Groupe Scolaire Pup Ginkgo — démolition travaux préparatoires
Ville de Lyon
Déconstruction d'un tènement industriel d'une superficie de 7 373 m dont environ 4 000 m d'ateliers et 750 m de «Bureaux»
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2019-03-04. L'appel d'offres a été publié le 2019-01-24.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier › Travaux de démolition
- • Rhône-Alpes › Rhône
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2019-01-24 | Avis de marché |
| 2019-05-16 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2019-01-24)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de démolition
Numéro de référence: 9dc7311demol
Brève description: Déconstruction d'un tènement industriel d'une superficie de 7 373 m
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de démolition 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de démolition 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Rhône 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Lyon
Adresse postale: Direction de la construction — service marchés, place de la Comédie
Code postal: 69205
Commune postale: Lyon
Contact
Adresse Internet: http://www.marchespublics.lyon.fr 🌏
Courrier électronique: dc.marches@mairie-lyon.fr 📧
URL des documents: http://marches2.lyon.fr 🌏
URL pour la participation: http://marches2.lyon.fr 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-01-24 📅
Date limite de soumission: 2019-03-04 📅
Date de publication: 2019-01-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 020-042083
Numéro JO-S: 20
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 660 000 EUR 💰
Valeur estimée hors TVA: 660 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 182 jours
Description des options:
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 8-12 rue Croix Barret 69007 — Lyon
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 5 mois
Date d'ouverture des offres: 2019-03-04 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21690123100011
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://marches2.lyon.fr 🌏
URL des documents: http://marches2.lyon.fr 🌏
Référence
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Commune postale: Lyon
Code postal: 69433
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 478141010 📞
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr 📧
Fax: +33 478141065 📠
Adresse Internet: http://lyon.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Lyon
Source: OJS 2019/S 020-042083 (2019-01-24)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de démolition
Numéro de référence: 9dc7311demol
Brève description: Déconstruction d'un tènement industriel d'une superficie de 7 373 m
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de démolition 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de démolition 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Rhône 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Lyon
Adresse postale: Direction de la construction — service marchés, place de la Comédie
Code postal: 69205
Commune postale: Lyon
Contact
Adresse Internet: http://www.marchespublics.lyon.fr 🌏
Courrier électronique: dc.marches@mairie-lyon.fr 📧
URL des documents: http://marches2.lyon.fr 🌏
URL pour la participation: http://marches2.lyon.fr 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-01-24 📅
Date limite de soumission: 2019-03-04 📅
Date de publication: 2019-01-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 020-042083
Numéro JO-S: 20
Informations complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://marches2.lyon.fr — Procédure Formalisée: appel d'offres ouvert les dates de début et de fin du marché sont des dates prévisionnelles. L'indication de «Durée du marché ou délai d'exécution» figurant au présent avis doit être lue comme étant à compter de la date d'effet de l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations.
Le délai global d'exécution des travaux est de: 26 semaines (y compris la période de rédaction, de dépôt et de validation du plan de retrait ainsi que la période de préparation de chantier soit 5 semaines) à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations.
La date prévisionnelle envisagée de début d'exécution est fixée au 1.7.2019. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://marches2.lyon.fr/.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 660 000 EUR 💰
Valeur estimée hors TVA: 660 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 182 jours
Description des options:
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure un ou des marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables pour la réalisation de prestations similaires avec le/les titulaire(s) en application de l'article 30.i.7 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.
Afficher plus
Site principal ou lieu d'exécution: 8-12 rue Croix Barret 69007 — Lyon
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Une lettre de candidature: formulaire DC1 ou équivalent, une déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n
Capacité technique et professionnelle:
Des éléments permettant d'apprécier la capacité technique du candidat:
— une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les 3 dernières années des éléments permettant d'apprécier la capacité professionnelle du candidat: un/des certificat(s) de qualification professionnelle établi(s) par des/un organisme(s) indépendant(s) et/ou liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, indiquant le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux (modèle ville de Lyon joint au DCE ou document libre),
Afficher plus
— le candidat peut aussi se prévaloir d'attestations de bonne exécution pour toute pièce demandée, le pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve équivalent (ainsi que notamment pour les certificats de qualification et inscription à un registre professionnel, les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres états membres de l'UE).
