Le marché a pour objet la réalisation des travaux de bâtiment tous corps d'état (génie civil, clos couvert, lots techniques, second œuvre, aménagement paysager…) nécessaires à la réalisation du Centre d'exploitation et de maintenance de Palaiseau de la ligne 18 du Grand Paris Express. Ces travaux interviennent à la suite des travaux du marché de terrassements généraux et d'assainissement. Il s'agit de travaux de terrassement et de viabilisation des plateformes du site (bâtiment, ferroviaire, stockage), avec notamment la réalisation des murs de soutènements et travaux de génie civil (réalisation de massifs de fondations des supports d'alimentation traction, de dalles de fondation support des voies ferrées, de réseaux, et divers petits ouvrages de génie civil).
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2019-09-11.
L'appel d'offres a été publié le 2019-07-03.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“2019pn007 — Marché de travaux relatifs à la réalisation du Centre d'exploitation et de maintenance de Palaiseau de la ligne 18 du Grand Paris...”
Titre
2019pn007 — Marché de travaux relatifs à la réalisation du Centre d'exploitation et de maintenance de Palaiseau de la ligne 18 du Grand Paris Express
2019PN007_Candidature
Afficher plus
Produits/services: Travaux de construction de bâtiments📦
Brève description:
“Le marché a pour objet la réalisation des travaux de bâtiment tous corps d'état (génie civil, clos couvert, lots techniques, second œuvre, aménagement...”
Brève description
Le marché a pour objet la réalisation des travaux de bâtiment tous corps d'état (génie civil, clos couvert, lots techniques, second œuvre, aménagement paysager…) nécessaires à la réalisation du Centre d'exploitation et de maintenance de Palaiseau de la ligne 18 du Grand Paris Express. Ces travaux interviennent à la suite des travaux du marché de terrassements généraux et d'assainissement. Il s'agit de travaux de terrassement et de viabilisation des plateformes du site (bâtiment, ferroviaire, stockage), avec notamment la réalisation des murs de soutènements et travaux de génie civil (réalisation de massifs de fondations des supports d'alimentation traction, de dalles de fondation support des voies ferrées, de réseaux, et divers petits ouvrages de génie civil).
Marché de travaux bâtiment tous corps d'état pour la réalisation du Centre d'exploitation et de maintenance de Palaiseau de la ligne 18 du Grand Paris Express. Les prestations figurant dans le cadre du marché ainsi que les quantités principales sont indiquées dans l'annexe 1 du présent AAPC, à titre indicatif et prévisionnel.
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 40
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 5
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“La Société du Grand Paris procédera à une sélection des candidatures au regard des critères pondérés suivants:
1) compétences pour des prestations...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
La Société du Grand Paris procédera à une sélection des candidatures au regard des critères pondérés suivants:
1) compétences pour des prestations similaires: 60 %;
2) organisation générale du candidat au travers de la note d'organisation générale: 40 %.
Les sous-critères et leur pondération sont indiqués dans l'annexe 3 critères de l'AAPC.
Afficher plus Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Possibilité de passer des marchés de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires sans nouvelle mise en concurrence. Possibilité de...”
Description des options
Possibilité de passer des marchés de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires sans nouvelle mise en concurrence. Possibilité de passer des avenants.
Afficher plus Description
Informations complémentaires:
“Les candidats qui remettront une candidature seront susceptibles de recevoir des demandes de compléments.”
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Chaque candidat ou chaque membre du groupement indique s'il se présente seul ou en groupement (s'il se présente en groupement, il fournit le cas échéant une...”
Liste et brève description des conditions
Chaque candidat ou chaque membre du groupement indique s'il se présente seul ou en groupement (s'il se présente en groupement, il fournit le cas échéant une habilitation du mandataire) et fournit le formulaire «lettre de candidature — désignation du mandataire par ses cotraitants DC1» (ou équivalent) disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4
Si le candidat est en redressement judiciaire, il joint à ce formulaire, une copie du ou des jugements prononcés.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Chaque candidat ou chaque membre du groupement devra fournir, pour son entreprise:
1) le chiffre d'affaires global et la part affectée à des prestations de...”
Liste et brève description des critères de sélection
Chaque candidat ou chaque membre du groupement devra fournir, pour son entreprise:
1) le chiffre d'affaires global et la part affectée à des prestations de même nature réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles;
2) uniquement pour le mandataire: des bilans ou des extraits de bilans concernant les 3 dernières années des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi. Le candidat pourra prouver sa capacité financière par tout autre document considéré comme équivalent par l'entité adjudicatrice s'il est objectivement dans l'impossibilité de produire l'un des documents demandés relatifs à sa capacité financière. L'opérateur économique ou le groupement d'opérateurs économiques devra présenter un chiffre d'affaires annuel minimal pour des prestations de même nature de 75 000 000 EUR.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“Le point III.1.3) «Capacité technique et professionnelle» est complété à l'annexe 1 du présent AAPC.” Conditions de participation
Dépôts et garanties exigés:
“Une retenue de garantie de 5 % du montant du marché est prévue. Cette retenue de garantie pourra être exclusivement remplacée par une garantie à première demande.”
