Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Commune de Saint-Amand-les-Eaux, rues du Gros Pin et de la Fontaine Bouillon Rénovation de conduites et de branchements d'eau potable
19 E 11 FL - GF”
Produits/services: Travaux d'installation de distribution d'eau📦
Brève description:
“Commune de Saint-Amand-les-Eaux, rues du Gros Pin et de la Fontaine Bouillon Rénovation de conduites et de branchements d'eau potable.”
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de distribution d'eau📦
Lieu d'exécution: Nord🏙️
Site principal ou lieu d'exécution:
“Commune de Saint-Amand-les-Eaux, rues du Gros Pin et de la Fontaine Bouillon (Département du Nord)”
Description du marché:
“Ces travaux comprennent:
— la fourniture et pose de 860 mètres de conduite sous pression DN 150 mm en Fonte, y compris grillage avertisseur,
— la fourniture...”
Description du marché
Ces travaux comprennent:
— la fourniture et pose de 860 mètres de conduite sous pression DN 150 mm en Fonte, y compris grillage avertisseur,
— la fourniture et pose de 530 mètres de conduite sous pression DN 100 mm en Fonte, y compris grillage avertisseur,
— la fourniture et pose de 81 mètres de conduite sous pression de 50 mm en PEHD, y compris grillage avertisseur,
— la fourniture et pose de 1 ventouse automatique DN 100 sous regard béton avec fonte de couverture voirie,
— la fourniture et pose des vannes, ventouse, décharges...
— la réalisation des ouvrages annexes,
— les réfections selon les prescriptions des gestionnaires de voirie (Département, commune),
— les raccordements aux réseaux existants,
— la remise en état des lieux après travaux.
Afficher plus Critères d'attribution
Prix
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 6
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— une lettre de candidature, établie sur imprimé (DC1 nouvelle version du 26.10.2016 ou équivalent),
— l'imprimé DC2, (DC2 nouvelle version du 26.10.2016 ou...”
Liste et brève description des conditions
— une lettre de candidature, établie sur imprimé (DC1 nouvelle version du 26.10.2016 ou équivalent),
— l'imprimé DC2, (DC2 nouvelle version du 26.10.2016 ou équivalent),
— extrait K-Bis datant de moins 3 mois, les formulaires DC1 et DC2 joints au dossier ou téléchargeables sur le portail du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi à l'adresse internet suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles,
— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels,
— bilans ou extraits de bilans, concernant les 3 dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Conditions de participation
Dépôts et garanties exigés:
“Il sera fait application des dispositions du décret du 25.3.2016 relatif aux marchés publics. Le marché prévoit une retenue de garantie dont le montant est...”
Dépôts et garanties exigés
Il sera fait application des dispositions du décret du 25.3.2016 relatif aux marchés publics. Le marché prévoit une retenue de garantie dont le montant est fixé à 5 % du montant total du marché toutes taxes comprises (TTC), augmenté, le cas échéant, du montant des avenants, également (TTC). Les conditions de constitution de cette retenue de garantie seront conformes aux dispositions du décret du 25.3.2016 relatif aux marchés publics. La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une caution personnelle et solidaire. Le titulaire garantit pendant 1 an à compter de cette date, le bon fonctionnement de tous les équipements et ouvrages mis en place (garantie de parfait achèvement). Les garanties particulières d'étanchéité et de compacité des remblais sont de 10 (dix) ans à partir de la date de réception des travaux.
Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
“Le financement se fera par le budget eau de Noréade Modalités de paiement: le règlement s'effectuera par mandat administratif (virement bancaire) suivant...”
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent
Le financement se fera par le budget eau de Noréade Modalités de paiement: le règlement s'effectuera par mandat administratif (virement bancaire) suivant les règles de la comptabilité publique. Le délai global de paiement sera celui en vigueur à la date du paiement. Il débutera à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande d'acompte mensuel ou du décompte général définitif établi et transmis par l'entrepreneur intérêts moratoires: tout dépassement des délais contractuels et légaux de paiement constitue un retard de paiement donnant lieu à versement d'intérêts moratoires. Le montant des intérêts moratoires est calculé conformément au décret n 2013-269 du 29.3.s 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
“Des candidats individuels ou des groupements solidaires ou conjoints sont acceptés. Toutefois, si le marché est attribué à un groupement, ce groupement sera...”
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché
Des candidats individuels ou des groupements solidaires ou conjoints sont acceptés. Toutefois, si le marché est attribué à un groupement, ce groupement sera obligé de se transformer en groupement solidaire.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-04-12
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2019-04-13
10:00 📅
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Informations complémentaires
“Le correspondant de Noréade et la personne signataire du marché est M. le directeur général de Noréade. Précisions sur les critères d'attribution: le marché...”
