Équipements non liés au système — Équipements de ventilation du métro

Transpôle SA, direction projets et ingénierie

Le présent marché a pour objet le traitement de vétustés, d’obsolescences et d’améliorations sur des équipements de ventilation du métro de la Métropole européenne de Lille.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2019-09-27. L'appel d'offres a été publié le 2019-07-15.

Qui ?

• Transpôle SA, direction projets et ingénierie

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Nord-Pas de Calais › Nord

Historique des marchés publics

Date	Document
2019-07-15	Avis de marché

Avis de marché (2019-07-15)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'installation de ventilation
Numéro de référence: DPI 18 516 CM/VH/TD
Brève description:

Le présent marché a pour objet le traitement de vétustés, d’obsolescences et d’améliorations sur des équipements de ventilation du métro de la Métropole européenne de Lille.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'installation de ventilation 📦
Code CPV supplémentaire: Ouvrages pour le métro 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Nord 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Service d'utilité publique
Nom du pouvoir adjudicateur: Transpôle SA, direction projets et ingénierie
Adresse postale: Centre d'affaires Château Rouge, 276 avenue de la Marne — BP 51009
Code postal: 59701
Commune postale: Marcq-en-Barœul
Contact
Adresse Internet: http://www.ilevia.fr 🌏
Courrier électronique: beatrice.hardy@transpole.keolis.com 📧
Téléphone: +33 320404031 📞
Fax: +33 320403737 📠
URL des documents: http://www.ilevia.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-07-15 📅
Date limite de soumission: 2019-09-27 📅
Date de publication: 2019-07-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 138-340984
Numéro JO-S: 138
Informations complémentaires

Ce marché n'est pas un marché public. La durée globale du marché est de 36 mois à compter de la date de notification du marché. S'agissant d'une procédure ouverte, les candidats remettent simultanément leur dossier de candidature et leur offre. Les offres des candidats présentant des capacités suffisantes seront analysées au regard des critères de jugement des offres fixés dans les documents de la consultation. Le DCE sera remis via une plate-forme informatique aux soumissionnaires qui justifient d'un objet social dans le domaine d'activité du marché et qui en font la demande. Cette dernière devra être faite par mail à beatrice.hardy@transpole.keolis.com Une visite obligatoire est organisée pour toutes les entreprises.

Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 1 873 600 EUR 💰
Brève description:

Ce traitement concerne:

— des remplacements:

—— d’automates de pilotage des équipements de ventilation,

—— de variateurs et de gradateurs,

—— de batteries d’insonorisation,

—— de gaines métalliques de ventilation de station,

— des prolongations et dévoiements de gaines de ventilation mécanique contrôlée de locaux techniques.

Les prestations comprennent notamment l’ensemble des études, les fournitures des matériels et matériaux nécessaires, les transports à pied d’œuvre, la dépose, l’évacuation et le traitement des existants, les installations et raccordements des matériels, les contrôles et essais, la mise en service, la fourniture du dossier des ouvrages exécutés.

Durée de l'accord: 36 mois
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

Lignes 1 et 2 du métro du réseau de transports en commun de la Métropole européenne de Lille.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Chaque candidat individuel ou chaque membre du groupement devra fournir:

1) Lettre de candidature permettant d'identifier le candidat (en cas de groupement, le mandataire, chaque membre du groupement, la nature du groupement) (le candidat peut utiliser l'imprimé DC1 du 1.4.2019);

2) Déclaration du candidat individuel ou du membre de chaque groupement (le candidat peut utiliser le DC2);

3) Documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à engager le candidat (statuts, extrait K-bis, pouvoir interne à la société).

Situation économique et financière:

Chaque candidat individuel ou chaque membre du groupement devra fournir:

4) Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché, portant au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

Chaque candidat individuel ou chaque membre du groupement devra fournir:

5) Liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les 3 dernières années.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Une retenue de garantie de 5 % du montant TTC du marché sera prélevé sur les factures. Cette retenue pourra être remplacée par une garantie à 1

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Les sommes dues seront payées dans un délai de 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Les candidats présentent leur candidature soit avec un prestataire unique soit avec un groupement dont la forme n'est pas imposée. En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles. Transpôle interdit aux candidats de présenter leur offre en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements. La composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et des offres et celle de la signature du marché.

Procédure
Base juridique: 32014L0025
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2019-09-27 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 824164792
Contact
Point de contact: Monsieur le directeur projets et ingénierie
URL des documents: http://www.ilevia.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

Ce marché n'est pas un marché public.

La durée globale du marché est de 36 mois à compter de la date de notification du marché.

S'agissant d'une procédure ouverte, les candidats remettent simultanément leur dossier de candidature et leur offre.

Les offres des candidats présentant des capacités suffisantes seront analysées au regard des critères de jugement des offres fixés dans les documents de la consultation.

Le DCE sera remis via une plate-forme informatique aux soumissionnaires qui justifient d'un objet social dans le domaine d'activité du marché et qui en font la demande.

Cette dernière devra être faite par mail à beatrice.hardy@transpole.keolis.com

Une visite obligatoire est organisée pour toutes les entreprises.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de commerce de Lille Métropole
Adresse postale: 445 boulevard Gambetta
Commune postale: Tourcoing
Code postal: 59200
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2019/S 138-340984 (2019-07-15)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux d'équipement du bâtiment (>20)

Travaux de plomberie (>20)

Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation (>20)

Travaux d'installation de matériel de ventilation et de climatisation (>20)

Travaux d'installation de ventilation (7)

Travaux d'installation de ventilation extérieure