Dépôts et garanties exigés
Une retenue de garantie de 5 % du montant du marché est prévue. Cette retenue de garantie pourra être exclusivement remplacée par une garantie à première demande.
Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
“Financement sur fonds propres et par emprunts et/ou subventions. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la constatation du service fait par la...”
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent
Financement sur fonds propres et par emprunts et/ou subventions. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la constatation du service fait par la maîtrise d'ouvrage. Le délai de constatation du service fait est fixé à 15 jours à compter de la transmission par le titulaire du projet de décompte mensuel dans l'outil de dématérialisation des demandes de paiements. Le marché est traité à prix révisable. Versement d'avance prévue au marché et d'acomptes. La modalité de paiement sur compte unique est exigée pour garantir une rapidité et une efficacité des paiements, au regard de l'importance de traitement administratif et financier que requiert le projet du Grand Paris Express.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
“Aucune forme exigée. En cas de groupement conjoint, le mandataire doit être solidaire de l'ensemble de ses membres. Après l'attribution du marché, dans la...”
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché
Aucune forme exigée. En cas de groupement conjoint, le mandataire doit être solidaire de l'ensemble de ses membres. Après l'attribution du marché, dans la mesure où cela est nécessaire à la bonne exécution du marché, la SGP se réserve la possibilité d'exiger que le groupement soit solidaire. Même en cas de groupement solidaire, pour chaque prestation une répartition financières pour chaque ligne de prix (forfaitaires et détail estimatif) et par cotraitant pourra être demandée dans le cadre de la consultation ainsi qu'en phase d'exécution.
Procédure Type de procédure
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable
Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres au cours de la négociation ou du dialogue
Recours à une procédure par étapes pour réduire progressivement le nombre de solutions à discuter ou d'offres à négocier
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-09-11
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 9
“Pour faciliter la présentation du candidat, un cadre de réponse concernant la capacité économique et financière est à compléter obligatoirement en...”
Pour faciliter la présentation du candidat, un cadre de réponse concernant la capacité économique et financière est à compléter obligatoirement en téléchargeant le document «Grille de synthèse» annexe 2 disponible à l'adresse suivante: www.marchespublics.gouv.fr
Il devra être inséré dans le dossier de candidature sous format Excel. La liste des documents annexés est la suivante:
— annexe 1: nature, étendue du besoin et modalités de la procédure de passation,
— annexe 2: grille de synthèse,
— annexe 3: critères,
— annexe 4: contacts,
— annexe 5: cadre des questions/réponses,
— annexe 6: DC1,
— annexe 7.1: DC4 (s),
— annexe 7.2: attestation sur l'honneur du sous-traitant la réponse à la présente consultation sera obligatoirement électronique.
Aucune candidature sous format papier, CD, USB ne sera acceptée à l'exception de la copie de sauvegarde. Dans l'hypothèse où les prestations de Maintenance en condition opérationnelle (MCO) seraient portées par le titulaire du marché objet de la présente consultation, la durée de celui-ci serait à titre indicatif et prévisionnelle, de 64 mois.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Montreuil
Adresse postale: 7 rue Catherine Puig
Commune postale: Montreuil
Code postal: 93558
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 14920200📞
Courrier électronique: greffe.ta-montreuil@juradm.fr📧 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Montreuil
Adresse postale: 7 rue Catherine Puig
Commune postale: Montreuil
Code postal: 93558
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 14920200📞
Courrier électronique: greffe.ta-montreuil@juradm.fr📧
Source: OJS 2019/S 129-317456 (2019-07-03)
Informations complémentaires (2019-09-09) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse postale: Immeuble le Cézanne — 30 avenue des Fruitiers
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“2019pn007_marché de travaux relatifs à la réalisation du centre d'exploitation et de maintenance de Palaiseau de la ligne 18 du Grand Paris...”
Titre
2019pn007_marché de travaux relatifs à la réalisation du centre d'exploitation et de maintenance de Palaiseau de la ligne 18 du Grand Paris Express
2019PN007_Candidature
Afficher plus
Brève description:
“Le marché a pour objet la réalisation des travaux de bâtiment tous corps d'état (génie civil, clos couvert, lots techniques, 2 œuvre, aménagement paysager…)...”
Brève description
Le marché a pour objet la réalisation des travaux de bâtiment tous corps d'état (génie civil, clos couvert, lots techniques, 2 œuvre, aménagement paysager…) nécessaires à la réalisation du centre d'exploitation et de maintenance de Palaiseau de la ligne 18 du Grand Paris Express. Ces travaux interviennent à la suite des travaux du marché de terrassements généraux et d'assainissement. Il s'agit de travaux de terrassement et de viabilisation des plate-formes du site (bâtiment, ferroviaire, stockage), avec notamment la réalisation des murs de soutènements et travaux de génie civil (réalisation de massifs de fondations des supports d'alimentation traction, de dalles de fondation support des voies ferrées, de réseaux, et divers petits ouvrages de génie civil).
