Marché de travaux en conception-réalisation pour la démolition reconstruction d'une résidence sociale de 225 logements — 2-10 rue de l'égalité à Champigny-sur-Marne (94500)
Marché de travaux pour la construction, en conception-réalisation, d'une résidence sociale de 225 logements et démolition par phase du foyer existant, 2-10 rue de l'égalité à Champigny-sur-Marne (94500).
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2019-03-28.
L'appel d'offres a été publié le 2019-02-21.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux en conception-réalisation pour la démolition reconstruction d'une résidence sociale de 225 logements — 2-10 rue de l'égalité à...”
Titre
Marché de travaux en conception-réalisation pour la démolition reconstruction d'une résidence sociale de 225 logements — 2-10 rue de l'égalité à Champigny-sur-Marne (94500)
1991F CHAMPIGNY EGALITE
Afficher plus
Produits/services: Travaux de construction de bâtiments📦
Brève description:
“Marché de travaux pour la construction, en conception-réalisation, d'une résidence sociale de 225 logements et démolition par phase du foyer existant, 2-10...”
Brève description
Marché de travaux pour la construction, en conception-réalisation, d'une résidence sociale de 225 logements et démolition par phase du foyer existant, 2-10 rue de l'égalité à Champigny-sur-Marne (94500).
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de bâtiments📦
Lieu d'exécution: Val-de-Marne🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Champigny-sur-Marne (94500)
Description du marché:
“Le présent marché de travaux en conception-réalisation a pour objet la démolition reconstruction par phases d'une résidence sociale de 225 logements — 2-10...”
Description du marché
Le présent marché de travaux en conception-réalisation a pour objet la démolition reconstruction par phases d'une résidence sociale de 225 logements — 2-10 rue de l'égalité à Champigny-sur-Marne (94500). Le groupement lauréat développera le projet en mode BIM.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur architecturale et technique
Critère de qualité (pondération): 50
Prix (pondération): 50
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 11 400 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 60
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 4
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Cette consultation en conception-réalisation s'adresse à des groupements (cf. «éléments de candidature» du DAC) composés à minima avec:
— un architecte...”
Liste et brève description des conditions
Cette consultation en conception-réalisation s'adresse à des groupements (cf. «éléments de candidature» du DAC) composés à minima avec:
— un architecte (inscrit à l'ordre des architectes ou dans un registre équivalent),
— un paysagiste,
— une équipe d'ingénierie (plusieurs BET ou un BET pluridisciplinaire) réunissant en son sein les compétences suivantes: fluides, économie, thermique, acoustique, désamiantage,
— un BIM Manager (indépendant ou appartenant à l'un des membres du groupement),
— une entreprise générale.
Chaque entreprise générale aura l'obligation de présenter deux candidatures avec un architecte différent pour chaque candidature. Si l'entreprise générale ne présente qu'une seule candidature, cette candidature sera jugée irrecevable. L'architecte est obligatoirement le mandataire du groupement pendant la phase conception et l'entreprise pendant la phase réalisation.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Les candidats seront sélectionnés après analyse, par une commission d'appel d'offres constituée en jury d'architecture, des documents énumérés dans...”
Liste et brève description des critères de sélection
Les candidats seront sélectionnés après analyse, par une commission d'appel d'offres constituée en jury d'architecture, des documents énumérés dans «Éléments de candidature» du DAC selon les critères suivantes:
— expérience et qualité des références de la maîtrise d'œuvre dont expérience BIM: 50 %,
— capacité et moyens de l'entreprise de travaux dont BIM: 50 %.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“Les candidats auront à remettre les documents énumérés dans «Éléments de candidature» du DAC. Tous les documents seront fournis sous format dématérialisé...”
Liste et brève description des critères de sélection
Les candidats auront à remettre les documents énumérés dans «Éléments de candidature» du DAC. Tous les documents seront fournis sous format dématérialisé hormis les dossiers de références (=books) des membres du groupement qui sont à remettre obligatoirement sous format papier à l'attention de Chantal Donati — 3F Résidences — 1 bd Hippolyte Marquès — 94200 Ivry-sur-Seine.
Les candidatures non strictement conformes ne seront pas recevables.
Procédure Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations sur les négociations
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-03-28
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
“Une indemnité forfaitaire totale et non révisable de 40 000 EUR HT, comprenant la maquette du projet, sera accordée à chacun des candidats ayant remis les...”
Une indemnité forfaitaire totale et non révisable de 40 000 EUR HT, comprenant la maquette du projet, sera accordée à chacun des candidats ayant remis les prestations conformes au règlement de la consultation.
La rémunération de l'attributaire du marché tiendra compte de cette indemnité reçue.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Créteil
Adresse postale: rue Pasteur Vallery Radot
Commune postale: Créteil Cedex
Code postal: 94011
Pays: France 🇫🇷 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal de grande instance de Créteil
Adresse postale: rue Pasteur Vallery Radot
Commune postale: Créteil
Code postal: 94011
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2019/S 040-089279 (2019-02-21)