Marché travaux de renouvellement et chantiers de raccordement postes biométhane (extensions < 2 500 m environ) sur le territoire de la direction réseaux centre ouest pour les régions administratives Bretagne et Pays de Loire.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2019-02-28.
L'appel d'offres a été publié le 2019-02-06.
Avis de marché (2019-02-06) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Grdf
Numéro d'enregistrement national: 444786511
Adresse postale: 6 rue Condorcet
Commune postale: Paris
Code postal: 75009
Pays: France 🇫🇷
Personne de contact: Girard Sonia
Téléphone: +33 171191554📞
Courrier électronique: sonia.girard@grdf.fr📧
Région: France🏙️
URL: http://www.grdf.fr/🌏 Communication
L'accès aux documents d'appel d'offres est restreint
URL des documents: http://www.grdf.fr/🌏
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché Adaptation et sécurisation des ouvrages (ASO) extensions biométhane et travaux acier
GRDF-192-003705”
Produits/services: Travaux de construction de canalisations d'alimentation en gaz📦
Brève description:
“Marché travaux de renouvellement et chantiers de raccordement postes biométhane (extensions < 2 500 m environ) sur le territoire de la direction réseaux...”
Brève description
Marché travaux de renouvellement et chantiers de raccordement postes biométhane (extensions < 2 500 m environ) sur le territoire de la direction réseaux centre ouest pour les régions administratives Bretagne et Pays de Loire.
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: EUR 24 050 000 💰
Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 2
Champ d'application du marché
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:
“Une entreprise peut répondre à tous/plusieurs lots mais ne peut se voir attribuer qu’un contrat par lot et au plus 2 contrats sur l’ensemble des lots, sauf...”
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants
Une entreprise peut répondre à tous/plusieurs lots mais ne peut se voir attribuer qu’un contrat par lot et au plus 2 contrats sur l’ensemble des lots, sauf dans le cas d’insuffisance de candidature
En cas d’infructuosité partielle sur un lot, le montant du contrat non attribué pourra être réparti sur les autres contrats, dans le respect des règles d’auto limitation et de consommation des marchés.
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot nº 1: 56 + 29 sud
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de canalisations d'alimentation en gaz📦
Lieu d'exécution: Morbihan🏙️
Lieu d'exécution: Finistère🏙️
Description du marché:
“Les prestations attendues dans le cadre du marché sont:
— renouvellement de réseau et branchements associés en acier, fonte ductile ou grise, cuivre par du...”
Description du marché
Les prestations attendues dans le cadre du marché sont:
— renouvellement de réseau et branchements associés en acier, fonte ductile ou grise, cuivre par du PE ou de l’acier en technique de tranchée ouverte ou de tubage,
— renouvellement par du PE de plus de 2 branchements seuls (sans réseau) en acier, solacier, PE, plomb ou cuivre sur un périmètre restreint,
— chantiers de raccordement postes biométhane (extensions < 2 500 m environ) y compris maillage et renforcement si nécessaire.
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 4 225 000 💰
Durée de l'accord
Date de début: 2019-07-01 📅
Date de fin: 2022-09-30 📅
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Ce contrat est susceptible d'être renouvelé ✅ Description
Description des renouvellements:
“Date de début des contrats estimée entre le 1.7.2019 et 1.10.2019 en fonction de la durée de consultation.
Date de fin des contrats: 30.9.2021 (ferme) + 2...”
Description des renouvellements
Date de début des contrats estimée entre le 1.7.2019 et 1.10.2019 en fonction de la durée de consultation.
Date de fin des contrats: 30.9.2021 (ferme) + 2 options de 6 mois.
Durée comprise entre 24 mois et 39 mois en fonction de la date de démarrage des contrats et des options de durée.
La valeur estimée du lot est indiquée pour sa durée maximale toutes options comprises.
Afficher plus Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 3
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“GRDF envisage 3 attributaires pour ce lot, dont 2 contrats avec option acier.
Pas de limitation du nombre de candidats.”
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot nº 2: 22 + 29 nord
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Lieu d'exécution: Côtes-d’Armor🏙️
Description du marché:
“Les prestations attendues dans le cadre du marché sont:
— renouvellement de réseau et branchements associés en acier, fonte ductile ou grise, cuivre par du...”