Afficher plus
Capacité technique — effectifs: Eff 2 dont au minimum 6 opérateurs amiante et 6 compagnons spécialisés en démolition capacité professionnelle: Qualibat 1552 — traitement de l'amiante ou équivalent Ou Certification relative aux travaux de traitement de l'amiante pour les travaux exécutés en France délivrée par AFAQ AFNOR Certification ou encore par la certification traitement de l'amiante délivrée par global certification au sens des normes Nf X 46-010 — août 2012 — «Traitement de l'amiante — référentiel technique pour la certification des entreprises» et Nf X 46-011 — août 2012 — «Modalités d'attribution et de suivi des certificats des entreprises» ou par tout moyen de preuve équivalent décrit à l'article R. 4412-132 du code du travail. Ces certifications devront être en cours de validité à la date de remise des offres. Et Qualibat 1112 — démolition — déconstruction (Technicité confirmée) ou équivalent.
Afficher plus
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 5 mois
Date d'ouverture des offres: 2019-03-04 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21690123100011
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://marches2.lyon.fr 🌏
URL des documents: http://marches2.lyon.fr 🌏
Référence
Informations complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://marches2.lyon.fr — Procédure Formalisée: appel d'offres ouvert les dates de début et de fin du marché sont des dates prévisionnelles. L'indication de «Durée du marché ou délai d'exécution» figurant au présent avis doit être lue comme étant à compter de la date d'effet de l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations.
Afficher plus
Le délai global d'exécution des travaux est de: 26 semaines (y compris la période de rédaction, de dépôt et de validation du plan de retrait ainsi que la période de préparation de chantier soit 5 semaines) à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations.
Afficher plus
La date prévisionnelle envisagée de début d'exécution est fixée au 1.7.2019. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://marches2.lyon.fr/.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Commune postale: Lyon
Code postal: 69433
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 478141010 📞
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr 📧
Fax: +33 478141065 📠
Adresse Internet: http://lyon.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Lyon
Source: OJS 2019/S 020-042083 (2019-01-24)
Avis d'attribution de marché (2019-05-16)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 299182.20 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Direction de la construction — Service marchés, place de la Comédie
Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-05-16 📅
Date de publication: 2019-05-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 096-231274
Se réfère à l'avis: 2019/S 020-042083
Numéro JO-S: 96
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Description des options:
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 8-12 rue Croix Barret, 69007 Lyon.
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-05-10 📅
Nom: Millot TP
Adresse postale: 16 rue Yves Toudic
Commune postale: Venissieux
Code postal: 69200
Pays: France 🇫🇷
Rhône 🏙️
Valeur totale du marché: 299182.20 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 11
Source: OJS 2019/S 096-231274 (2019-05-16)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 299182.20 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Direction de la construction — Service marchés, place de la Comédie
Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-05-16 📅
Date de publication: 2019-05-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 096-231274
Se réfère à l'avis: 2019/S 020-042083
Numéro JO-S: 96
Informations complémentaires
La consultation du contrat peut être effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur.
Objet
Champ d'application du marché
Description des options:
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure un ou des marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables pour la réalisation de prestations similaires avec le/les titulaire(s) en application de l'article 30.I.7 du décret n
Afficher plus
Site principal ou lieu d'exécution: 8-12 rue Croix Barret, 69007 Lyon.
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-05-10 📅
Nom: Millot TP
Adresse postale: 16 rue Yves Toudic
Commune postale: Venissieux
Code postal: 69200
Pays: France 🇫🇷
Rhône 🏙️
Valeur totale du marché: 299182.20 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 11
Source: OJS 2019/S 096-231274 (2019-05-16)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)