Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Fourniture, installation et mise en service d'une torchère-station d'épuration de Bierne (Centre d'exploitation de Cassel)
19 D 24 SP - CV”
Produits/services: Travaux de construction de réservoirs📦
Brève description:
“Fourniture, installation et mise en service d'une torchère-station d'épuration de Bierne (Centre d'exploitation de Cassel).”
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de réservoirs📦
Lieu d'exécution: Nord🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Station d'épuration de Bierne.
Description du marché:
“Le présent marché a pour objet la fourniture, l'installation et la mise en service d'une torchère dans les installations de la station d'épuration de Bierne.” Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 50
Critère de qualité (nom): Délais et conditions de service
Critère de qualité (pondération): 20
Prix (pondération): 30
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 6
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— une lettre de candidature, établie sur imprimé (DC1 version du 1.4.2019 ou équivalent),
— l'imprimé DC2, (DC2 version du 1.4.2019 ou équivalent),
—...”
Liste et brève description des conditions
— une lettre de candidature, établie sur imprimé (DC1 version du 1.4.2019 ou équivalent),
— l'imprimé DC2, (DC2 version du 1.4.2019 ou équivalent),
— extrait K-Bis datant de moins 3 mois, les formulaires DC1 et DC2 joints au dossier ou téléchargeables sur le portail du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi à l'adresse internet suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles,
— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels,
— bilans ou extraits de bilans, concernant les 3 dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Conditions de participation
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
“Le financement se fera par le budget assainissement de Noréade. Modalités de paiement: le règlement s'effectuera par mandat administratif (virement...”
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent
Le financement se fera par le budget assainissement de Noréade. Modalités de paiement: le règlement s'effectuera par mandat administratif (virement bancaire) suivant les règles de la comptabilité publique. Le délai global de paiement sera celui en vigueur à la date du paiement. Il débutera à compter de la date de réception de la demande de paiement. Intérêts moratoires: tout dépassement des délais contractuels et légaux de paiement constitue un retard de paiement donnant lieu à versement d'intérêts moratoires. Le montant sera calculé conformément aux décrets n 2013-269 du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans la commande publique et au décret n 2018-1075 du 3.12.2018 portant sur la partie réglementaire du code de la commande publique.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
“Des candidats individuels ou des groupements solidaires ou conjoints sont acceptés.”
Procédure Type de procédure
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-06-17
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Informations complémentaires
“La présente consultation est organisée sur procédure formalisée applicable aux entités adjudicatrices passée en application des articles R. 2124.4, et R....”
La présente consultation est organisée sur procédure formalisée applicable aux entités adjudicatrices passée en application des articles R. 2124.4, et R. 2124.6 du décret 2018-1075 du 3.12.2018 soumis à l'ordonnance 2018-1074 du 26.11.2018 relative aux marchés publics. Le déroulement de la procédure formalisée est organisé sur procédure avec négociation passée en application des articles R. 2161.21 à R. 2161.23 du décret 2018-1075 du 3.12.2018 relatif aux marchés public.
2) Durée d'exécution des travaux: 6 (six) mois maximum à compter de l'ordre de service qui prescrira de commencer les travaux, (ce délai sera obligatoirement celui indiqué dans la note d'intention ainsi que dans l'acte d'engagement). Date prévisionnelle de début des prestations: 15.11.2019 (à titre indicatif);
3) Visite obligatoire: la visite du site concerné par la présente consultation est obligatoire afin de renseigner correctement l'offre de prix. Il conviendra de prendre rendez-vous à cet effet avec: M. Romain Wallyn. Centre d'exploitation de Cassel. Tél.: +33 328203430. Port.: +33 683480782 à l'issue de la visite, le candidat fera régulariser le certificat annexé au dossier de consultation. Ce certificat devra être joint à l'offre sous peine d'exclusion.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 143 rue Jacquemars-Giélée
Commune postale: Lille Cedex
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr📧
URL: http://lille.tribunal-administratif.fr/🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 143 rue Jacquemars-Giélée
Commune postale: Lille Cedex
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 320631300📞
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr📧
Fax: +33 320631347 📠
URL: http://lille.tribunal-administratif.fr/🌏
Source: OJS 2019/S 098-238174 (2019-05-20)
Avis d'attribution de marché (2020-01-15) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Numéro d'enregistrement national: 20001759800026
Objet Champ d'application du marché
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 70 995 💰
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2019/S 098-238174
Attribution du marché
1️⃣
Titre:
“Fourniture, installation et mise en service d'une torchère station d'épuration de Bierne (Centre d'exploitation de Cassel)”
Date de conclusion du contrat: 2019-12-11 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nom et adresse du contractant
Nom: Entreprise Ecothane SARL
Adresse postale: 52 rue Philippe de Lassalle
Commune postale: Lyon
Code postal: 69004
Pays: France 🇫🇷
Région: Rhône🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 70 995 💰
Informations sur la sous-traitance
Le contrat est susceptible d'être sous-traité
“S'agissant de la durée d'exécution: 17 semaines (14 semaines + 3 semaines) soit 4,25 mois (6 mois maximal à compter de la date de réception de l'ordre de...”
S'agissant de la durée d'exécution: 17 semaines (14 semaines + 3 semaines) soit 4,25 mois (6 mois maximal à compter de la date de réception de l'ordre de service envoyé par Noréade).
Afficher plus
Source: OJS 2020/S 015-032132 (2020-01-15)