Marché de travaux pour la réhabilitation d'un hôtel d'activité de 3 800 m partiellement occupé, situé au 26 rue Serpollet, 75020.
Forme de marché: à tranches. Attribution d'un marché unique.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2019-05-15.
L'appel d'offres a été publié le 2019-04-11.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux pour la réhabilitation d'un hôtel d'activité situé au 26 rue Serpollet, 75020
2019dc20011/Bo”
Produits/services: Travaux de construction de bâtiments📦
Brève description:
“Marché de travaux pour la réhabilitation d'un hôtel d'activité de 3 800 m partiellement occupé, situé au 26 rue Serpollet, 75020.
Forme de marché: à...”
Brève description
Marché de travaux pour la réhabilitation d'un hôtel d'activité de 3 800 m partiellement occupé, situé au 26 rue Serpollet, 75020.
Forme de marché: à tranches. Attribution d'un marché unique.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de gros œuvre📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de bardage📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de stores📦
Lieu d'exécution: Paris🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: 26 rue Serpollet, 75020 — Paris.
Description du marché:
“Marché de travaux pour la réhabilitation d'un hôtel d'activité de 3 800 m partiellement occupé, situé au 26 rue Serpollet, 75020.
Forme de marché: à...”
Description du marché
Marché de travaux pour la réhabilitation d'un hôtel d'activité de 3 800 m partiellement occupé, situé au 26 rue Serpollet, 75020.
Forme de marché: à tranches. Attribution d'un marché unique.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de coût (nom): Prix des prestations
Critère de coût (pondération): 60
Critère de coût (nom):
“Valeur technique: mesures relatives aux nuisances et à l'accompagnement des occupants”
Critère de coût (pondération): 5
Critère de coût (nom): Valeur technique: qualité des matériaux et fournitures
Critère de coût (nom):
“Valeur technique: planning, note explicative de phasage et optimisation éventuelle des délais”
Critère de coût (nom): Valeur technique: plan(s) d'installation de chantier
Critère de coût (nom): Valeur technique: respect et cohérence de la DPGF
Critère de coût (nom): Valeur technique: organisation, moyens et méthodologie générale d'intervention
Critère de coût (pondération): 15
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 18
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 6
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“30,0 %: qualité des références pour des travaux de réhabilitation de bureaux ou de locaux d'activités, 30,0 %: qualité des références pour des travaux de...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
30,0 %: qualité des références pour des travaux de réhabilitation de bureaux ou de locaux d'activités, 30,0 %: qualité des références pour des travaux de réhabilitation de l'enveloppe de bâtiments, 10,0 %: qualité des références pour des travaux de reprise de béton endommagés en façade, 10,0 %: respect des qualifications professionnelles demandées, 10,0 %: moyens humains et matériels du candidat pour l'exécution du marché, 10,0 %: capacité financière évaluée selon la CA du candidat pour des prestations objet du marché.
Afficher plus Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Informations sur les options
Options ✅
Description des options: 1 tranche(s) optionnelle(s): prestation de CVC du local Dojo.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— formulaire DC1,
— formulaire DC2,
— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner...”
Liste et brève description des conditions
— formulaire DC1,
— formulaire DC2,
— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner (incluse dans le formulaire DC1),
— pièces justificatives de l'habilitation du signataire du marché (Kbis, statuts, délégation de pouvoirs...).
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des 3...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles,
— preuve d'une assurance pour les risques professionnels,
— un extrait de la dernière liasse fiscale avec le bilan (actif + passif) et le compte de résultat du dernier exercice clos, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi,
— entreprise nouvelle: justification par tout moyen (attestation ou ou garantie bancaire par exemple).
“CA minimum: le candidat devra justifier d'un CA annuel d'un montant supérieur à 7 000 000 EUR; niveau minimum capitaux propres: le rapport entre le total...”
CA minimum: le candidat devra justifier d'un CA annuel d'un montant supérieur à 7 000 000 EUR; niveau minimum capitaux propres: le rapport entre le total (I) et le total général (I à V) du passif du bilan devra être supérieur ou égal à 5 %.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,
— liste des...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,
— liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin),
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat; qualibat 2111 — qualibat 2142 — qualibat 1112 — qualibat 2411. Pour chaque certificat (qualibat) demandé, acceptation de tout moyen de preuve équivalent.
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Consultation comportant des conditions d'exécution à caractère environnemental détaillées dans le CCAP. Début d'exécution du marché à compter de la date...”
Conditions d'exécution du contrat
Consultation comportant des conditions d'exécution à caractère environnemental détaillées dans le CCAP. Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service.
Procédure Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-05-15
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, poser des questions à l'acheteur, déposer un...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.rivp.fr/nos_actualites/espace-fournisseurs/nos-appels-doffres/
1) la présente procédure est une procédure restreinte, seul un dossier de candidature est à remettre;
2) en cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire.
Si le groupement attributaire est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur. Au vu de la complexité technique et afin d'assurer la bonne exécution des prestations, la RIVP a choisi d'imposer cette forme de groupement. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements;
3) dépôt des candidatures: la transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur.
La signature électronique des documents n'est pas exigée. Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur. Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. À ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (Gmt+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré «hors délai» si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique (cd-rom, dvd-rom, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli portant la mention «copie de sauvegarde», ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure concernée. La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l'adresse suivante: régie immobilière de la ville de Paris, 13 avenue de la Porte d'Italie, 75013 Paris.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Paris
Adresse postale: 29/45 avenue de la Porte de Clichy
Commune postale: Paris
Code postal: 75017
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144325151📞 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen: Cf. le greffe du tribunal de grande instance indiqué à l'adresse ci-dessus.
Source: OJS 2019/S 074-174308 (2019-04-11)