AO Nº 2122 — Construction d’un parking sous-sol R-1 commun de 217 places en co-maîtrise d’ouvrage (Proaldim et Vilogia) en vue de la réalisation de 29 000 m de surface de plancher, Îlot 4.1.b rue de la
Construction d’environ 29 000 m de surface de plancher répartis entre Proaldim et Vilogia comprenant des logements et du tertiaire sur un socle commun en R-1 de 217 places de stationnement, Euratlantique ZAC Saint-Jean Belcier, Îlot 4.1.b, rue de la Seiglière 33800 Bordeaux.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2019-05-23.
L'appel d'offres a été publié le 2019-04-18.
Avis de marché (2019-04-18) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Vilogia SA HLM
Adresse postale: 74 rue Jean Jaurès, CS 10430
Commune postale: Villeneuve-d'Ascq
Code postal: 59664
Pays: France 🇫🇷
Personne de contact: Stéphan Guillot
Téléphone: +33 557350936📞
Courrier électronique: stephan.guillot@vilogia.fr📧
Région: Nord🏙️
URL: http://vilogia.fr/🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://espace-fournisseur.vilogia.fr/🌏 Communication
URL des documents: www.vilogia.fr🌏
URL de participation: www.vilogia.fr🌏 Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Sa hlm
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“AO Nº 2122 — Construction d’un parking sous-sol R-1 commun de 217 places en co-maîtrise d’ouvrage (Proaldim et Vilogia) en vue de la réalisation de 29 000 m...”
Titre
AO Nº 2122 — Construction d’un parking sous-sol R-1 commun de 217 places en co-maîtrise d’ouvrage (Proaldim et Vilogia) en vue de la réalisation de 29 000 m de surface de plancher, Îlot 4.1.b rue de la
AO N°2122
Afficher plus
Produits/services: Travaux de construction📦
Brève description:
“Construction d’environ 29 000 m de surface de plancher répartis entre Proaldim et Vilogia comprenant des logements et du tertiaire sur un socle commun en...”
Brève description
Construction d’environ 29 000 m de surface de plancher répartis entre Proaldim et Vilogia comprenant des logements et du tertiaire sur un socle commun en R-1 de 217 places de stationnement, Euratlantique ZAC Saint-Jean Belcier, Îlot 4.1.b, rue de la Seiglière 33800 Bordeaux.
Afficher plus Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Gros œuvre/terrassement/fondations spéciales
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction📦
Lieu d'exécution: Gironde🏙️
Description du marché:
“Gros œuvre/terrassement/fondations spéciales.
Argumentaire lot 1 gros œuvre/terrassement/fondations spéciales: la technicité des fondations spéciales dues à...”
Description du marché
Gros œuvre/terrassement/fondations spéciales.
Argumentaire lot 1 gros œuvre/terrassement/fondations spéciales: la technicité des fondations spéciales dues à la nature du sol et le fait que le plancher bas devra être porté par ces fondations font que ce projet nécessite une coordination entre lots qui n’a de résultat attendu que si le gros œuvre pilote l’intervention des corps d’état terrassement et fondations spéciales.
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 8
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 3
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“Nombre minimum de candidats sélectionnés: 3
Critères de limitation du nombre de candidats.
Les candidatures seront appréciées sur la base des critères...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
Nombre minimum de candidats sélectionnés: 3
Critères de limitation du nombre de candidats.
Les candidatures seront appréciées sur la base des critères suivants:
— qualité des références, présentées par les candidats, de nature et d’importance équivalente à l’opération décrite en objet. Les références doivent permettre d’illustrer les compétences exigées,
— capacités financières, capacités techniques et professionnelles des candidats dans les différentes compétences exigées pour l'exécution des prestations de nature et d’importance équivalente à l’opération décrite en objet.
Afficher plus Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Informations sur les options
Options ✅
Description des options: Précisées dans le RC
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Étanchéité
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Description du marché: Étanchéité.
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Métallerie/serrurerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Description du marché: Métallerie/serrurerie.
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Portes de garage
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Description du marché: Portes de garage.
Informations sur les options
Description des options: Précisées dans le RC.
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries intérieures
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Description du marché: Menuiseries intérieures.
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Peinture/signalétique parking
Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Description du marché: Peinture/signalétique parking.
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Électricité
Titre
Numéro d'identification du lot: 7
Description
Description du marché: Électricité.
8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: CVC plomberie
Titre
Numéro d'identification du lot: 8
Description
Description du marché: CVC plomberie.
9️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Vrd
Titre
Numéro d'identification du lot: 9
Description
Description du marché: Vrd.
1️⃣0️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Espaces verts
Titre
Numéro d'identification du lot: 10
Description
Description du marché: Espaces verts.
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“Nombre minimum de candidats sélectionnés: 3
Critères de limitation du nombre de candidats.
Les candidatures seront appréciées sur la base des critères...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
Nombre minimum de candidats sélectionnés: 3
Critères de limitation du nombre de candidats.
Les candidatures seront appréciées sur la base des critères suivants:
— qualité des références, présentées par les candidats, de nature et d’importance équivalente à l’opération décrite en objet. Les références doivent permettre d’illustrer les compétences exigées.,
— capacités financières, capacités techniques et professionnelles des candidats dans les différentes compétences exigées pour l'exécution des prestations de nature et d’importance équivalente à l’opération décrite en objet.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Les candidats auront à produire les documents mentionnés ci-après. Chaque membre du groupement aura à produire lesdits documents, sous peine de rejet de...”
