Aménagement d'un hôpital de jour de rhumatologie à l'hôpital sud
Centre hospitalier universitaire Grenoble
Aménagement d'un hôpital de jour de rhumatologie à l'hôpital sud (CHU Grenoble Alpes).
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2019-09-06. L'appel d'offres a été publié le 2019-07-22.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires › Travaux d'installation de menuiseries non métalliques › Installation de cloisons
- • Quincaillerie › Serrurerie
- • Revêtement de sols et de murs › Carrelages
- • Travaux d'application de revêtements de protection › Travaux de peinture
- • Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes électriques › Travaux de canalisations d'air comprimé
- • Travaux de câblage et d'installations électriques › Travaux d'installations électriques
- • Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier › Travaux de démolition
- • Travaux de plomberie › Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
- • Travaux de pose de revêtements de sols › Travaux de pose de sols › Travaux de pose de revêtements de sols souples
- • Travaux de restructuration › Travaux de réfection
- • Rhône-Alpes › Isère
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2019-07-22 | Avis de marché |
Avis de marché (2019-07-22)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de réfection
Numéro de référence: 19T137
Brève description:
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de réfection 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de démolition 📦
Installation de cloisons 📦
Travaux de menuiserie 📦
Serrurerie 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Travaux d'installations électriques 📦
Travaux de canalisations d'air comprimé 📦
Travaux de pose de revêtements de sols souples 📦
Carrelages 📦
Travaux de peinture 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Isère 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Centre hospitalier universitaire Grenoble
Adresse postale: CS 10217
Code postal: 38043
Commune postale: Grenoble Cedex 09
Contact
Adresse Internet: http://www.chu-grenoble.fr/ 🌏
Courrier électronique: marches@chu-grenoble.fr 📧
Téléphone: +33 476766859 📞
Fax: +33 476766850 📠
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=437349&orgAcronyme=x7c 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=437349&orgAcronyme=x7c 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-07-22 📅
Date limite de soumission: 2019-09-06 📅
Date de publication: 2019-07-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 141-346463
Numéro JO-S: 141
Informations complémentaires
L'ouverture des plis n'est pas publique.
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Démolition/maçonnerie
Numéro du lot: 1
Brève description: Démolition/maçonnerie.
Durée de l'accord: 8 mois
Description des options:
Numéro du lot: 2
Brève description: Cloisons/faux-plafonds.
Intitulé du lot: Menuiseries intérieures
Numéro du lot: 3
Brève description: Menuiseries intérieures.
Intitulé du lot: Serrurerie/métallerie
Numéro du lot: 4
Brève description: Serrurerie/métallerie.
Intitulé du lot: CVC/plomberie
Numéro du lot: 5
Brève description: CVC/plomberie.
Intitulé du lot: Courants forts/faibles/SSI
Numéro du lot: 6
Brève description: Courants forts/faibles/SSI.
Intitulé du lot: Fluides médicaux
Numéro du lot: 7
Brève description: Fluides médicaux.
Intitulé du lot: Sols souples
Numéro du lot: 8
Brève description: Sols souples.
Intitulé du lot: Carrelage
Numéro du lot: 9
Brève description: Carrelage.
Intitulé du lot: Peinture/nettoyage
Numéro du lot: 10
Brève description: Peinture/nettoyage.
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 11:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2019-09-06 📅
Heure d'ouverture des offres: 11:30
Lieu: Cellule des marchés.
Informations complémentaires: L'ouverture des plis n'est pas publique.
Pouvoir adjudicateur
Contact
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=437349&orgAcronyme=x7c 🌏
Référence
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 2 place Verdun
Commune postale: Grenoble
Code postal: 38022
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 476429000 📞
Courrier électronique: greffe.ta-grenoble@juradm.fr 📧
Fax: +33 476422269 📠
Adresse Internet: http://grenoble.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2019/S 141-346463 (2019-07-22)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de réfection
Numéro de référence: 19T137
Brève description:
Aménagement d'un hôpital de jour de rhumatologie à l'hôpital sud (CHU Grenoble Alpes).
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de réfection 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de démolition 📦
Installation de cloisons 📦
Travaux de menuiserie 📦
Serrurerie 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Travaux d'installations électriques 📦
Travaux de canalisations d'air comprimé 📦
Travaux de pose de revêtements de sols souples 📦
Carrelages 📦
Travaux de peinture 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Isère 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Centre hospitalier universitaire Grenoble
Adresse postale: CS 10217
Code postal: 38043
Commune postale: Grenoble Cedex 09
Contact
Adresse Internet: http://www.chu-grenoble.fr/ 🌏
Courrier électronique: marches@chu-grenoble.fr 📧
Téléphone: +33 476766859 📞
Fax: +33 476766850 📠
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=437349&orgAcronyme=x7c 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=437349&orgAcronyme=x7c 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-07-22 📅
Date limite de soumission: 2019-09-06 📅
Date de publication: 2019-07-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 141-346463
Numéro JO-S: 141
Informations complémentaires
L'ouverture des plis n'est pas publique.
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Démolition/maçonnerie
Numéro du lot: 1
Brève description: Démolition/maçonnerie.
Durée de l'accord: 8 mois
Description des options:
Les travaux, objet de la présente consultation, peuvent donner lieu à un nouveau marché public pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de l'article R. 2322-12 du code de la commande publique.
Intitulé du lot: Cloisons/faux-plafonds
Numéro du lot: 2
Brève description: Cloisons/faux-plafonds.
Intitulé du lot: Menuiseries intérieures
Numéro du lot: 3
Brève description: Menuiseries intérieures.
Intitulé du lot: Serrurerie/métallerie
Numéro du lot: 4
Brève description: Serrurerie/métallerie.
Intitulé du lot: CVC/plomberie
Numéro du lot: 5
Brève description: CVC/plomberie.
Intitulé du lot: Courants forts/faibles/SSI
Numéro du lot: 6
Brève description: Courants forts/faibles/SSI.
Intitulé du lot: Fluides médicaux
Numéro du lot: 7
Brève description: Fluides médicaux.
Intitulé du lot: Sols souples
Numéro du lot: 8
Brève description: Sols souples.
Intitulé du lot: Carrelage
Numéro du lot: 9
Brève description: Carrelage.
Intitulé du lot: Peinture/nettoyage
Numéro du lot: 10
Brève description: Peinture/nettoyage.
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 11:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2019-09-06 📅
Heure d'ouverture des offres: 11:30
Lieu: Cellule des marchés.
Informations complémentaires: L'ouverture des plis n'est pas publique.
Pouvoir adjudicateur
Contact
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=437349&orgAcronyme=x7c 🌏
Référence
Informations complémentaires
Des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues pour les lots 2, 3, 6, 10 (voir CCTP respectifs). La date de démarrage prévisionnelle des travaux est octobre 2019. Le délai d'exécution des travaux contient notamment la période de préparation.
Afficher plus
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 2 place Verdun
Commune postale: Grenoble
Code postal: 38022
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 476429000 📞
Courrier électronique: greffe.ta-grenoble@juradm.fr 📧
Fax: +33 476422269 📠
Adresse Internet: http://grenoble.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2019/S 141-346463 (2019-07-22)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)