Démantèlement d'un navire situé sur le port de Sète

Port sud de France

La présente consultation porte sur le démantèlement d'un navire situé sur le port de Sète. Le titulaire devra notamment réaliser les missions suivantes:
— mise en place du chantier et de ses installations,
— sécurisation du navire,
— préparation du navire (curage, dépollution),
— démantèlement du navire,
— gestion des déchets.
Les dimensions du navire sont les suivantes:
— Longueur: 80 m,
— largeur: 14 m,
— tirant d'eau: 3,3 m,
— jauge brute: 1 730,
— poids lège: 970 t,
— année de mise en service: 1979 par le chantier Argo Salamis en Grèce,
— Matériau de la coque: acier,
— moteur: Alpha 16 V 23 l de 1 824 kw.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2019-02-08. L'appel d'offres a été publié le 2019-01-23.

Qui ?

• Port sud de France

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Languedoc-Roussillon › Hérault

Historique des marchés publics

Date	Document
2019-01-23	Avis de marché

Avis de marché (2019-01-23)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Démolition de bateaux
Numéro de référence: Pe-Riotagus
Brève description:

La présente consultation porte sur le démantèlement d'un navire situé sur le port de Sète. Le titulaire devra notamment réaliser les missions suivantes: — mise en place du chantier et de ses installations, — sécurisation du navire, — préparation du navire (curage, dépollution), — démantèlement du navire, — gestion des déchets. Les dimensions du navire sont les suivantes: — Longueur: 80 m, — largeur: 14 m, — tirant d'eau: 3,3 m, — jauge brute: 1 730, — poids lège: 970 t, — année de mise en service: 1979 par le chantier Argo Salamis en Grèce, — Matériau de la coque: acier, — moteur: Alpha 16 V 23 l de 1 824 kw.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Démolition de bateaux 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de démantèlement 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Hérault 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure négociée
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Service d'utilité publique
Nom du pouvoir adjudicateur: Port Sud de France
Adresse postale: 1 quai Philippe Régy
Code postal: 34201
Commune postale: Sète
Contact
Adresse Internet: http://www.sete.port.fr 🌏
Courrier électronique: correspondre@aws-france.com 📧
URL des documents: http://www.midilibre-marchespublics.com 🌏
URL pour la participation: http://www.midilibre-marchespublics.com 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-01-23 📅
Date limite de soumission: 2019-02-08 📅
Date de publication: 2019-01-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 019-041788
Numéro JO-S: 19
Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.midilibre-marchespublics.com — Les délais d'exécution du marché seront conformes aux délais indiqués dans le planning remis à l'appui de l'offre. Ce planning deviendra contractuel avec la notification de marché. Il est précisé le délai d'exécution maximum se saurait être supérieur à dix (10) semaines.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La présente consultation porte sur le démantèlement d'un navire situé sur le port de Sète. Le titulaire devra notamment réaliser les missions suivantes:

— mise en place du chantier et de ses installations,

— sécurisation du navire,

— préparation du navire (curage, dépollution),

— démantèlement du navire,

— gestion des déchets.

Les dimensions du navire sont les suivantes:

— Longueur: 80 m,

— largeur: 14 m,

— tirant d'eau: 3,3 m,

— jauge brute: 1 730,

— poids lège: 970 t,

— année de mise en service: 1979 par le chantier Argo Salamis en Grèce,

— Matériau de la coque: acier,

— moteur: Alpha 16 V 23 l de 1 824 kw.

— longueur: 80 m,

— matériau de la coque: acier,

Durée de l'accord: 12 mois

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,

— formulaire DC1, lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses cotraitants.(disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat),

— formulaire DC2, déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).

Situation économique et financière:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

— présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.

Procédure
Base juridique: 32014L0025
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 50170059500025
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.midilibre-marchespublics.com 🌏
URL des documents: http://www.midilibre-marchespublics.com 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Montpellier
Adresse postale: 6 rue Pitot
Commune postale: Montpellier
Code postal: 34063
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 467548100 📞
Courrier électronique: greffe.ta-montpellier@juradm.fr 📧
Fax: +33 467547410 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Le délai de suspension avant la signature du marché public sera indiqué dans le courrier de rejet, et à défaut sera de 11 jours. Ce délai démarrera à compter de la date d'envoi de la notification. Le candidat peut, s'il le souhaite, exercer un référé précontractuel contre la procédure de passation, devant le président du tribunal administratif, avant la signature du marché public. Le candidat peut, s'il le souhaite, exercer un recours en excès de pouvoir de la notification devant le tribunal administratif, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent courrier.

Source: OJS 2019/S 019-041788 (2019-01-23)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Services de réparation et d'entretien (>20 nouveaux marchés)

Services de réparation, d'entretien et services connexes relatifs au matériel de transport aérien, ferroviaire, routier et maritime (15)

Services de réparation, d'entretien et services connexes relatifs au transport maritime et à d'autres équipements (2)