faibles (téléphonie, sécurité incendie, alarme intrusion, videophonie).

Intitulé du lot: Chauffage/ventilation/plomberie/sanitaire
Numéro du lot: 8
Brève description:

Chauffage (CTA, radiateur eau chaude), ventilation double flux, brasseur d'air, plomberie sanitaire.

Intitulé du lot: Ascenseur
Numéro du lot: 9
Brève description: Ascenseur électrique sans machinerie.
Intitulé du lot: Serrurerie
Numéro du lot: 10
Brève description:

Ensemble en fer, porte acier, garde-corps, main courant, grille ouvrante, grille fixe.

Intitulé du lot: Voirie et réseaux divers
Numéro du lot: 11
Brève description:

Travaux préparatoires, terrassements, voiries et aménagement de surfaces, assainissement, réseau d'eau potable, réseaux électriques.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

Allée des Cerisiers, 66230 — Prats-de-Mollo-la-Preste.

Allée des Cerisiers 66230 — Prats-de-Mollo-la-Preste.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,

— formulaire DC1, lettre de candidature _ habilitation du mandataire par ses cotraitants. (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).

Situation économique et financière:

— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels,

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

— indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché,

— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 18:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2019-07-24 📅
Heure d'ouverture des offres: 10:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 50
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 10
Prix (pondération): 40

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 53217712800016
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-publics.info/ 🌏
URL des documents: http://www.marches-publics.info/ 🌏
Adresse postale: 35 boulevrad Saint-Assiscle
Courrier électronique: g.bordg@splpm.org 📧
Pays: Pyrénées-Orientales 🏙️
Adresse Internet: http://www.marches-publics.info/ 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Montpellier
Adresse postale: 6 rue Pitot
Commune postale: Montpellier
Code postal: 34063
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 467548100 📞
Courrier électronique: greffe.ta-montpellier@juradm.fr 📧
Fax: +33 467547410 📠
Adresse Internet: http://montpellier.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Source: OJS 2019/S 120-292930 (2019-06-21)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)