Extension et réhabilitation de la caserne d'echirolles

Avis de marché (2019-06-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments destinés aux services de secours
Numéro de référence: caserne Echirolles
Brève description:
“Les travaux de réhabilitation ont pour objectif d'améliorer le confort des usagers, la fonctionnalité des locaux et de réduire les coûts de fonctionnement...”    Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments destinés aux services de secours 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction de bâtiments destinés aux services de secours 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Isère 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: SDIS de l'isère
Adresse postale: 24 rue René Camphin
Code postal: 38602
Commune postale: Fontaine
Contact
Adresse Internet: http://www.sdis38.fr 🌏
Courrier électronique: gaf.marche.tous@sdis38.fr 📧
Téléphone: +33 476268973 📞
URL des documents: http://sdis38.achatpublic.com 🌏
URL pour la participation: http://sdis38.achatpublic.com 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-06-13 📅
Date limite de soumission: 2019-08-06 📅
Date de publication: 2019-06-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 113-276348
Numéro JO-S: 113
Informations complémentaires

“Les prestations pour le lot 4 comportent une condition d'exécution de type clause d'insertion (articles 3 du règlement de la consultation et 2 du cahier des...”    Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 398 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Gros-œuvre — VRD
Numéro du lot: 1
Brève description:
“Travaux de gros-œuvre et de VRD.”
Valeur estimée hors TVA: 50 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 20 mois
Intitulé du lot: Charpente — bardage — couverture
Numéro du lot: 2
Brève description:
“Travaux de charpente, bardage et de couverture.”
Valeur estimée hors TVA: 55 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures aluminium
Numéro du lot: 3
Brève description:
“Travaux de menuiseries extérieures aluminium.”
Valeur estimée hors TVA: 34 000 EUR 💰
Description des options:
“Occultant type store intérieur 110×210 HT.”
Intitulé du lot: Second-œuvre
Numéro du lot: 4
Brève description:
“Travaux de second-œuvre.”
Valeur estimée hors TVA: 226 000 EUR 💰
Description des options:
“— nº 1: mobilier de rangement pour SAS,”

“— nº 2: revêtement panneau de protection PVC,”

Afficher plus (1)

“— nº 3: ensemble isolation et faux plafond salle de sport.”

Informations complémentaires:
“Les prestations pour le lot 4 comportent une condition d'exécution de type clause d'insertion (articles 3 du règlement de la consultation et 2 du cahier des...”    Afficher plus
Intitulé du lot: Électricité — incendie
Numéro du lot: 5
Brève description:
“Travaux d'électricité et incendie.”
Valeur estimée hors TVA: 23 000 EUR 💰
Description des options:
“Éclairage bornes extérieures.”
Intitulé du lot: Plomberie — VMC — chauffage
Numéro du lot: 6
Brève description:
“Travaux de plomberie, VMC et de chauffage.”
Valeur estimée hors TVA: 10 000 EUR 💰
Description des options:
“Ensemble unités chaud — froid.”
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
“Impasse Pablo Picasso 38130 Échirolles.”

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
“— lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants (DC1 version du 1.4.2019 ou équivalent),”

“— copie du ou des jugements prononcé si le candidat est en redressement judiciaire ,”

Afficher plus (1)

“— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles R. 2143-3 1”

Situation économique et financière:
“— chiffre d'affaires global réalisé au cours des 3 derniers exercices disponibles.”
Capacité technique et professionnelle:
“— moyens humains (effectifs moyens annuels du candidat et importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années),”

“— liste des principales références de travaux effectuées au cours des 3 dernières années,”

Afficher plus (1)

“— le cas échéant, les certificats d'identité professionnelle ou certificats de qualification professionnelle.”

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2019-08-07 📅
Heure d'ouverture des offres: 08:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Établissement public local
Contact
Point de contact: À l'attention de M. le président du conseil d'administration
Adresse du profil d'acheteur: http://sdis38.achatpublic.com 🌏
URL des documents: http://sdis38.achatpublic.com 🌏

Référence
Informations complémentaires

“Éléments complémentaires du 2.2.5 — critères de jugement des offres communs aux 6 lots — valeur technique: 60 %, au vu du mémoire technique décomposé comme suit:”    Afficher plus

“A) Description de la méthode d'exécution et du phasage envisagés pour ce chantier y compris les points particuliers nécessitant une interface avec les...”    Afficher plus

Afficher plus (9)

“B) Descriptif des moyens humains mis à disposition par l'entreprise pour ce chantier: nombre, qualité et qualification des personnels prévus pour...”

Informations complémentaires

B) Descriptif des moyens humains mis à disposition par l'entreprise pour ce chantier: nombre, qualité et qualification des personnels prévus pour l'opération par tâche (ouvrier, personnel d'encadrement…) en lien avec la question A (sur 5);

   Afficher plus

“C) Descriptif des moyens techniques mis en œuvre par l'entreprise pour ce chantier, par tâches et en lien avec la question A (sur 5);”

“D) Description des méthodes, des moyens techniques et humains prévus pour la prévention et la gestion des risques sur le chantier, par tâches et en fonction...”

Informations complémentaires

D) Description des méthodes, des moyens techniques et humains prévus pour la prévention et la gestion des risques sur le chantier, par tâches et en fonction du planning (sur 12);

   Afficher plus

“E) Description de la gestion des contraintes dues au maintien de l'activité opérationnelle de la caserne pour l'exécution des travaux (sur 14).”

“Éléments complémentaires du 3.1.2 et 3.1.3: pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur...”

Informations complémentaires

Éléments complémentaires du 3.1.2 et 3.1.3: pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.

   Afficher plus

“La signature électronique n'est pas obligatoire. Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en offre...”

Informations complémentaires

La signature électronique n'est pas obligatoire. Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties.

   Afficher plus

“Retrait du dossier de consultation sur https://sdis38.achatpublic.com ou via https://www.sdis38.fr”

“La mise en ligne des documents est totale. La remise des offres se fait uniquement par voie électronique sur https://sdis38.achatpublic.com.”

“Afin de permettre aux candidats de chiffrer le montant des travaux, une visite préalable du site est obligatoire. Chaque candidat ne pourra effectuer qu'une...”

Informations complémentaires

Afin de permettre aux candidats de chiffrer le montant des travaux, une visite préalable du site est obligatoire. Chaque candidat ne pourra effectuer qu'une seule visite. Les visites se feront sur rendez-vous les semaines 26, 27, 28 et 29 avec le chargé d'opérations. À cet effet, les candidats contacteront le service études et travaux de l'état-major du SDIS de l'Isère au +33 476268862/ +33 476268886. À l'issue de la visite, si l'entreprise a à émettre des observations, susceptibles de modifier le dossier de consultation des entreprises, elle est invitée à le faire au plus vite et impérativement avant la date de remise des offres. Une attestation de visite sera délivrée par la personne qui effectuera la visite. Cette attestation devra être remise avec l'offre. À défaut, l'offre sera écartée car irrégulière.

   Afficher plus

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale: 2 place de Verdun
Commune postale: Grenoble
Code postal: 38022
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 476429000 📞
Courrier électronique: greffe.ta-grenoble@juradm.fr 📧
Fax: +33 476422269 📠
Adresse Internet: http://www.telerecours.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale: 2 place de Verdun
Commune postale: Grenoble
Code postal: 38022
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 476429000 📞
Courrier électronique: greffe.ta-grenoble@juradm.fr 📧
Fax: +33 476422269 📠
Adresse Internet: http://www.telerecours.fr 🌏
Source: OJS 2019/S 113-276348 (2019-06-13)