Dans le cadre de l'organisation de l'exploitation de l'usine d'épuration de Seine Aval (78), des travaux sont à réaliser pour accueillir le service 2:
— construction d'un nouveau bâtiment de type R+2 — surface au sol 35 m x 12 m,
— aménagements extérieurs.
3 lots travaux ont déjà été attribués:
— lot 1: VRD — bâtiment clos et couvert — aménagements extérieurs,
— lot 3: aménagements extérieurs,
— lot 4: réaménagement locaux existants.
Les travaux à réaliser dans le cadre de ce présent marché (lot 2) consistent en la réalisation des prestations des corps d'État suivants:
— 02.01 CVC,
— 02.02 plomberie,
— 02.03 électricité: courant forts, courants faibles,
—— 02.03.01 courants faibles,
—— 02.03.02 courants forts,
— 02.04 appareils élévateurs.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-02-27.
L'appel d'offres a été publié le 2019-12-19.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux «Bâtiment service 2 et réaménagement NIT — usine Seine Aval (78) — lot 2»
19S0353”
Produits/services: Travaux d'équipement du bâtiment📦
Brève description:
“Dans le cadre de l'organisation de l'exploitation de l'usine d'épuration de Seine Aval (78), des travaux sont à réaliser pour accueillir le service 2:
—...”
Brève description
Dans le cadre de l'organisation de l'exploitation de l'usine d'épuration de Seine Aval (78), des travaux sont à réaliser pour accueillir le service 2:
— construction d'un nouveau bâtiment de type R+2 — surface au sol 35 m x 12 m,
— aménagements extérieurs.
3 lots travaux ont déjà été attribués:
— lot 1: VRD — bâtiment clos et couvert — aménagements extérieurs,
— lot 3: aménagements extérieurs,
— lot 4: réaménagement locaux existants.
Les travaux à réaliser dans le cadre de ce présent marché (lot 2) consistent en la réalisation des prestations des corps d'État suivants:
— 02.01 CVC,
— 02.02 plomberie,
— 02.03 électricité: courant forts, courants faibles,
—— 02.03.01 courants faibles,
—— 02.03.02 courants forts,
— 02.04 appareils élévateurs.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de bâtiments📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'équipement du bâtiment📦
Lieu d'exécution: Yvelines 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: SIAAP site Seine Aval — UPEI Saint-Germain-en-Laye (78).
Description du marché:
“Ces travaux consistent en:
— la pose des équipements spécifiques aux différents corps d'État,
— à la pose des réseaux et aux raccordements.” Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Qualité de l'offre
Critère de qualité (pondération): 60 %
Prix (pondération): 40 %
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 778 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 6
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Les pièces relatives à la candidature peuvent être transmises:
— soit par la remise des formulaires DC1 et DC2 (ou documents équivalents),
— soit par la...”
Liste et brève description des conditions
Les pièces relatives à la candidature peuvent être transmises:
— soit par la remise des formulaires DC1 et DC2 (ou documents équivalents),
— soit par la remise d'un Document unique de marché européen (DUME).
Conformément aux articles R. 2143-5 à R. 2143-15 du code de la commande publique, le candidat retenu ne saurait être désigné définitivement comme titulaire du marché qu'à la condition de prouver qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5, L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du contrat, portant au...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du contrat, portant au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
Il est exigé un seuil minimal de chiffre d'affaire moyen sur 3 ans de: lot 2: 1 000 000 EUR.
L'effet est l'exclusion automatique de tout candidat ou groupement dont le chiffre d'affaire moyen sur 3 ans est en deçà de ce seuil. (cf. Art. 44 CCAG travaux).
— la preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les 3 dernières années,
— une...”
Liste et brève description des critères de sélection
— une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les 3 dernières années,
— une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire ou l'entrepreneur dispose pour l'exécution des prestations,
— une présentation d'une liste des principaux travaux de même nature effectués au cours des 3 dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique,
— les certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité de l'entreprise peut être apportée par tout moyen (certificats d'identité professionnelle, références de travaux attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate),
— pour les entreprises nouvellement créées, les candidats devront fournir les éléments équivalents susceptibles de permettre d'apprécier leurs moyens (financiers, humains et matériels), ainsi que le cas échéant la liste des éventuelles prestations en cours en précisant pour chacune d'elles le montant et la nature des prestations exécutées.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-02-27
16:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 7
Conditions d'ouverture des offres: 2020-02-28
09:00 📅
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Informations complémentaires
“L'attributaire pourra être une entreprise unique ou un groupement d'entreprises. Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur. Les...”
