Marché de travaux composé de 11 lots, avec 1 tranche ferme et 5 tranches optionnelles relatif à la réhabilitation d'un bâtiment existant dit «La Bernède»:
— lot nº 1: démolitions/gros-œuvre,
— lot nº 2: charpente/couverture,
— lot nº 3: menuiseries aluminium,
— lot nº 4: menuiseries bois,
— lot nº 5: peinture/sols souples/peinture de façade,
— lot nº 6: doublage/cloisons/faux-plafonds,
— lot nº 7: électricité: courants forts et faibles,
— lot nº 8: chauffage/ventilation/plomberie/sanitaire,
— lot nº 9: ascenseur,
— lot nº 10: serrurerie,
— lot nº 11: VRD.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2019-07-23.
L'appel d'offres a été publié le 2019-06-21.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux pour la réhabilitation du bâtiment dit «La Bernède» à Prats-de-Mollo-la-Preste (66230)
2125 Tvx”
Produits/services: Travaux de construction de bâtiments📦
Brève description:
“Marché de travaux composé de 11 lots, avec 1 tranche ferme et 5 tranches optionnelles relatif à la réhabilitation d'un bâtiment existant dit «La Bernède»:
—...”
Brève description
Marché de travaux composé de 11 lots, avec 1 tranche ferme et 5 tranches optionnelles relatif à la réhabilitation d'un bâtiment existant dit «La Bernède»:
— lot nº 1: démolitions/gros-œuvre,
— lot nº 2: charpente/couverture,
— lot nº 3: menuiseries aluminium,
— lot nº 4: menuiseries bois,
— lot nº 5: peinture/sols souples/peinture de façade,
— lot nº 6: doublage/cloisons/faux-plafonds,
— lot nº 7: électricité: courants forts et faibles,
— lot nº 8: chauffage/ventilation/plomberie/sanitaire,
— lot nº 9: ascenseur,
— lot nº 10: serrurerie,
— lot nº 11: VRD.
Afficher plus Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 11
Travaux préparatoires, démolitions, reprises en sous-œuvre, terrassements, infrastructures, réseaux, superstructures, enduits, ouvrages divers, carrelage, plinthe, faïence.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 50
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 10
Prix (pondération): 40
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 60
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Informations sur les options
Options ✅
Description des options: Les options sont décrites dans le DCE. Elles concernent les lots 4 et 6.
Champ d'application du marché
Informations sur les fonds de l'Union européenne: Aide Poctefa
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Charpente/couverture
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Charpentes📦
Description du marché:
“Charpente bois, couverture bac acier, ouvrants de désenfumage, gouttières et descentes, étanchéité terrasse.”
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries aluminium
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie📦
Description du marché: Ensembles menuiseries, châssis fixes et ouvrants, portes pleines.
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries bois
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Produits/services supplémentaires: Fenêtres, portes et articles connexes📦
Site principal ou lieu d'exécution: Allée des Cerisiers 66230 — Prats-de-Mollo-la-Preste.
Description du marché:
“Blocs portes acoustiques, signalétique, habillage mural, panneaux bois coulissants.”
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Peinture/sols souples/peinture de façade
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de pose de revêtements de sols souples📦
Description du marché:
“Peinture intérieure mur/plafonds/portes, revêtement de sols souple, plinthes PVC, peinture des façades.”
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Doublage/cloisons/faux-plafonds
Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'isolation📦
Description du marché:
“Doublage, cloisons, pose d'huisseries, plafonds démontable, plafonds non-démontables, trappes de visite, sofites, isolation des combles.”
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Electricité: courants forts et faibles
Titre
Numéro d'identification du lot: 7
Description
Produits/services supplémentaires: Électricité📦
Description du marché:
“Travaux préparatoires, branchements, armoires et tableaux divisionnaire, distribution principale et terminale, éclairage et appareillage, éclairage de...”
Description du marché
Travaux préparatoires, branchements, armoires et tableaux divisionnaire, distribution principale et terminale, éclairage et appareillage, éclairage de sécurité, courant faibles (téléphonie, sécurité incendie, alarme intrusion, videophonie).
1️⃣0️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Serrurerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 10
Description
Produits/services supplémentaires: Serrurerie📦
Description du marché:
“Ensemble en fer, porte acier, garde-corps, main courant, grille ouvrante, grille fixe.”
1️⃣1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Voirie et réseaux divers
Titre
Numéro d'identification du lot: 11
Description
Produits/services supplémentaires: Aménagements📦
Description du marché:
“Travaux préparatoires, terrassements, voiries et aménagement de surfaces, assainissement, réseau d'eau potable, réseaux électriques.”
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,
— formulaire DC1, lettre de candidature _ habilitation du mandataire...”
Liste et brève description des conditions
— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,
— formulaire DC1, lettre de candidature _ habilitation du mandataire par ses cotraitants. (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels,
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels,
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,
—...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,
— indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché,
— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-07-23
18:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2019-07-24
10:00 📅
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info