Le correspondant de Noréade et la personne signataire du marché est M. le directeur général de Noréade. Précisions sur les critères d'attribution: le marché est attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction du critère unique du prix le plus bas. En cas d'égalité de prix, les candidats seront classés en tenant compte des moyens techniques et humains qu'ils s'engagent à mettre en œuvre pour la réalisation du chantier. Durée d'exécution du marché: six (6) mois à compter de l'ordre de service qui prescrira de commencer les travaux. Période de préparation du chantier: un (1) mois maximum à compter de la date de réception de l'ordre de service qui prescrira la préparation des travaux. Dématérialisation: une annexe au règlement de consultation est jointe au dossier: le candidat est tenu de respecter et d'appliquer les conditions relatives à la remise d'un pli par voie électronique. Modalité de communication et d'échanges électroniques: l'ensemble des échanges et communications pendant la procédure de passation des marchés publics sera dématérialisé. Ces échanges se font via la plate-forme de dématérialisation achatpublic.com et concerne principalement:
— la mise à disposition des documents de la consultation,
— la réception des candidatures et des offres, pour toutes les phases,
— les questions/réponses des acheteurs et des entreprises; demandes d'informations, de compléments, les échanges relatifs à la négociation,
— les notifications des décisions (lettre de rejet, etc.). Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT + 01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Modalités de remise des candidatures ou des offres: modalités de transmission: la remise des plis par voie électronique s'effectue uniquement au travers de la plate-forme de dématérialisation: https://www.achatpublic.com Tout autre mode de transmission dématérialisée (notamment par mail ou télécopie) est proscrit pour la présente consultation. Format des fichiers: les formats de documents acceptés sont les suivants: TXT, RTF, DOC et DOCX (Word), XLS et XLSX (Excel), PPS, PPSX, PPT et PPTX (Powerpoint), PDF, JPG, GIF, DWG (plan), AVI (vidéo), zip, rar et 7z (formats de compression). Les plis qui seraient remis après la date et l'heure limites ne seront pas ouverts. Signature électronique: il sera fait application de l'arrêté du 12.4.2018 relatif à la candidature électronique dans la commande publique. Les formats de signature sont XAdES, CAdES ou PAdES tels que mentionnés aux articles 1 et 2 de la décision n 2015/1506 de la commission du 8.9.2015. La signature électronique est obligatoire pour le titulaire du marché. Seule sera demandée la signature de l'acte d'engagement. Le titulaire devra se doter d'un certificat électronique, notamment:
— d'un certificat de signature électronique (clé format USB ou carte à puce), acheté auprès d'un prestataire qualifié et valable généralement de 1 à 3 ans et conforme au règlement n 910/2014 dit «Eidas»,
— d'un outil de signature permettant d'apposer la signature sur le fichier. Quels que soient les outils utilisés, ils ne doivent pas modifier le document. Il est rappelé que la signature d'un fichier compressé ne vaut pas signature des fichiers qu'il contient.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 143 rue Jacquemars-Giélée
Commune postale: Lille Cedex
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr📧
URL: http://lille.tribunal-administratif.fr/🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 143 rue Jacquemars-Giélée
Commune postale: Lille Cedex
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 320631300📞
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr📧
Fax: +33 320631347 📠
URL: http://lille.tribunal-administratif.fr/🌏
Source: OJS 2019/S 031-070508 (2019-02-08)
Avis d'attribution de marché (2019-12-23) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse postale: 23 avenue de la Marne — CS 90101
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Commune de Saint-Amand-les-Eaux rues du Gros Pin et de la Fontaine Bouillon — rénovation de conduites et de branchements d'eau potable
19 E 11 FL - GF”
Brève description:
“Commune de Saint-Amand-les-Eaux rues du Gros Pin et de la Fontaine Bouillon — rénovation de conduites et de branchements d'eau potable.” Description
Site principal ou lieu d'exécution:
“Commune de Saint-Amand-les-Eaux rues du Gros Pin et de la Fontaine Bouillon (Département du Nord).”
Description du marché:
“Ces travaux comprennent:
— la fourniture et pose de 860 m de conduite sous pression DN 150 mm en fonte, y compris grillage avertisseur,
— la fourniture et...”
Description du marché
Ces travaux comprennent:
— la fourniture et pose de 860 m de conduite sous pression DN 150 mm en fonte, y compris grillage avertisseur,
— la fourniture et pose de 530 m de conduite sous pression DN 100 mm en fonte, y compris grillage avertisseur,
— la fourniture et pose de 81 m de conduite sous pression de 50 mm en PEHD, y compris grillage avertisseur,
— la fourniture et pose de 1 ventouse automatique DN 100 sous regard béton avec fonte de couverture voirie,
— la fourniture et pose des vannes, ventouse, décharges…,
— la réalisation des ouvrages annexes,
— les réfections selon les prescriptions des gestionnaires de voirie (département, commune),
— les raccordements aux réseaux existants,
— la remise en état des lieux après travaux.
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2019/S 031-070508
Attribution du marché
1️⃣
Titre:
“Commune de Saint-Amand-les-Eaux rues du Gros Pin et de la Fontaine Bouillon — rénovation de conduites et de branchements d'eau potable”
Date de conclusion du contrat: 2019-11-26 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le contrat a été attribué à un groupe d'opérateurs économiques ✅ Nom et adresse du contractant
Nom: Entreprise Locatra Travaux Publics SAS
Adresse postale: 1 rue du Dronckaert
Commune postale: Roncq
Code postal: 59223
Pays: France 🇫🇷
Région: Nord🏙️
Le contractant est une PME ✅
Nom: Entreprise Fodetra — Hotton SA
Adresse postale: 41 rue du Fourneau
Commune postale: Grivegnée
Code postal: 04030
Région: Belgique/België 🏙️ Informations sur la sous-traitance
Le contrat est susceptible d'être sous-traité
“S'agissant des conditions financières du marché: majoration de 1,184 centimes par EUR sur le BPU. S'agissant de la durée d'exécution: 6 mois à compter de...”
S'agissant des conditions financières du marché: majoration de 1,184 centimes par EUR sur le BPU. S'agissant de la durée d'exécution: 6 mois à compter de l'ordre de service qui prescrira de commencer les travaux. Période de préparation du chantier: un mois maximal à compter de la date de réception de l'ordre de service qui prescrira la préparation des travaux.
Afficher plus
Source: OJS 2019/S 249-619584 (2019-12-23)