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2019/S 129-317456
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: III.1.3)
Emplacement du texte à modifier: Capacité technique et professionnelle
Ancienne valeur
Texte:
“Identifications professionnelles (IP) Qualibat ou équivalent: 2113 — maçonnerie et ouvrage en béton armé (technicité confirmée), 3723 — fabrication et pose...”
Texte
Identifications professionnelles (IP) Qualibat ou équivalent: 2113 — maçonnerie et ouvrage en béton armé (technicité confirmée), 3723 — fabrication et pose de façades-rideaux métalliques (technicité confirmée), 3813 — tous types de bardage (technicité confirmée)
Afficher plus Nouvelle valeur
Texte:
“Identifications professionnelles (IP) Qualibat ou équivalent: 2112 — maçonnerie et ouvrage en béton armé (technicité confirmée), 3722 — fabrication et pose...”
Texte
Identifications professionnelles (IP) Qualibat ou équivalent: 2112 — maçonnerie et ouvrage en béton armé (technicité confirmée), 3722 — fabrication et pose de façades-rideaux métalliques (technicité confirmée), 3811 — parois en bardages simples (technicité courante).
Afficher plus Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2019-09-11 📅
L'heure: 12:00
Nouvelle valeur
Date: 2019-09-23 📅
L'heure: 12:00
Autres informations complémentaires
“Le texte rectifié se trouve à la page 11/20 de l'annexe 1 de l'AAPC et à l'annexe 2 Grille de Synthèse de l'AAPC.”
Source: OJS 2019/S 176-429425 (2019-09-09)
Avis d'attribution de marché (2022-11-10) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: société du Grand Paris
Numéro d'enregistrement national: 52504601700048
Adresse postale: immeuble Moods - 2 mail de la petite Espagne - cs10011
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“2019pn007_marché de travaux relatifs à la réalisation du centre d'exploitation et de maintenance de Palaiseau de la ligne 18 du Grand Paris Express
2019PN007”
Brève description:
“le marché a pour objet la réalisation des travaux de bâtiment tous corps d'état (génie civil, clos couvert, lots techniques, second oeuvre, aménagement...”
Brève description
le marché a pour objet la réalisation des travaux de bâtiment tous corps d'état (génie civil, clos couvert, lots techniques, second oeuvre, aménagement paysager...) nécessaires à la réalisation du centre d'exploitation et de maintenance de Palaiseau de la ligne 18 du Grand Paris Express. Ces travaux interviennent à la suite des travaux du marché de terrassements généraux et d'assainissement. Il s'agit de travaux de terrassement et de viabilisation des plateformes du site (bâtiment, ferroviaire, stockage), avec notamment la réalisation des murs de soutènements et travaux de génie civil (réalisation de massifs de fondations des supports d'alimentation traction, de dalles de fondation support des voies ferrées, de réseaux, et divers petits ouvrages de génie civil)
Afficher plus Description
Site principal ou lieu d'exécution: palaiseau
Description du marché:
“marché de travaux bâtiment tous corps d'état pour la réalisation du centre d'exploitation et de maintenance de Palaiseau de la ligne 18 du Grand Paris...”
Description du marché
marché de travaux bâtiment tous corps d'état pour la réalisation du centre d'exploitation et de maintenance de Palaiseau de la ligne 18 du Grand Paris Express. Les prestations figurant dans le cadre du marché ainsi que les quantités principales sont indiquées dans l'annexe 1 du présent AAPC, à titre indicatif et prévisionnel
Afficher plus Informations sur les options
Description des options:
“possibilité de passer des marchés de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires sans nouvelle mise en concurrence.Possibilité de...”
Description des options
possibilité de passer des marchés de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires sans nouvelle mise en concurrence.Possibilité de passer des avenants
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2019/S 129-317456
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 2019PN007
Titre:
“marché de travaux relatifs à la réalisation du centre d'exploitation et de maintenance de Palaiseau de la ligne 18 du Grand Paris Express”
Date de conclusion du contrat: 2021-08-30 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nom et adresse du contractant
Nom: chantiers modernes construction
Numéro d'enregistrement national: 4934143040029
Adresse postale: 3 rue Ernest Flammarion ZAC du Petit Leroy
Commune postale: Chevilly Larue
Code postal: 94550
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 0149614927📞
Courrier électronique: carine.gabeau@vinci-construction.fr📧
Région: Ile-de-France🏙️
URL: https://www.chantiers-modernes.fr/🌏
Le contractant est une PME
Informations sur la sous-traitance
Le contrat est susceptible d'être sous-traité
“le présent marché peut être consulté, sur simple demande, au siège de la SGP, dont l'adresse figure à la section I l'entité adjudicatrice, sous réserve des...”
le présent marché peut être consulté, sur simple demande, au siège de la SGP, dont l'adresse figure à la section I l'entité adjudicatrice, sous réserve des secrets protégés par la loi
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Montreuil
Adresse postale: 7 rue catherine puig
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal administratif de Montreuil
Adresse postale: 7 rue catherine puig
Source: OJS 2022/S 220-631889 (2022-11-10)