Marché de travaux de reconversion et réhabilitation du bâtiment Perrin sur le site de l'institut Henri Poincaré situé au 11-13 rue Pierre et Marie Curie — 75005 Paris
La présente consultation porte sur un marché de travaux de reconversion et réhabilitation de l'institut Henri Poincaré. Rattaché à Sorbonne université et au CNRS, le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et Sorbonne université ont confié à l'Épaurif un mandat de maîtrise d'ouvrage pour la réhabilitation de ce bâtiment. La possibilité d'étendre l'institut Henri Poincaré a vu le jour avec la libération fin 2016 du bâtiment Perrin lui faisant face. Cet édifice accueillait les anciens locaux du laboratoire de chimie physique — matière et rayonnement (Sorbonne université/CNRS). L'extension du bâtiment doit permettre la création d'un espace muséal consacré aux mathématiques et à la physique théorique sous ses différentes formes.
650 m de surface utile sur les 1 750 m du projet global lui seront consacrés. Cet espace d'exposition et de médiation sera le lieu de rencontres entre chercheurs et acteurs du monde économique, culturel, industriel et social.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2019-04-15.
L'appel d'offres a été publié le 2019-02-15.
Avis de marché (2019-02-15) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Établissement public du campus de Jussieu
Adresse postale: 103 rue Réaumur
Commune postale: Paris
Code postal: 75002
Pays: France 🇫🇷
Personne de contact: Dajm
Courrier électronique: juridique@epaurif.fr📧
Région: Paris🏙️
URL: http://www.epaurif.fr/🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com🌏 Communication
L'accès aux documents d'appel d'offres est restreint
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_iFs0TeYZZY🌏 Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Nom: Épaurif
Adresse postale: 103 rue Réaumur
Commune postale: Paris
Code postal: 75002
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: juridique@epaurif.fr📧
Région: Paris🏙️
URL: https://www.achatpublic.com/🌏 Communication (participation)
Nom: Épaurif
Adresse postale: 103 rue Réaumur
Commune postale: Paris
Code postal: 75002
Pays: France 🇫🇷
Personne de contact: DAJM — bâtiment B — escalier C — interphone Épaurif/DAJM
Courrier électronique: juridique@epaurif.fr📧
Région: Paris🏙️
URL: https://www.achatpublic.com/🌏
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux de reconversion et réhabilitation du bâtiment Perrin sur le site de l'institut Henri Poincaré situé au 11-13 rue Pierre et Marie Curie —...”
Titre
Marché de travaux de reconversion et réhabilitation du bâtiment Perrin sur le site de l'institut Henri Poincaré situé au 11-13 rue Pierre et Marie Curie — 75005 Paris
AOR006/2019
Afficher plus
Produits/services: Travaux de gros œuvre📦
Brève description:
“La présente consultation porte sur un marché de travaux de reconversion et réhabilitation de l'institut Henri Poincaré. Rattaché à Sorbonne université et au...”
Brève description
La présente consultation porte sur un marché de travaux de reconversion et réhabilitation de l'institut Henri Poincaré. Rattaché à Sorbonne université et au CNRS, le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et Sorbonne université ont confié à l'Épaurif un mandat de maîtrise d'ouvrage pour la réhabilitation de ce bâtiment. La possibilité d'étendre l'institut Henri Poincaré a vu le jour avec la libération fin 2016 du bâtiment Perrin lui faisant face. Cet édifice accueillait les anciens locaux du laboratoire de chimie physique — matière et rayonnement (Sorbonne université/CNRS). L'extension du bâtiment doit permettre la création d'un espace muséal consacré aux mathématiques et à la physique théorique sous ses différentes formes.
650 m de surface utile sur les 1 750 m du projet global lui seront consacrés. Cet espace d'exposition et de médiation sera le lieu de rencontres entre chercheurs et acteurs du monde économique, culturel, industriel et social.
Afficher plus Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de gros œuvre📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de couverture📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de fondation📦
Lieu d'exécution: Paris🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: 11-13 rue Pierre et Marie Curie 75005 Paris.
Description du marché: Gros œuvre/couverture étanchéité/VRD.
Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 30
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 5
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“Conformément aux articles 51 de l'ordonnance nº 2015- 899 du 23.7.2015 et 50 à 55 du décret nº 2016-360, les candidatures seront analysées et classées au...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
Conformément aux articles 51 de l'ordonnance nº 2015- 899 du 23.7.2015 et 50 à 55 du décret nº 2016-360, les candidatures seront analysées et classées au regard des critères ci-dessous:
— capacités techniques et professionnelles du candidat à réaliser les prestations objet du marché: 30 %,
— références du candidat sur des opérations de complexité et de nature équivalente: 50 %,
— moyens humains et organisation: 20 %.
Les variantes et options seront précisées au DCE.
Afficher plus Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Le périmètre exact des options et variantes sera indiqué dans le DCE, ainsi que le niveau minimal de performance à atteindre.” Description
Informations complémentaires: Le marché est passé à prix global et forfaitaire.
2️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de parachèvement de bâtiment📦
Description du marché: Corps d'état architecturaux.
3️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de plomberie📦
Description du marché: CVC/plomberie.
4️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installations électriques📦
Description du marché: Cfo/cfa.
5️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de façade📦
Description du marché: Façades.
6️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Produits/services supplémentaires: Ascenseurs📦
Description du marché: Ascenseurs.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Les documents concernant la situation propre des opérateurs économiques ainsi que leurs capacités économiques, financières et techniques sont indiqués dans...”
Liste et brève description des conditions
Les documents concernant la situation propre des opérateurs économiques ainsi que leurs capacités économiques, financières et techniques sont indiqués dans la pièce jointe.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Cf. « descriptif succinct du programme et des critères de participation en pièce jointe».” Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“Cf. «descriptif succinct du programme et des critères de participation en pièce jointe».”
Procédure Type de procédure
Procédure restreinte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-04-15
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
Les commandes électroniques seront utilisées
La facturation électronique sera acceptée
Le paiement électronique sera utilisé
Informations complémentaires
“Étant une procédure restreinte, le dossier de consultation (DCE) sera remis à la fin de la phase candidature aux candidats retenus. Les critères de jugement...”
Étant une procédure restreinte, le dossier de consultation (DCE) sera remis à la fin de la phase candidature aux candidats retenus. Les critères de jugement des offres seront précisés dans le DCE de chaque lot. À ce stade, les documents demandés en phase candidature et les qualifications exigées sont listés dans la pièce jointe téléchargeable sur la plate-forme achatpublic.com dans la rubrique Dossier d'aide aux concepteurs (DAC).
Modalités de remise des candidatures: les candidatures sont à remettre au format électronique sur le site www.achatpublic.com. Uniquement avant la date limite de remise des candidatures. Pour obtenir des renseignements d'ordre administratif et technique qui leurs seraient utiles, les candidats devront faire parvenir au plus tard 15 jours avant la date limite de réception des candidatures, une demande écrite via la plate-forme www.achatpublic.com. Une réponse sera alors adressée, par écrit, via la plate-forme www.achatpublic.com, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des candidatures.
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu'indiqué dans l'AAPC.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr📧
Fax: +33 144594646 📠
URL: http://paris.tribunal-administratif.fr🌏 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom:
“Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics à Paris”
Adresse postale: 29 rue Barbet-de-Jouy
Commune postale: Paris
Code postal: 75007
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144426343📞
Fax: +33 144426337 📠 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Recours pour excès de pouvoir dans un délai de 2 mois à compter de la notification ou de la publication de l'acte attaqué.
— le référé précontractuel peut...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Recours pour excès de pouvoir dans un délai de 2 mois à compter de la notification ou de la publication de l'acte attaqué.
— le référé précontractuel peut être introduit contre la procédure initiée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de l'article L. 551-1 du CJA, pendant toute la procédure de passation du contrat jusqu'à sa signature,
— référé contractuel: après la signature, le contrat conclu pourra faire l'objet d'un référé contractuel dans les conditions définies aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA dans un délai de 1 mois à compter de la date de publication de l'avis d'attribution ou de 6 mois à compter de la signature du contrat en cas de défaut de publication de cet avis,
— recours de pleine juridiction pour tout tiers justifiant d'un intérêt lésé dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées relatives à l'attribution et la conclusion du contrat (CE, 4 .4.2014 — département du Tarn-et-Garonne).
