Marché de travaux de démolition d'un foyer de travailleurs migrants de 286 chambres et construction d'une résidence sociale de 283 logements à Sartrouville (78500)
Marché de travaux de démolition d'un foyer de travailleurs migrants de 286 chambres et construction d'une résidence sociale de 283 logements à Sartrouville (78500).
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2019-04-30.
L'appel d'offres a été publié le 2019-03-26.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux de démolition d'un foyer de travailleurs migrants de 286 chambres et construction d'une résidence sociale de 283 logements à Sartrouville...”
Titre
Marché de travaux de démolition d'un foyer de travailleurs migrants de 286 chambres et construction d'une résidence sociale de 283 logements à Sartrouville (78500)
NAT2019_11
Afficher plus
Produits/services: Travaux de construction📦
Brève description:
“Marché de travaux de démolition d'un foyer de travailleurs migrants de 286 chambres et construction d'une résidence sociale de 283 logements à Sartrouville (78500).”
Brève description
Marché de travaux de démolition d'un foyer de travailleurs migrants de 286 chambres et construction d'une résidence sociale de 283 logements à Sartrouville (78500).
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction📦
Lieu d'exécution: Yvelines 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: 50 rue Saint-Exupéry, 78500 Sartrouville.
Description du marché:
“L'opération envisagée a pour objet la démolition et la construction d'une résidence sociale de 286 logements. L'opération se déroule en site propre. Le...”
Description du marché
L'opération envisagée a pour objet la démolition et la construction d'une résidence sociale de 286 logements. L'opération se déroule en site propre. Le programme atteint une surface de plancher de 6 754 m. Cette opération innovante et de haute qualité environnementale et urbaine emploie en superstructure, un système constructif bois associant les techniques de poteaux-poutres, de préfabrications, et de panneaux CLT et ossature bois. L'opération se fera en 3 phases, tel que précisé dans le programme. Le bâtiment collectif R+3, formé par la mise en oeuvre d'une structure bois, est classé en 3 famille B. Il n'est pas prévu de décomposition en lots. Un seul marché sera donc passé pour la réalisation des travaux.
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 30
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 3
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“— les candidats n'ayant pas fourni l'ensemble des documents dûment exigés au présent avis, le cas échéant après avoir demandé à tous les candidats concernés...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
— les candidats n'ayant pas fourni l'ensemble des documents dûment exigés au présent avis, le cas échéant après avoir demandé à tous les candidats concernés de produire ou de compléter ces pièces dans un délai identique pour tous,
— les candidats dont les garanties professionnelles et/ou techniques et/ou financières sont insuffisantes. Il est à noter qu'il est exigé des candidats qu'ils disposent d'un niveau d'expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés publics exécutés antérieurement.
À ce titre, les éléments relatifs aux capacités techniques et professionnelles seront présentés dans un feuillet sous format A3 (10 pages maximum en format paysage) qui devra obligatoirement comprendre:
— 3 références en matière de logements et/ou logements sociaux, dont 2 en structure bois,
— références en marché de conception réalisation et ou dialogue compétitif.
Des références en matière de préfabrication sont particulièrement attendues. Les informations suivantes devront également être transmises sur ce feuillet: nature de l'ouvrage et adresse, identité du maître d'ouvrage, montant HT des travaux avec découpage par lots traités et année de réalisation. Toutefois, l'absence de références relatives à l'exécution de marché publics de même nature ne justifiera pas, à elle seule, l'élimination d'un candidat.
Afficher plus Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance nº...”
Liste et brève description des conditions
— déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015,
— le candidat en redressement judiciaire devra produire une copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Dans la mesure où ils sont nécessaires à l'appréciation de la capacité économique et financière des candidats, les renseignements ou documents justificatifs...”
Liste et brève description des critères de sélection
Dans la mesure où ils sont nécessaires à l'appréciation de la capacité économique et financière des candidats, les renseignements ou documents justificatifs suivants sont exigés:
1) déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles;
2) déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents;
3) bilans ou extraits de bilan, concernant les 3 dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“Dans la mesure où ils sont nécessaires à l'appréciation des capacités techniques et professionnelles des candidats, les renseignements ou documents suivants...”
