61001-tvxrelance
Languedoc Roussillon Agence de Développement — LRAD
Construction du Lycée de Gignac — travaux principaux — relance lots 05a et 05b. Il s'agit de construire un lycée d'une surface de planchers de 14 514 m, sur un terrain de 4,1 ha situé au sud-ouest de la commune de Gignac (34). Ce lycée est composé de 7 bâtiments principaux.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2019-03-08. L'appel d'offres a été publié le 2019-02-04.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Travaux d'isolation › Travaux d'isolation thermique
- • Travaux de construction spécialisés divers › Travaux de bardage
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2019-02-04 | Avis de marché |
Avis de marché (2019-02-04)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de bardage
Numéro de référence: 61001-TVX-RELANCE-LOTS05AetB
Brève description:
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de bardage 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de bardage 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Hérault 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Languedoc Roussillon Agence de Développement — LRAD
Adresse postale: 117 rue des États Généraux
Code postal: 34000
Commune postale: Montpellier Cedex 02
Contact
Adresse Internet: https://lr-amenagement.fr/ 🌏
Courrier électronique: marches@lr-amenagement.fr 📧
URL des documents: https://www.laregion.fr/Les-marches-publics-33845 🌏
URL pour la participation: https://www.laregion.fr/Les-marches-publics-33845 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-02-04 📅
Date limite de soumission: 2019-03-08 📅
Date de publication: 2019-02-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 027-059105
Se réfère à l'avis: 2018/S 247-567038
Numéro JO-S: 27
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 28 500 EUR 💰
Intitulé du lot: Vêture terre cuite — ITE
Numéro du lot: 05A
Brève description: Fourniture et mise en œuvre de 6 700 m
Durée de l'accord: 14 mois
Informations complémentaires:
Intitulé du lot: Enduit de facade — ITE
Numéro du lot: 05B
Brève description: Fourniture et mise en œuvre 2 522 m
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2019-03-08 📅
Heure d'ouverture des offres: 16:00
Critères d'attribution
Critère de coût (nom): en %
Critère de coût (pondération): 60
Critère de coût (nom): Valeur technique de l'offre au regard du dossier technique en %.
Critère de coût (pondération): 40
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Société publique locale
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.laregion.fr/Les-marches-publics-33845 🌏
URL des documents: https://www.laregion.fr/Les-marches-publics-33845 🌏
Référence
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Montpellier
Adresse postale: 6 rue Pitot
Commune postale: Montpellier Cedex
Code postal: 34063
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 467548100 📞
Courrier électronique: greffe.ta-montpellier@juradm.fr 📧
Fax: +33 467547410 📠
Adresse Internet: http://montpellier.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Montpellier
Source: OJS 2019/S 027-059105 (2019-02-04)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de bardage
Numéro de référence: 61001-TVX-RELANCE-LOTS05AetB
Brève description:
Construction du Lycée de Gignac — travaux principaux — relance lots 05a et 05b. Il s'agit de construire un lycée d'une surface de planchers de 14 514 m
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de bardage 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de bardage 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Hérault 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Languedoc Roussillon Agence de Développement — LRAD
Adresse postale: 117 rue des États Généraux
Code postal: 34000
Commune postale: Montpellier Cedex 02
Contact
Adresse Internet: https://lr-amenagement.fr/ 🌏
Courrier électronique: marches@lr-amenagement.fr 📧
URL des documents: https://www.laregion.fr/Les-marches-publics-33845 🌏
URL pour la participation: https://www.laregion.fr/Les-marches-publics-33845 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-02-04 📅
Date limite de soumission: 2019-03-08 📅
Date de publication: 2019-02-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 027-059105
Se réfère à l'avis: 2018/S 247-567038
Numéro JO-S: 27
Informations complémentaires
La présente consultation est une relance. La précédente consultation ayant été déclarée sans suite en raison d'un dysfonctionnement de la plate-forme de dématérialisation qui n'a pas permis à plusieurs entreprises de déposer leur offre dans les délais. La présente consultation ne concerne que les lots 05a et 05b. Tous les autres lots ont été attribués.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 28 500 EUR 💰
Intitulé du lot: Vêture terre cuite — ITE
Numéro du lot: 05A
Brève description: Fourniture et mise en œuvre de 6 700 m
Durée de l'accord: 14 mois
Informations complémentaires:
La présente consultation est une relance. La précédente consultation ayant été déclarée sans suite en raison d'un dysfonctionnement de la plate-forme de dématérialisation qui n'a pas permis à plusieurs entreprises de déposer leur offre dans les délais. La présente consultation ne concerne que les lots 05a et 05b. Tous les autres lots ont été attribués.