Afficher plus
Source: OJS 2019/S 036-080061 (2019-02-15)
Avis d'attribution de marché (2019-05-28) Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“La présente consultation porte sur un marché de travaux de reconversion et réhabilitation de l'institut Henri Poincaré. Rattaché à Sorbonne Université et au...”
Brève description
La présente consultation porte sur un marché de travaux de reconversion et réhabilitation de l'institut Henri Poincaré. Rattaché à Sorbonne Université et au CNRS, le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et Sorbonne Université ont confié à l'Epaurif un mandat de maîtrise d'ouvrage pour la réhabilitation de ce bâtiment. La possibilité d'étendre l'institut Henri Poincaré a vu le jour avec la libération fin 2016 du bâtiment Perrin lui faisant face. Cet édifice accueillait les anciens locaux du laboratoire de chimie physique — matière et rayonnement (Sorbonne Université/CNRS). L'extension du bâtiment doit permettre la création d'un espace muséal consacré aux mathématiques et à la physique théorique sous ses différentes formes. 650 m de surface utile sur les 1 750 m du projet global lui seront consacrés. Cet espace d'exposition et de médiation sera le lieu de rencontres entre chercheurs et acteurs du monde économique, culturel, industriel et social.
Afficher plus Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Description
Site principal ou lieu d'exécution: 11-13 rue Pierre et Marie Curie 75005 Paris
Description du marché: Gros œuvre / couverture étanchéité / vrd
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Capacités techniques et professionnelles
Critère de qualité (pondération): 30
Critère de qualité (nom): Réferences du candidat sur des opérations de même nature
Critère de qualité (pondération): 50
Critère de qualité (nom): Moyens humains et organisation
Critère de qualité (pondération): 19
Prix (pondération): 1
Informations sur les options
Description des options:
“Le périmètre exact des options et variantes sera indiqué dans le DCE, ainsi que le niveau minimal de performance à atteindre” Description
Description du marché: Corps d'état architecturaux
Description du marché: Cvc / Plomberie
Description du marché: Cfo / cfa
Description du marché: Façades
Description du marché: Ascenseurs
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2019/S 036-080061
Attribution du marché
1️⃣
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: Gros œuvre/couverture étanchéité/VRD
Informations sur les non-lauréats
Autres raisons (interruption de la procédure)
2️⃣
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: Corps d'état architecturaux
3️⃣
Numéro d'identification du lot: 3
Titre: CVC/plomberie
4️⃣
Numéro d'identification du lot: 4
Titre: Cfo/cfa
5️⃣
Numéro d'identification du lot: 5
Titre: Façades
6️⃣
Numéro d'identification du lot: 6
Titre: Ascenseurs
“Rappel des critères d'analyses des candidatures:
— capacités techniques et professionnelles du candidat à réaliser les prestations objet du marché: 30 %,
—...”
Rappel des critères d'analyses des candidatures:
— capacités techniques et professionnelles du candidat à réaliser les prestations objet du marché: 30 %,
— références du candidat sur des opérations de complexité et de nature équivalente: 50 %,
— moyens humains et organisation: 20 % (bien qu'un critère prix ait été indiqué dans l'avis d'attribution pour une raison technique propre à la plate-forme, nous confirmons qu'aucun critère prix n'est appliqué).
Afficher plus Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“— recours pour excès de pouvoir dans un délai de 2 mois à compter de la notification ou de la publication de l'acte attaqué,
— le référé précontractuel peut...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
— recours pour excès de pouvoir dans un délai de 2 mois à compter de la notification ou de la publication de l'acte attaqué,
— le référé précontractuel peut être introduit contre la procédure initiée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de l'article L. 551-1 du CJA, pendant toute la procédure de passation du contrat jusqu'à sa signature,
— référé contractuel: après la signature, le contrat conclu pourra faire l'objet d'un référé contractuel dans les conditions définies aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA dans un délai de 1 mois à compter de la date de publication de l'avis d'attribution ou de 6 mois à compter de la signature du contrat en cas de défaut de publication de cet avis,
— recours de pleine juridiction pour tout tiers justifiant d'un intérêt lésé dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées relatives à l'attribution et la conclusion du contrat (CE, 4.4.2014 — département du Tarn-et-Garonne).
Afficher plus
Source: OJS 2019/S 104-251159 (2019-05-28)