Liste et brève description des critères de sélection
Dans la mesure où ils sont nécessaires à l'appréciation des capacités techniques et professionnelles des candidats, les renseignements ou documents suivants sont exigés:
1) une liste des travaux exécutés, pour des opérations similaires au cours des 5 dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
2) une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les 3 dernières années;
3) indiquer les titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché public;
4) l'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés au candidat, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité et, lorsqu'il s'agit de marchés publics de travaux, auquel le candidat pourra faire appel pour l'exécution de l'ouvrage;
5) une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public, notamment en matière de préfabrication (outils de levage, usine de préfabrication…);
6) la description de l'équipement technique ainsi que des mesures employées par le candidat pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise;
7) des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants: travaux de démolitions — désamiantage. Démolitions technicité confirmée: 1112 — traitement de l'amiante: 1552 — terrassements fouilles — terrassements fouilles technicité confirmée: 1312/Pieux 1233 Canalisations et assainissement/1321 Aménagements de chaussée 1341 — structure et gros œuvre parois moulées dans le sol 1243/Maçonnerie technicité confirmée et béton armé courant 2112/Béton armé et béton précontraints technicité confirmée 2212/Préfabrication 2231-2224-2251-2261/charpente et structure bois — 2302 Fourniture et pose de charpente traditionnelle et structure en bois/2343 Fabrication et pose de charpentes en bois lamellé-collé/2363 Fabrication et pose de bâtiments à ossature bois/Couverture — Bardages — 316 Couverture en métaux: zinc/3183 Couverture en plaques nervurées ou ondulées/3813 Tous types de bardages/plomberie installation sanitaire — plomberie sanitaires 5112/Fumisterie 5212/Installations thermiques 5312/Tuyauterie 5322/Régulation 5342/Calorifugeage des tuyaux 7112/VMC 5431 et 5432/Désenfumage 5442/Installations aérothermiques 8321/qualifelec niveau EC mention SEH. Étant précisé que tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres États membres sont acceptés.
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Le présent dialogue compétitif a pour objet l'attribution d'un marché de travaux de construction d'une résidence sociale de 283 logements à Sartrouville....”
Conditions d'exécution du contrat
Le présent dialogue compétitif a pour objet l'attribution d'un marché de travaux de construction d'une résidence sociale de 283 logements à Sartrouville. Les candidats sont informés que la consultation est en procédure restreinte. La consultation des candidats sera réalisée sur la base des études APS. Il est précisé qu'une entreprise ne peut se porter plusieurs fois candidate pour un même marché, ni en qualité d'entreprise individuelle ou générale, ni en qualité de mandataire d'un groupement. De plus, pour éviter de fausser la concurrence, un cotraitant ne pourra pas être agréé dans plusieurs groupements. Le délai global prévisionnel d'exécution est décomposé comme suit:
— études:8 mois,
— réalisation des travaux: 24 mois (hors année de garantie de parfait achèvement),
— l'offre présentée par le candidat devra porter sur l'ensemble des prestations objet du marché.
Procédure Type de procédure
Dialogue compétitif
Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres au cours de la négociation ou du dialogue
Recours à une procédure par étapes pour réduire progressivement le nombre de solutions à discuter ou d'offres à négocier
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-04-30
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Informations complémentaires Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance
Adresse postale: 4 boulevard du Palais
Commune postale: Paris
Code postal: 75001
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144325151📞 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Adoma, direction juridique
Adresse postale: 33 avenue Pierre Mendès-France
Commune postale: Paris
Code postal: 75013
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2019/S 063-145577 (2019-03-26)
Avis d'attribution de marché (2019-06-26) Objet Description
Description du marché:
“L'opération envisagée a pour objet la démolition et la construction d'une résidence sociale de 286 logements. L'opération se déroule en site propre. Le...”
Description du marché
L'opération envisagée a pour objet la démolition et la construction d'une résidence sociale de 286 logements. L'opération se déroule en site propre. Le programme atteint une surface de plancher de 6 754 m. Cette opération innovante et de haute qualité environnementale et urbaine emploie en superstructure, un système constructif bois associant les techniques de poteaux-poutres, de préfabrications, et de panneaux CLT et ossature bois. L'opération se fera en 3 phases, tel que précisé dans le programme. Le bâtiment collectif R+3, formé par la mise en œuvre d'une structure bois, est classé en 3 famille B. Il n'est pas prévu de décomposition en lots. Un seul marché sera donc passé pour la réalisation des travaux.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Mentionné au RC
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de coût (nom): Mentionné au RC
Critère de coût (pondération): 60
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2019/S 063-145577
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: NAT2019_11
Titre:
“Marché de travaux de démolition d'un foyer de travailleurs migrants de 286 chambres et construction d'une résidence sociale de 283 logements à Sartrouville (78500)”
Titre
Marché de travaux de démolition d'un foyer de travailleurs migrants de 286 chambres et construction d'une résidence sociale de 283 logements à Sartrouville (78500)
Afficher plus Informations sur les non-lauréats
Autres raisons (interruption de la procédure)
Source: OJS 2019/S 124-302110 (2019-06-26)