Afficher plus
Numéro du lot: 05B
Brève description: Fourniture et mise en œuvre 2 522 m
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2019-03-08 📅
Heure d'ouverture des offres: 16:00
Critères d'attribution
Critère de coût (nom): en %
Critère de coût (pondération): 60
Critère de coût (nom): Valeur technique de l'offre au regard du dossier technique en %.
Critère de coût (pondération): 40
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Société publique locale
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.laregion.fr/Les-marches-publics-33845 🌏
URL des documents: https://www.laregion.fr/Les-marches-publics-33845 🌏
Référence
Informations complémentaires
Les candidats pourront obtenir des renseignements sur la consultation auprès du pouvoir adjudicateur via la plate-forme de dématérialisation de la région Occitanie accessible à l'adresse: http://www.laregion.fr/Les-marches-publics-33845
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'un autre pouvoir adjudicateur. Le marché ne fait pas l'objet d'une procédure conjointe et n'est pas attribué par une centrale d'achat. La présente consultation est une relance. La précédente consultation ayant été déclarée sans suite en raison d'un dysfonctionnement de la plate-forme de dématérialisation qui n'a pas permis à plusieurs entreprises de déposer leur offre dans les délais. La présente consultation ne concerne que les lots 05a et 05b. Tous les autres lots ont été attribués. L'avis implique des marchés publics. Le candidat pourra soumettre une offre pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Les travaux sont répartis en lots et traités par marchés séparés, chaque lot fait l'objet d'un marché unique. Un même candidat peut être attributaire de plusieurs lots.
Afficher plus
Option au sens du droit communautaire: possibilité de conclure des modifications en cours d'exécution de marchés.
Planning prévisionnel: le délai d'exécution des marchés des lots 05a et 05b est de 14 mois. Ce délai inclus 30 jours de période de préparation.
Date prévisionnelle de démarrage des travaux: avril 2019.
Ces marchés ne se décomposent pas en tranche. Retenue de garantie de 3 % applicable, cf. art. 122 du décret 2016-360 du 25.3.2016. Remplaçable par garantie à première demande cf.
art. 123 du décret 2016-360 du 25.3.2016.
Paiements des prestations cf. art. 109 à 121 du décret 2016-360 du 25.3.2016, le délai global de paiement démarrant à compter de la date de réception de la facture par LRA.
Financement des marchés: cf. art. 127 à 131 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016, par fonds publics propres de la collectivité et par avance au mandataire.
Unité monétaire: EUR.
Aucune forme de groupement imposée. Un même opérateur économique ne peut être mandataire de plus d'un groupement cf. art. 45 I du décret 2016-360 du 25.3.2016. En application des dispositions de l'article 38 de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015 et de l'article 6 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016, l'exécution des marchés des lots 03,04,06,07,08,09,10,12,13 et 16 de la présente consultation comportent une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Appel d'offres ouvert cf. art. 25,33, 67 et 68 du décret 2016-360 du 25.3.2016.
Afficher plus
Critères de jugement des candidatures cf. art. 55 du décret 2016-360 du 25.3.2016:
— capacités financières,
— capacités professionnelles?
— moyens en personnel et en matériels du candidat.
Dossier sous forme dématérialisée: les candidats peuvent télécharger le dossier de consultation sur le site internet de la région accessible à l'adresse: http://www.laregion.fr/Les-marches-publics-33845
Délai de validité des offres: 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.
Remise des offres sous forme dématérialisée: http://www.laregion.fr/Les-marches-publics-33845
Lors du dépôt de l'offre, la signature électronique n'a pas un caractère obligatoire.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Montpellier
Adresse postale: 6 rue Pitot
Commune postale: Montpellier Cedex
Code postal: 34063
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 467548100 📞
Courrier électronique: greffe.ta-montpellier@juradm.fr 📧
Fax: +33 467547410 📠
Adresse Internet: http://montpellier.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Montpellier
Source: OJS 2019/S 027-059105 (2019-02-04)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)