La présente consultation porte sur le démantèlement d'un navire situé sur le port de Sète. Le titulaire devra notamment réaliser les missions suivantes:
— mise en place du chantier et de ses installations,
— sécurisation du navire,
— préparation du navire (curage, dépollution),
— démantèlement du navire,
— gestion des déchets.
Les dimensions du navire sont les suivantes:
— Longueur: 80 m,
— largeur: 14 m,
— tirant d'eau: 3,3 m,
— jauge brute: 1 730,
— poids lège: 970 t,
— année de mise en service: 1979 par le chantier Argo Salamis en Grèce,
— Matériau de la coque: acier,
— moteur: Alpha 16 V 23 l de 1 824 kw.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2019-02-08.
L'appel d'offres a été publié le 2019-01-23.
Objet Champ d'application du marché
Titre: Démantèlement d'un navire situé sur le port de Sète
Pe-Riotagus
Produits/services: Démolition de bateaux📦
Brève description:
“La présente consultation porte sur le démantèlement d'un navire situé sur le port de Sète. Le titulaire devra notamment réaliser les missions suivantes:
—...”
Brève description
La présente consultation porte sur le démantèlement d'un navire situé sur le port de Sète. Le titulaire devra notamment réaliser les missions suivantes:
— mise en place du chantier et de ses installations,
— sécurisation du navire,
— préparation du navire (curage, dépollution),
— démantèlement du navire,
— gestion des déchets.
Les dimensions du navire sont les suivantes:
— Longueur: 80 m,
— largeur: 14 m,
— tirant d'eau: 3,3 m,
— jauge brute: 1 730,
— poids lège: 970 t,
— année de mise en service: 1979 par le chantier Argo Salamis en Grèce,
— Matériau de la coque: acier,
— moteur: Alpha 16 V 23 l de 1 824 kw.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de démantèlement📦
Lieu d'exécution: Hérault🏙️
Description du marché:
“La présente consultation porte sur le démantèlement d'un navire situé sur le port de Sète. Le titulaire devra notamment réaliser les missions suivantes:
—...”
Description du marché
La présente consultation porte sur le démantèlement d'un navire situé sur le port de Sète. Le titulaire devra notamment réaliser les missions suivantes:
— mise en place du chantier et de ses installations,
— sécurisation du navire,
— préparation du navire (curage, dépollution),
— démantèlement du navire,
— gestion des déchets.
Les dimensions du navire sont les suivantes:
— longueur: 80 m,
— largeur: 14 m,
— tirant d'eau: 3,3 m,
— jauge brute: 1 730,
— poids lège: 970 t,
— année de mise en service: 1979 par le chantier Argo Salamis en Grèce,
— matériau de la coque: acier,
— moteur: Alpha 16 V 23 l de 1 824 kw.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 12
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,
— formulaire DC1, lettre de candidature — habilitation du mandataire...”
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,
—...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,
— présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
Procédure Type de procédure
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable
Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres au cours de la négociation ou du dialogue
Recours à une procédure par étapes pour réduire progressivement le nombre de solutions à discuter ou d'offres à négocier
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-02-08
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.midilibre-marchespublics.com — Les délais d'exécution du marché seront conformes aux délais indiqués dans le planning remis à l'appui de l'offre. Ce planning deviendra contractuel avec la notification de marché. Il est précisé le délai d'exécution maximum se saurait être supérieur à dix (10) semaines.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Montpellier
Adresse postale: 6 rue Pitot
Commune postale: Montpellier
Code postal: 34063
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 467548100📞
Courrier électronique: greffe.ta-montpellier@juradm.fr📧
Fax: +33 467547410 📠 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Le délai de suspension avant la signature du marché public sera indiqué dans le courrier de rejet, et à défaut sera de 11 jours. Ce délai démarrera à...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Le délai de suspension avant la signature du marché public sera indiqué dans le courrier de rejet, et à défaut sera de 11 jours. Ce délai démarrera à compter de la date d'envoi de la notification. Le candidat peut, s'il le souhaite, exercer un référé précontractuel contre la procédure de passation, devant le président du tribunal administratif, avant la signature du marché public. Le candidat peut, s'il le souhaite, exercer un recours en excès de pouvoir de la notification devant le tribunal administratif, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent courrier.
Afficher plus
Source: OJS 2019/S 019-041788 (2019-01-23)