Liste et brève description des conditions
Les candidats auront à produire les documents mentionnés ci-après. Chaque membre du groupement aura à produire lesdits documents, sous peine de rejet de l'ensemble du groupement.
Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, chaque membre du groupement peut demander que soient prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'un ou plusieurs sous-traitants. Dans ce cas, il doit justifier des capacités de ce ou ces sous-traitants et du fait qu'il en dispose pour l'exécution du marché. Il produira pour ce faire, pour ces sous-traitants, les mêmes renseignements que ceux exigés des candidats.
Pour le groupement entier:
La lettre de candidature formulée sur un seul imprimé DC1 dûment signé par chaque membre du groupement.
Pour chaque membre du groupement:
L'imprimé DC2 dûment rempli accompagné de:
— Kbis de moins de 3 mois,
— moyens humains (dont CV des personnes appelées à réaliser les prestations de service),
— moyens matériels du groupement,
— l'attestation d'assurance de responsabilité civile et professionnelle en cours de validité selon modèle fixé par arrêté du 4.1.2016,
— les attestations sociales et fiscales à jour (Attestation de vigilance).
Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Pour chaque membre du groupement:
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations similaires à...”
Liste et brève description des critères de sélection
Pour chaque membre du groupement:
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations similaires à l’objet du marché, réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles,
— un bilan ou extraits de bilans, concernant les 3 dernières années.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“Le candidat/groupement sera composé de spécialistes capables de maîtriser la totalité des disciplines concernées par la spécificité de l’ouvrage et...”
Liste et brève description des critères de sélection
Le candidat/groupement sera composé de spécialistes capables de maîtriser la totalité des disciplines concernées par la spécificité de l’ouvrage et réunissant les compétences citées ci-après:
— les candidats devront présenter uniquement 5 références, sur le cahier de références transmis dans le dossier d’appel à candidatures, avec les mentions énumérées dans le document notamment le nom du maître d’ouvrage, l’année de réalisation, les prestations réalisées, la description de l’ouvrage avec le montant, le nombre de logement, le nombre de m de la parcelle, le label obtenu, ainsi que obligatoirement l’esquisse du projet et/ou la photo de la réalisation. De plus, toute référence supplémentaire dans ou hors du fichier ne sera pas examinée. Il est demandé aux candidats de compléter le cahier de références joint au dossier d’appel à candidatures,
— les moyens humains détaillés en nombre et en qualification, l’organisation interne permettant d’assurer les travaux, l’encadrement et la coordination avec un détail par phase travaux,
— en cas de recours à la sous-traitance, préciser sur quelle nature de travaux et la quotité envisagée sur lesquels celle-ci porterait. (pas de sous traitance de 2 rang autorisée hormis pour le lot 1),
— le candidat fournira les attestations de qualification type Qualibat ou équivalents, ou tous autres éléments visant à justifier de sa compétence.
Il est demandé aux candidats de compléter la fiche de présentation du groupement ainsi que le cahier de références joint au dossier d’appel à candidatures. Le non-respect de ce formalisme entraînera le rejet de la candidature.
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Les candidats sont admis à se présenter seuls ou en groupements.
Il est interdit pour un candidat de soumissionner en agissant à la fois en qualité de...”
Conditions d'exécution du contrat
Les candidats sont admis à se présenter seuls ou en groupements.
Il est interdit pour un candidat de soumissionner en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d’un ou plusieurs groupements, ou en qualité de membre de plusieurs groupements.
Langue pouvant être utilisée: français uniquement. Unité monétaire utilisée: l’Euro.
L’exécution du marché comprend une action d’insertion professionnelle des personnes à la recherche d’un emploi, habitant en zone urbaine sensible.
Procédure Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-05-23
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
“Argumentaire recours procedure: exiguïté du site, le programme est situé sur l’ilot 4.1.b de la ZAC Saint-Jean Belcier, desservi uniquement par la rue de la...”
Argumentaire recours procedure: exiguïté du site, le programme est situé sur l’ilot 4.1.b de la ZAC Saint-Jean Belcier, desservi uniquement par la rue de la Seiglière. Une parfaite coordination des différents corps d'état pour l'approvisionnement et l'évacuation de gros volumes est nécessaire pour minimiser l'impact du chantier vis à vis de la population avoisinante. De plus, l'emprise chantier couvre la quasi-totalité du foncier. Une maîtrise du chantier par une entreprise coordonnatrice sera nécessaire à la bonne marche du chantier.
Ordre de service prévisionnel: octobre 2019.
Conditions relatives au marché: les candidats sont admis à se présenter seuls ou en groupements.
Il est interdit pour un candidat de soumissionner en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d’un ou plusieurs groupements, ou en qualité de membre de plusieurs groupements.
Langue pouvant être utilisée: français uniquement. Unité monétaire utilisée: l’Euro.
Critères d’attribution: offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de ne pas négocier en phase offre.
Dossier de consultation: consultable et téléchargeable gratuitement à partir du site www.vilogia.fr
Espace fournisseur, rubrique nos appels d’offres.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Lille
Adresse postale: 13 avenue du Peuple Belge
Commune postale: Lille
Code postal: 59000
Pays: France 🇫🇷 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal de grande instance de Lille
Adresse postale: 13 avenue du Peuple Belge
Commune postale: Lille
Code postal: 59000
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2019/S 079-188987 (2019-04-18)