Description du marché
Les prestations attendues dans le cadre du marché sont:
— renouvellement de réseau et branchements associés en acier, fonte ductile ou grise, cuivre par du PE ou de l’acier en technique de tranchée ouverte ou de tubage,
— renouvellement par du PE de plus de 2 branchements seuls (sans réseau) en acier, solacier, PE, plomb ou cuivre sur un périmètre restreint,
— chantiers de Raccordement postes biométhane (extensions < 2 500 m environ) y compris maillage et renforcement si nécessaire.
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 4 225 000 💰
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot nº 3: 35 + Dinan
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Lieu d'exécution: Ille-et-Vilaine🏙️ Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 6 500 000 💰
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 4
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“GRDF envisage 4 attributaires pour ce lot, dont 2 contrats avec option acier.
Pas de limitation du nombre de candidats.”
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot nº 4: 44 + 85
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Lieu d'exécution: Loire-Atlantique🏙️
Lieu d'exécution: Vendée🏙️ Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 5 525 000 💰
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot nº 5: 53 + 49 + 72
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Lieu d'exécution: Mayenne🏙️
Lieu d'exécution: Sarthe🏙️
Lieu d'exécution: Maine-et-Loire🏙️ Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 3 575 000 💰
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— extrait K-bis ou équivalent,
— en cas de redressement judiciaire joindre la copie du ou des jugements prononcés au titre d'un redressement judiciaire...”
Liste et brève description des conditions
— extrait K-bis ou équivalent,
— en cas de redressement judiciaire joindre la copie du ou des jugements prononcés au titre d'un redressement judiciaire accompagné d'une traduction certifiée si le candidat n'est pas établi en France.
Afficher plus Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Conditions de participation
Liste et brève description des règles et critères:
“— être référencé chez GRDF et être à jour de ses déclarations,
— disposer de la Z733 (dans les 6 mois qui suivent l’attribution).”
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
“Financement par GRDF sur fonds propres.
Paiement par virement bancaire, conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce et à 60 jours date d'émissions...”
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent
Financement par GRDF sur fonds propres.
Paiement par virement bancaire, conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce et à 60 jours date d'émissions de facture.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
“En cas de groupement d'entreprises et après attribution du marché, ce groupement devra revêtir la forme de groupement solidaire.
Un groupement momentané...”
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché
En cas de groupement d'entreprises et après attribution du marché, ce groupement devra revêtir la forme de groupement solidaire.
Un groupement momentané d’entreprises solidaires est autorisé conformément à la réglementation en vigueur(loi du 23.12.2009). En vertu de l’article 45.IV du nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics, le groupement d’entreprises est à déclarer au moment de la remise des candidatures. Sa composition ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché public sauf dans les cas particuliers précisés audit article.
Toute modification en cours de marché est strictement interdite.
Le mandataire a la charge de la remise des offres, de la signature du marché, de la coordination des prestations et de la gestion administrative et financière du marché.
Les entreprises cotraitantes seront soumises au pli technique spécifique au marché.
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat: L'ensemble du marché sera exécuté en français.
Procédure Type de procédure
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable
Informations sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique
Accord-cadre avec un seul opérateur
Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres au cours de la négociation ou du dialogue
Recours à une procédure par étapes pour réduire progressivement le nombre de solutions à discuter ou d'offres à négocier
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-02-28
11:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 8
Informations complémentaires Informations sur la récurrence
Il s'agit d'un marché récurrent ✅
Délai estimé pour la publication d'autres avis:
“Fin du marché prévue entre le 30.9.2021 et le 30.9.2022 en fonction de l'affermissement ou non des tranches optionnelles de durée par GRDF.” Informations complémentaires
“GRDF se réserve le droit de recourir à la procédure, décrite dans l’article 30.I.7 du décret 2016-360 du 27.3.2016 relatif aux marchés publics, permettant...”
GRDF se réserve le droit de recourir à la procédure, décrite dans l’article 30.I.7 du décret 2016-360 du 27.3.2016 relatif aux marchés publics, permettant la réalisation de travaux similaires.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Paris
Adresse postale: 4 boulevard du Palais
Commune postale: Paris
Code postal: 75055
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144325151📞 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal de grande instance de Paris
Adresse postale: 4 boulevard du Palais
Commune postale: Paris
Code postal: 75055
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144325151📞
Source: OJS 2019/S 029-065606 (2019-02-06)
Avis d'attribution de marché (2019-12-20) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse du profil d'acheteur: https://ibuy.ivalua.com🌏
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché Modernisation des ouvrages (MO) — extensions biométhane et travaux acier — région Centre-Ouest
GRDF-192-003705”
Brève description:
“Marché travaux de renouvellement et chantiers de raccordement postes biométhane (extensions < 2 500 m environ) sur le territoire de la direction réseaux...”