L'attributaire pourra être une entreprise unique ou un groupement d'entreprises. Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur. Les groupements conjoints ou solidaires sont donc autorisés. Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément à l'article R. 2142-21-1º du code de la commande publique. Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de membres de plusieurs groupements, conformément à l'article R. 2142-21-2º du code de la commande publique. En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en application de l'article R. 2142-24 du code de la commande publique. Appel d'offres ouvert en application des articles R. 2124-21º, R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique. Ce dernier n'est pas reconductible. Le délai d'exécution des prestations court à compter de l'ordre de service de démarrage à la fin de la garantie de parfait achèvement et est estimé à: lot nº 2: 6 mois dont 2 mois de préparation chantier préalable avance prévue: taux à 5 % visite du lieu d'exécution obligatoire. Les critères de jugement des candidatures et des offres sont détaillés au règlement de la consultation. L'attention des candidats est attirée sur le fait que l'adresse mail qui aura servi au dépôt de l'offre électronique par le candidat servira d'adresse de référence pour le SIAAP, quelles que soient les éventuelles mentions contraires au sein de l'offre. Dès lors, cette adresse mail sera utilisée par le SIAAP pour tous les échanges tels que demandes de complément de candidature, demande de précision sur l'offre, courrier aux candidats non retenus. Il est important que cette adresse mail soit valide et joignable à tout moment au cours de la consultation par une personne compétente du candidat. Le dossier de consultation aux entreprises peut être téléchargé par voie électronique mais pas intégralement, étant volumineux. Les candidats qui auront au préalable téléchargé le dossier de consultation disponible sur le site, pourront sur simple demande (courrier ou télécopie) adressée au service juridique et procédure achats, dont les coordonnées figurent à l'article 7 du règlement de la consultation, obtenir une clé USB contenant les documents non téléchargeables. Les offres devront être transmises par voie électronique avec authentification de la signature du candidat et indication d'une date certaine de réception avec accusé de réception électronique à l'adresse suivante: https://marches-publics.siaap.fr — une copie de sauvegarde des plis remis par voie électronique peut être effectuée par les entreprises dans les conditions prévues à l'arrêté du 14.12.2009 (à l'adresse mentionnée au I.1)].
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris
Code postal: 75004
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr📧
Fax: +33 144594646 📠
URL: http://conseil-etat.fr/ta/paris/index.shtml🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Référé précontractuel: article L. 551-1 et s. du code de justice administrative.
Référé contractuel: article L. 551-13 et s. du code de justice administrative.” Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris
Code postal: 75004
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr📧
Fax: +33 144594646 📠
URL: http://conseil-etat.fr/ta/paris/index.shtml🌏
Source: OJS 2019/S 248-611512 (2019-12-19)
Informations complémentaires (2020-02-19) Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux «bâtiment service 2 et réaménagement NIT — usine Seine-Aval (78) — lot 2»”
Brève description:
“Dans le cadre de l'organisation de l'exploitation de l'usine d'épuration de Seine-Aval (78), des travaux sont à réaliser pour accueillir le service 2:
—...”
Brève description
Dans le cadre de l'organisation de l'exploitation de l'usine d'épuration de Seine-Aval (78), des travaux sont à réaliser pour accueillir le service 2:
— construction d'un nouveau bâtiment de type R+2 — surface au sol 35 m × 12 m,
— aménagements extérieurs.
3 lots travaux ont déjà été attribués:
— lot 1: VRD — bâtiment clos et couvert — aménagements extérieurs,
— lot 3: aménagements extérieurs,
— lot 4: réaménagement locaux existants.
Les travaux à réaliser dans le cadre de ce présent marché (lot 2) consistent en la réalisation des prestations des corps d'état suivants:
— 02.01 CVC,
— 02.02 plomberie,
— 02.03 électricité: courant forts, courants faibles,
— 02.03.01 courants faibles,
— 02.03.02 courants forts,
— 02.04 appareils élévateurs.
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2019/S 248-611512
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres
Ancienne valeur
Date: 2020-02-27 📅
L'heure: 16:00
Nouvelle valeur
Date: 2020-03-04 📅
L'heure: 16:00
Source: OJS 2020/S 037-086778 (2020-02-19)