Brève description
Marché travaux de renouvellement et chantiers de raccordement postes biométhane (extensions < 2 500 m environ) sur le territoire de la direction réseaux Centre Ouest pour les régions administratives Bretagne et Pays de Loire.
La valeur totale du marché (14 516 667 EUR) correspond au montant hors option.
Valeur totale du marché avec toutes les tranches optionnelles: 21 916 667 ºUR.
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 14 516 667 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Champ d'application du marché
Titre: Lot nº 1 : 56 + 29 Sud
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Mieux disance
Critère de qualité (pondération): 10 %
Prix (pondération): 90 %
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Des options de durée (6 mois + 6 mois) et des options financières sont prévues et peuvent être affermies de manière indépendante par GRDF.” Champ d'application du marché
Titre: Lot nº 2 : 22 + 29 Nord
Titre: Lot nº 3 : 35 + Dinan
Titre: Lot nº 4 : 44 + 85
Titre: Lot nº 5 : 53 + 49 + 72
Procédure Informations sur l'accord-cadre
La passation de marché implique l'établissement d'un accord-cadre
Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2019/S 029-065606
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: D70BC9AIP0
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: Contrat nº 1 — lot nº 1 56+29 Sud avec option acier
Date de conclusion du contrat: 2019-11-01 📅
2️⃣
Numéro de contrat: D70BC9AIQ0
Titre: Contrat nº 2 — lot nº 1 56+29 Sud sans option acier
3️⃣
Numéro de contrat: D70BC9AIR0
Titre: Contrat nº 3 — lot nº 1 56+29 Sud avec option acier
4️⃣
Numéro de contrat: D70BC9AIS0
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: Contrat nº 1 — lot nº 2 22+29 Nord avec option acier
5️⃣
Numéro de contrat: D70BC9AIT0
Titre: Contrat nº 2 — lot nº 2 22+29 Nord avec option acier
6️⃣
Numéro de contrat: D70BC9AIU0
Titre: Contrat nº 3 — lot nº 2 22+29 Nord sans option acier
7️⃣
Numéro de contrat: D70BC9AHM0
Numéro d'identification du lot: 3
Titre: Contrat nº 1 — lot nº 3 35 + Dinan avec option acier
Date de conclusion du contrat: 2019-09-01 📅
8️⃣
Numéro de contrat: D70BC9AHN0
Titre: Contrat nº 2 — lot nº 3 35 + Dinan sans option acier
9️⃣
Numéro de contrat: D70BC9AHO0
Titre: Contrat nº 3 — lot nº 3 35+Dinan avec option acier
1️⃣0️⃣
Numéro de contrat: D70BC9AHP0
Titre: Contrat nº 4 — lot nº 3 35+Dinan sans option acier
1️⃣1️⃣
Numéro de contrat: D70BC9AHY0
Numéro d'identification du lot: 4
Titre: Contrat nº 1 — lot nº4 44+85 sans option acier
1️⃣2️⃣
Numéro de contrat: D70BC9AHZ0
Titre: Contrat nº 2 — lot nº 4 44+85 avec option acier
1️⃣3️⃣
Numéro de contrat: D70BC9AHX0
Titre: Contrat nº 3 — lot nº 4 44+85 sans option acier
1️⃣4️⃣
Numéro de contrat: D70BC9AHW0
Titre: Contrat nº 4 — lot nº 4 44+85 sans option acier
1️⃣5️⃣
Numéro de contrat: D70BC9AIV0
Numéro d'identification du lot: 5
Titre: Contrat nº 1 — lot nº 5 49+53+72 avec option acier
1️⃣6️⃣
Numéro de contrat: D70BC9AIW0
Titre: Contrat nº 2 — lot nº 5 49+53+72 avec option acier
1️⃣7️⃣
Numéro de contrat: D70BC9AIX0
Titre: Contrat nº 3 — lot nº 5 49+53+72 sans option acier
Source: OJS 2019/S 248-616356 (2019-12-20)